建筑施工合同补充协议附属工程_第1页
建筑施工合同补充协议附属工程_第2页
建筑施工合同补充协议附属工程_第3页
建筑施工合同补充协议附属工程_第4页
建筑施工合同补充协议附属工程_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑施工合同补充协议附属工程合同编号:[具体合同编号]以下是一份建筑施工合同补充协议附属工程的合同模板:一、引言本补充协议旨在明确建筑施工合同中附属工程的相关事宜,以补充和完善原合同的内容,保证附属工程的顺利进行和各方权益的保障。二、定义与解释在本补充协议中,除非另有明确规定,下列术语具有以下含义:“附属工程”:指在主合同约定的建筑工程基础上,为满足特定需求而进行的额外工程,包括但不限于[具体附属工程内容列举]。“发包方”:指与承包方签订主合同的一方,负责提供施工条件和支付工程价款等。“承包方”:指接受发包方委托,承担附属工程施工任务的一方,负责按照本补充协议的要求进行施工和交付工程。三、附属工程的范围与内容(一)具体附属工程的描述1.工程名称及地点:[附属工程名称],位于[具体地点]。2.工程规模与标准:根据设计图纸和相关规范要求,本附属工程的规模为[具体规模描述],标准为[具体标准说明]。3.工程施工内容与要求:包括但不限于[详细列举施工内容,如基础加固、装饰装修、给排水工程等],施工过程中应严格按照国家和地方相关标准以及设计要求进行,保证工程质量符合要求。四、工程进度与工期(一)开工日期与竣工日期1.预计开工时间:[预计开始施工的具体时间]。2.竣工时间及延期规定:本附属工程的竣工时间为[预计竣工的具体时间],如因不可抗力、发包方原因或承包方原因导致工程延期,应按照本协议的约定进行处理。如因承包方原因导致工程延期,承包方应承担相应的违约责任。(二)工程进度计划1.各阶段工程的时间节点:根据工程的实际情况,制定详细的工程进度计划,明确各阶段工程的开始时间、结束时间和关键节点,以保证工程按时完成。2.进度控制与调整机制:双方应建立定期的工程进度会议制度,及时沟通工程进展情况,如发觉工程进度滞后,应共同分析原因并采取相应的措施进行调整,以保证工程进度符合计划要求。五、工程质量与验收(一)质量标准1.适用的质量规范与标准:本附属工程应按照国家和地方相关的质量规范与标准进行施工,如[列举适用的规范标准,如建筑工程施工质量验收统一标准、建筑装饰装修工程质量验收规范等]。2.质量检验与验收程序:在施工过程中,承包方应按照相关规范要求进行自检,如发觉质量问题应及时整改。工程完工后,承包方应向发包方提交验收申请,发包方应组织相关人员进行验收。验收合格后,双方应签署验收报告,如验收不合格,承包方应在规定的时间内进行整改,直至验收合格。六、工程价款与支付(一)工程价款的计算方式1.单价与总价的确定:根据工程的施工内容和工程量,确定各分项工程的单价,总价为各分项工程单价乘以工程量之和。2.变更价款的计算方法:如在施工过程中发生工程变更,应按照相关规定和合同约定计算变更价款。变更价款的计算应考虑变更的工程量、变更的单价以及变更对工程进度和质量的影响等因素。(二)支付方式与时间1.预付款的支付:发包方应在合同签订后[预付款支付的具体时间]内,向承包方支付工程预付款,预付款金额为合同总价的[预付款比例]。2.工程进度款的支付:承包方应按照工程进度计划提交工程进度款支付申请,发包方应在收到申请后的[规定时间]内进行审核,如审核通过,应按照合同约定的比例向承包方支付工程进度款。工程进度款的支付比例应根据工程的实际进展情况和质量情况进行调整。3.竣工结算款的支付:工程竣工后,承包方应向发包方提交竣工结算报告,发包方应在收到报告后的[规定时间]内进行审核,如审核通过,应按照合同约定的时间向承包方支付竣工结算款。竣工结算款的支付应扣除已支付的预付款和工程进度款,并扣除因承包方原因导致的工程质量问题或工程延期等费用。4.支付担保与违约责任:为保证工程价款的支付,承包方应提供相应的支付担保。如发包方未按照合同约定支付工程价款,应承担违约责任,按照合同约定的比例向承包方支付违约金,并赔偿承包方因此造成的损失。七、双方权利与义务(一)发包方的权利与义务1.提供施工条件:发包方应按照合同约定向承包方提供施工所需的场地、水电等条件,并保证施工条件符合相关标准和要求。2.支付工程价款:发包方应按照合同约定的时间和方式向承包方支付工程价款,不得无故拖欠。3.监督工程进度与质量:发包方应定期对工程进度和质量进行监督检查,如发觉问题应及时通知承包方进行整改。(二)承包方的权利与义务1.