




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME城市立体停车库本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.停车库项目概况2.1停车库名称2.2停车库位置2.3停车库规模2.4停车库类型3.停车库建设内容3.1建设范围3.2建设标准3.3建设工期3.4建设质量要求4.投资估算与资金来源4.1投资估算4.2资金来源4.3资金使用计划5.工程设计5.1设计单位5.2设计要求5.3设计进度5.4设计费用6.施工单位6.1施工单位名称6.2施工单位资质6.3施工单位项目经理6.4施工单位联系方式7.施工组织设计7.1施工方案7.2施工进度计划7.3施工安全措施7.4施工现场管理8.材料设备供应8.1材料设备供应商8.2材料设备质量要求8.3材料设备供应进度8.4材料设备费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4验收费用10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.停车库项目概况2.1停车库名称市城市立体停车库2.2停车库位置市区路号2.3停车库规模总建筑面积:5000平方米,停车位:300个2.4停车库类型多层机械式立体停车库3.停车库建设内容3.1建设范围包括停车库主体结构、设备安装、装修装饰等。3.2建设标准按照国家现行建筑标准和设计规范执行。3.3建设工期合同签订后,乙方应在6个月内完成施工。3.4建设质量要求工程质量达到国家规定的合格标准。4.投资估算与资金来源4.1投资估算项目总投资:人民币2000万元。4.2资金来源甲方自筹资金。4.3资金使用计划资金使用计划详见附件。5.工程设计5.1设计单位市建筑设计研究院5.2设计要求按照甲方提供的设计任务书进行设计。5.3设计进度设计阶段分为方案设计、初步设计、施工图设计,每个阶段分别在合同签订后1个月、2个月、3个月内完成。5.4设计费用设计费用总额为人民币50万元,分三次支付。6.施工单位6.1施工单位名称建筑工程有限公司6.2施工单位资质具有建筑工程施工总承包一级资质。6.3施工单位项目经理项目经理:,联系电话:。6.4施工单位联系方式8.材料设备供应8.1材料设备供应商材料设备供应商:建筑材料有限公司8.2材料设备质量要求所有材料设备须符合国家相关质量标准和合同约定。8.3材料设备供应进度材料设备供应进度详见附件。8.4材料设备费用材料设备费用总额为人民币800万元,分批支付。9.工程验收9.1验收标准工程质量达到国家规定的合格标准,并符合合同约定。9.2验收程序验收程序按照国家有关规定执行,包括自检、初验和终验。9.3验收时间工程竣工后30日内进行竣工验收。9.4验收费用验收费用由甲方承担。10.工程保修10.1保修范围保修范围包括主体结构、设备安装、装修装饰等。10.2保修期限保修期限为自工程竣工验收合格之日起,主体结构保修期限为50年,设备安装及装修装饰保修期限为2年。10.3保修责任在保修期内,因乙方施工质量问题导致甲方损失的,乙方应负责修复或赔偿。11.违约责任11.1违约情形包括逾期竣工、质量不合格、不履行合同约定的其他义务等。11.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并可依法向仲裁机构或人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。12.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和仲裁规则执行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件合同因下列原因终止:合同约定的终止条件成就、合同解除、因不可抗力致使合同无法履行等。13.3合同解除条件合同解除条件包括一方违约、双方协商一致解除等。14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括设计任务书、资金使用计划、材料设备供应进度等。14.2合同解释本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指非合同双方参与合同执行过程中的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入原因第三方介入原因包括但不限于:确保工程质量、提高项目管理效率、进行成本控制、提供专业咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方在认为有必要引入第三方的情况下,应提前向对方提出申请,并说明介入原因和预期目标。15.3.2双方同意后,甲方或乙方负责与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入后,应在合作协议中明确其职责范围,并与合同双方保持沟通。16.第三方职责16.1第三方应按照合作协议的约定,独立、客观、公正地履行其职责。16.2第三方应协助合同双方完成项目目标,包括但不限于监督工程质量、审核工程进度、提供专业咨询等。17.第三方权利17.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料,以完成其职责。17.2第三方有权对合同执行过程中的问题提出意见和建议。17.3第三方有权要求合同双方履行合作协议中的约定。18.第三方义务18.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。18.2第三方应保守合同双方的商业秘密。18.3第三方应按照合作协议的约定,按时提交相关报告和成果。19.第三方责任19.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。19.2第三方责任限额19.2.1第三方责任限额由双方在合作协议中约定,一般不超过第三方合同金额的10%。