施工组织与管理:承包方应按照合同约定和工程进度计划进行施工组织与管理,保证工程按时完成。2.保证工程质量与安全:承包方应严格按照相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合要求,并采取必要的安全措施保证施工安全。3.按时交付工程:承包方应按照合同约定的时间和要求交付工程,如因承包方原因导致工程延期交付,应承担相应的违约责任。八、工程变更与索赔(一)工程变更的程序与要求1.变更的提出与审批:如在施工过程中需要进行工程变更,应由发包方或承包方提出申请,经双方协商一致后,由发包方发出变更指令。变更指令应明确变更的内容、范围、工程量和单价等相关信息。2.变更价款的确定:如发生工程变更,应按照相关规定和合同约定计算变更价款。变更价款的计算应考虑变更的工程量、变更的单价以及变更对工程进度和质量的影响等因素。(二)索赔的提出与处理1.索赔的事由与期限:如因发包方原因导致承包方遭受损失,承包方有权提出索赔。索赔的事由应符合合同约定和相关法律规定,索赔的期限为自知道或应当知道索赔事由之日起[规定期限]内。2.索赔的处理程序与方式:承包方应在规定的期限内提交索赔报告,发包方应在收到报告后的[规定时间]内进行审核,如审核通过,应按照合同约定的方式进行赔偿;如审核不通过,应说明理由并告知承包方。九、违约责任(一)双方违约的情形与责任1.发包方违约的责任:如发包方未按照合同约定提供施工条件、支付工程价款或履行其他义务,应承担违约责任,按照合同约定的比例向承包方支付违约金,并赔偿承包方因此造成的损失。2.承包方违约的责任:如承包方未按照合同约定进行施工、交付工程或履行其他义务,应承担违约责任,按照合同约定的比例向发包方支付违约金,并赔偿发包方因此造成的损失。如因承包方原因导致工程质量问题或工程延期,承包方应承担相应的法律责任。(二)违约责任的承担方式1.违约金的支付:如一方违约,应按照合同约定的比例向对方支付违约金。违约金的支付应在违约行为发生后的[规定时间]内进行。2.损失赔偿的计算:如一方违约给对方造成损失,应按照实际损失进行赔偿。损失赔偿的计算应包括直接损失和间接损失,如因违约导致的工程修复费用、停工损失、逾期交付违约金等。十、争议解决(一)争议的解决方式1.协商解决:如双方发生争议,应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[规定时间]内进行,如协商不成,可按照本协议的约定进行仲裁或诉讼。2.仲裁或诉讼:如双方协商不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决为终局裁决,对双方均具有法律约束力。如选择诉讼,双方应按照相关法律规定确定管辖法院。(二)仲裁或诉讼的管辖地:如选择仲裁,仲裁地点为[具体仲裁地点];如选择诉讼,管辖法院为[具体管辖法院]。十一、其他条款(一)合同的生效与终止1.合同的生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.合同的终止情形:本合同在以下情形下终止:工程竣工验收合格,双方履行完各自的义务;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致终止合同。(二)合同的份数与保管1.合同的份数:本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。2.合同的保管与存档:双方应将本合同妥善保管,以备日后查阅。合同期满后,双方应将合同原件交还给对方或按照相关规定进行处理。(三)通知与送达1.通知的方式:双方之间的通知应采用书面形式,可以通过邮寄、传真、邮件等方式送达。如采用邮寄方式,以寄出之日视为送达;如采用传真或邮件方式,以发送成功之日视为送达。2.送达的地点与期限:通知的送达地点为双方在本合同中约定的地址,如未约定地址,以对方实际经营地址或注册地址为准。通知的送达期限为自发出之日起[规定时间]内。(四)附则1.合同的补充与修改:本合同如有未尽事宜或需要补充修改,双方应协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.合同的解释与适用:本合同的解释与适用应遵循国家相关法律规定,如法律规定不明确的,应根据合同的目的和公平原则进行解释。主体盖章签字部分:发包方(盖章):____________________法定代表人(签字):________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论