19.2.2若第三方责任导致合同双方损失超过责任限额,超出部分由合同双方自行承担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方、乙方的关系:第三方与甲方、乙方均为合作关系,第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的意见和决策。20.2第三方与监理单位、审计机构、评估机构等的关系:第三方与其他第三方机构的关系由合作协议约定,原则上相互独立,互不干涉。20.3第三方与施工单位的划分:第三方在项目实施过程中,对施工单位进行监督管理,确保施工质量符合合同要求,但不对施工单位直接进行管理。21.第三方介入的变更与终止21.1第三方介入的变更:在合同执行过程中,如需变更第三方,应由合同双方协商一致,并通知对方。21.2第三方介入的终止:第三方介入的终止,需由合同双方协商一致,并签订终止协议。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决方式:第三方介入的争议解决方式与合同双方的争议解决方式相同。22.2第三方介入的争议解决机构:第三方介入的争议解决机构与合同双方的争议解决机构相同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计任务书要求:详细描述停车库的设计要求、功能布局、技术参数等。说明:设计任务书是指导设计单位进行设计工作的基础文件。2.资金使用计划要求:详细列出项目总投资、资金来源、使用计划及进度安排。说明:资金使用计划是确保项目资金合理使用的重要依据。3.材料设备供应进度要求:详细列出材料设备的名称、规格、数量、供应商、供应时间等。说明:材料设备供应进度是保证施工进度和质量的关键。4.施工组织设计要求:详细描述施工方案、进度计划、安全措施、现场管理等。说明:施工组织设计是指导施工单位的施工工作的重要文件。5.第三方合作协议要求:明确第三方介入的原因、职责、权利、义务、责任限额等。说明:第三方合作协议是规范第三方行为,保障各方权益的重要文件。6.工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、验收内容、验收结果等。说明:工程验收报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要依据。7.工程保修单要求:详细记录保修范围、保修期限、保修责任等。说明:工程保修单是明确保修责任,保障甲方权益的重要文件。8.违约责任认定书要求:详细记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明:违约责任认定书是明确违约责任,保障各方权益的重要文件。9.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中出现争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期竣工责任认定:乙方应在合同约定工期内完成施工,逾期竣工的,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币元。示例:若合同约定工期为6个月,乙方实际竣工时间为7个月,则乙方应支付逾期竣工违约金。2.质量不合格责任认定:若工程质量不符合合同约定或国家相关标准,乙方应负责修复或重新施工,并承担由此产生的费用。示例:若停车库主体结构存在质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。3.未能按时提供材料设备责任认定:若乙方未能按时提供合同约定的材料设备,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币元。示例:若合同约定材料设备应在施工前30天内提供,乙方实际提供时间为35天,则乙方应支付逾期提供材料设备的违约金。4.未能履行合同约定的其他义务责任认定:若乙方未能履行合同约定的其他义务,应按照合同约定承担相应的违约责任。示例:若乙方未能按照合同约定进行施工现场管理,导致安全事故发生,乙方应承担相应的赔偿责任。城市立体停车库1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.停车库项目概况2.1停车库项目名称2.2停车库项目地点2.3停车库项目规模2.4停车库项目类型3.停车库设计要求3.1停车库设计标准3.2停车库结构设计3.3停车库设备配置3.4停车库消防安全设计4.停车库建设工期4.1建设工期总体安排4.2各阶段工期要求4.3工期延误责任5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3支付时间5.4付款条件6.工程质量及验收标准6.1工程质量要求6.2验收标准6.3验收程序6.4质量保修7.工程进度及管理7.1工程进度计划7.2进度管理措施7.3进度调整及变更8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全生产及环境保护责任9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜13.3合同解释14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑设计研究院有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.停车库项目概况2.1停车库项目名称城市立体停车库2.2停车库项目地点市区路号2.3停车库项目规模占地面积:500平方米停车位数量:200个2.4停车库项目类型多层机械式停车库3.停车库设计要求3.1停车库设计标准按照国家相关建筑设计规范和行业标准执行。3.2停车库结构设计采用钢筋混凝土结构,抗震设防烈度为7度。3.3停车库设备配置配备自动识别系统、消防报警系统、监控系统等。3.4停车库消防安全设计符合《建筑设计防火规范》要求,设置消防水池、消防水泵等消防设施。4.停车库建设工期4.1建设工期总体安排合同工期为12个月。4.2各阶段工期要求设计阶段:2个月施工阶段:8个月验收阶段:2个月4.3工期延误责任因甲方原因导致工期延误,由甲方承担相应的责任;因乙方原因导致工期延误,由乙方承担相应的责任。5.合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。5.2支付方式合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;工程验收合格后,甲方支付合同总价款的60%;保修期满后,甲方支付合同总价款的10%。5.3支付时间预付款支付时间为合同签订后10个工作日内;工程验收合格支付时间为验收合格后30个工作日内;保修期满支付时间为保修期满后30个工作日内。5.4付款条件支付条件为工程进度、质量符合合同约定。6.工程质量及验收标准6.1工程质量要求工程必须符合国家相关质量标准,确保安全、适用、美观。6.2验收标准按照国家相关建筑工程质量验收标准执行。6.3验收程序工程验收分为初验和终验,初验由甲方组织,终验由双方共同组织。6.4质量保修工程质量保修期为2年,自工程竣工验收合格之日起计算。8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。8.2环境保护要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施防止环境污染。8.3安全生产及环境保护责任乙方对施工现场的安全事故和环境污染负全部责任,并承担相应的法律责任。9.合同变更及解除9.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.2合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致后签订书面解除协议。10.违约责任10.1违约情形(1)未按合同约定的时间完成设计或施工;(2)工程质量不符合合同约定;(3)违反安全生产及环境保护要求;(4)未按合同约定支付款项;(5)其他违约行为。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约金按合同价款的1%计算,赔偿损失按实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会11.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工且验收合格;(2)合同约定的保修期满;(3)合同解除;(4)法律、法规规定的其他终止条件。12.3合同终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致后签订书面终止协议。13.其他约定事项13.1合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、技术规范等。13.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。13.3合同解释本合同条款如有歧义,按有利于维护守约方权益的原则进行解释。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、评估、监理、检测、认证、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)项目可行性研究;(2)设计方案评审;(3)工程监理;(4)质量检测;(5)安全评估;(6)保险服务;(7)其他经甲乙双方同意的服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的服务合同。16.2第三方资质要求17.第三方责任及权利17.1第三方责任第三方在履行服务过程中,应严格按照合同约定和行业规范进行,对因自身原因造成的服务瑕疵或损失承担相应责任。17.2第三方权利第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用,并享有合同约定的权利。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理,积极配合甲方的工作,确保项目顺利进行。18.2第三方与乙方的关系18.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重,避免利益冲突,共同维护项目整体利益。19.第三方责任限额19.1责任限额设定第三方责任限额根据服务合同约定和行业惯例设定,具体数额由甲乙双方协商确定。19.2责任限额调整如遇特殊情况,经甲乙双方同意,可以调整第三方责任限额。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用第三方介入费用包括但不限于服务费用、差旅费用、材料费用等,由甲乙双方承担。20.2第三方介入时间第三方介入时间应与项目进度相协调,确保项目按计划推进。20.3第三方介入成果第三方介入成果应经甲乙双方认可,并作为项目决策依据。20.4第三方介入争议解决第三方介入过程中出现的争议,应按照合同约定和行业惯例解决。21.第三方介入的合同变更21.1合同变更程序如需变更第三方介入的合同内容,应按照合同变更程序进行。21.2合同变更生效变更后的合同内容经甲乙双方签字盖章后生效。22.第三方介入的合同解除22.1合同解除条件(1)第三方严重违约;(2)项目终止;(3)其他经甲乙双方同意的解除条件。22.2合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致后签订书面解除协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同附件设计任务书设计图纸设计变更通知设计费用预算表设计进度计划2.施工合同附件施工图纸施工组织设计施工进度计划施工费用预算表施工现场管理制度3.质量验收附件验收记录验收报告质量检测报告质量保修书4.安全生产附件安全生产管理制度安全生产责任书安全生产检查记录安全生产事故报告5.环境保护附件环境保护措施环境保护责任书环境监测报告环境保护验收报告6.付款凭证附件预付款收据进度款支付凭证结算款支付凭证保修金收据7.争议解决附件争议解决协议仲裁裁决书人民法院判决书8.其他附件合同签订文件合同变更文件合同解除文件相关法律法规文件说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:未按合同约定支付款项未按合同约定提供设计或施工所需资料未按合同约定履行合同约定的其他义务乙方违约行为:未按合同约定完成设计或施工工程质量不符合合同约定未按合同约定履行合同约定的其他义务第三方违约行为:未按合同约定提供服务质量未按合同约定履行合同约定的其他义务2.责任认定标准甲方违约责任认定:逾期支付款项的,应支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。未提供设计或施工所需资料的,应承担相应的延误责任。乙方违约责任认定:未能按合同约定完成设计或施工的,应承担相应的延误责任和违约金。工程质量不符合合同约定的,应进行返工或修复,并承担由此产生的费用。第三方违约责任认定:未按合同约定提供服务质量的,应承担相应的违约责任,包括赔偿损失。未按合同约定履行合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。3.违约示例说明甲方违约示例:甲方未按合同约定在规定时间内支付进度款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并有权暂停施工。乙方违约示例:乙方施工过程中发现质量问题,经鉴定不符合合同约定,乙方应承担返工或修复费用,并支付违约金。第三方违约示例:第三方未按合同约定提供监理服务,导致工程进度延误,第三方应承担相应的延误责任和违约金。城市立体停车库2本合同目录一览1.停车库工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程建设单位1.5工程设计单位1.6工程施工单位2.停车库工程投资与资金来源2.1工程投资总额2.2资金来源2.3融资方式3.停车库工程设计与审批3.1设计依据3.2设计标准3.3设计审批程序4.停车库工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.停车库工程质量要求与标准5.1质量目标5.2质量标准5.3质量保证措施6.停车库工程合同双方的权利与义务6.1建设单位权利与义务6.2施工单位权利与义务6.3设计单位权利与义务7.停车库工程合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3预付款7.4进度款7.5结算款8.停车库工程合同变更与索赔8.1合同变更程序8.2索赔条件8.3索赔程序9.停车库工程合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.停车库工程合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.停车库工程合同附件11.1设计文件11.2投资估算11.3资金计划11.4施工组织设计11.5质量保证措施12.停车库工程合同其他约定12.1工程验收标准12.2工程保修期12.3工程移交程序12.4工程档案管理13.停车库工程合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.停车库工程合同签署与备案14.1签署程序14.2备案程序第一部分:合同如下:1.停车库工程概况1.1工程名称:城市立体停车库建设工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:占地面积10000平方米,总建筑面积20000平方米,停车位1000个1.4工程建设单位:市城市建设投资开发有限公司1.5工程设计单位:建筑设计研究院1.6工程施工单位:建设集团有限公司2.停车库工程投资与资金来源2.1工程投资总额:人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)2.2资金来源:自筹资金及银行贷款2.3融资方式:银行贷款及企业债券3.停车库工程设计与审批3.1设计依据:《城市停车设施规划规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等3.2设计标准:符合国家现行相关规范和标准,满足使用功能和安全要求3.3设计审批程序:设计单位向建设主管部门提交设计文件,经审查合格后,办理设计审批手续4.停车库工程进度与工期4.1工程进度计划:自合同签订之日起,施工期12个月,竣工日期为2024年12月31日4.2工期要求:按工程进度计划执行,确保按期完工4.3工期延误责任:因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,按合同价的0.5%向建设单位支付违约金5.停车库工程质量要求与标准5.1质量目标:达到国家优质工程标准5.2质量标准:符合国家现行相关规范和标准,满足使用功能和安全要求5.3质量保证措施:施工单位应建立完善的质量管理体系,确保工程质量6.停车库工程合同双方的权利与义务6.1建设单位权利与义务6.1.1负责工程项目的立项、审批和资金筹措6.1.2按合同约定支付工程款6.1.3对工程质量、进度、安全进行监督管理6.2施工单位权利与义务6.2.1按设计文件和施工图纸进行施工6.2.2确保工程质量、进度、安全6.2.3完成合同约定的工程量6.3设计单位权利与义务6.3.1按设计规范和合同要求进行设计6.3.2对施工中出现的设计问题进行技术支持7.停车库工程合同价款及支付方式7.1合同价款:人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)7.2支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款和结算款7.3预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价的10%7.4进度款:按月进度支付,每月支付合同价的5%7.5结算款:工程完工验收合格后支付合同价的30%,剩余部分在保修期满后支付8.停车库工程合同变更与索赔8.1合同变更程序8.1.1合同变更应经双方协商一致8.1.2变更内容应以书面形式明确8.1.3变更内容作为合同附件8.2索赔条件8.2.1因不可抗力导致合同无法履行8.2.2因设计变更导致工程量增加或减少8.2.3因市场价格波动导致材料、设备价格变动8.3索赔程序8.3.1一方提出索赔要求,另一方应予以核实8.3.2双方协商解决,协商不成的,提交仲裁或诉讼9.停车库工程合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1一方严重违约9.1.2不可抗力导致合同无法履行9.1.3经双方协商一致9.2合同终止条件9.2.1工程完工验收合格9.2.2双方履行完毕合同约定的义务9.2.3合同期限届满9.3合同解除与终止程序9.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方9.3.2双方协商确定解除或终止的具体事宜9.3.3完成合同解除或终止后的结算工作10.停车库工程合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成的,依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2市区人民法院10.3争议解决程序10.3.1提出争议解决申请10.3.2仲裁委员会或人民法院受理10.3.3进行仲裁或诉讼程序11.停车库工程合同附件11.1设计文件11.1.1设计图纸11.1.2设计说明书11.1.3设计计算书11.2投资估算11.2.1工程投资估算书11.2.2资金筹措计划11.3资金计划11.3.1预付款计划11.3.2进度款计划11.3.3结算款计划11.4施工组织设计11.4.1施工组织总设计11.4.2单位工程施工组织设计11.5质量保证措施11.5.1施工质量控制措施11.5.2材料质量控制措施11.5.3设备质量控制措施12.停车库工程合同其他约定12.1工程验收标准12.1.1国家现行相关规范和标准12.1.2设计文件和施工图纸要求12.1.3双方协商确定的其他标准12.2工程保修期12.2.1结构工程、基础工程:保修期50年12.2.2电气、管道、设备:保修期2年12.2.3其他工程:保修期1年12.3工程移交程序12.3.1工程完工后,施工单位向建设单位提交竣工报告12.3.2建设单位组织验收,验收合格后办理移交手续12.3.3移交手续完成后,施工单位负责保修期内的问题处理12.4工程档案管理12.4.1施工单位负责收集、整理、归档工程资料12.4.2建设单位负责监督、审核工程档案12.4.3工程档案应按照国家有关规定保存13.停车库工程合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同附件齐全13.1.3合同经双方法定代表人或授权代表签署13.2合同终止条件13.2.1工程完工验收合格13.2.2双方履行完毕合同约定的义务13.2.3合同期限届满13.3合同生效日期13.3.1合同签订之日14.停车库工程合同签署与备案14.1签署程序14.1.1双方代表签署合同14.1.2双方加盖公章14.1.3合同副本各执一份14.2备案程序14.2.1合同签署后30日内向建设主管部门备案14.2.2备案手续齐全,合同生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中所述第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他协助的独立第三方。15.2类型:第三方可能包括但不限于设计监理单位、质量检测机构、造价咨询公司、法律顾问、工程保险代理等。16.第三方介入的条件与程序16.1条件:甲乙双方经协商一致,认为有必要引入第三方介入时,可邀请第三方参与。16.2程序:16.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事宜。16.2.2甲乙双方与第三方签订相关合作协议或委托书。16.2.3第三方在协议或委托书约定的范围内行使权利,履行义务。17.第三方的责权利17.1责任:第三方应按照协议或委托书的要求,对其提供的服务质量负责。17.2权利:17.2.1第三方有权根据协议或委托书的要求,获取必要的工程资料和相关信息。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出建议。17.3利益:第三方按照协议或委托书收取相应的服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方负责,甲方应支付第三方提供服务的费用。18.1.2第三方提供的服务成果,甲方有权接受或拒绝。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方负责,乙方应支付第三方提供服务的费用。18.2.2第三方提供的服务成果,乙方有权接受或拒绝。18.3第三方与甲乙双方共同的责任:18.3.1第三方在提供服务的范围内,与甲乙双方共同承担因服务质量问题引起的责任。18.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行中的争议。19.第三方的责任限额19.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 物流与供应链管理服务合同
- 2024-2025学年福建省福州市永泰县三年级(下)期中数学试卷(含答案)
- 吉林省通化市梅河口五中2025届高三上学期12月月考-生物试题(含答案)
- 特高压变压器租赁合同
- 销售合同终止协议书
- 中医五脏与六腑
- 2025年中考道法第一轮复习公开课一等奖创新教案七年级上册第一单元《成长的节拍》
- 2025年度水利安全知识竞赛试题及答案(共三套)
- 音乐一年级下册第六单元 月儿弯弯欣赏 小白船教学设计
- 产后出血的病例讨论
- 综合性学习之对联-中考语文二轮复习
- GB/T 19845-2005机械振动船舶设备和机械部件的振动试验要求
- 实验室生物安全程序文件
- 企业融资方式介绍课件
- 药品生产监督管理办法
- 福建省普通高中学生综合素质学期评价表
- 五年级下册数学课件 -4.1 用数对确定位置 ︳青岛版 (共20张PPT)
- 柏拉图分析案例
- 二衬带模注浆施工方案
- 《英语委婉语与忌语》PPT课件.ppt
- 调查问卷设计-课件PPT
评论
0/150
提交评论