工程停工合同协议

工程停工合同协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]签订了相关工程合同（合同编号：[具体合同编号]），现因[停工原因详细说明]导致工程无法继续正常施工，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工程停工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：[对工程具体内容及涵盖范围进行详细描述，包括但不限于建筑结构、装修工程、设备安装等具体项目]4.工程进度：截至停工前，工程已完成至[具体工程进度阶段，如基础完工、主体结构施工至几层等]二、停工原因及责任认定1.停工原因：[详细说明导致工程停工的原因，如不可抗力事件（具体描述不可抗力事件的情形，如自然灾害、政府政策调整等）、甲方原因（列举甲方导致停工的具体行为或决策，如资金未按时到位、设计变更频繁等）、乙方原因（说明乙方导致停工的情况，如施工人员不足、施工设备故障等）]2.责任认定：因不可抗力事件导致工程停工的，双方应根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因甲方原因导致工程停工的，甲方应承担由此给乙方造成的直接损失和间接损失。直接损失包括但不限于已完成工程的返工费用、停工期间的人员窝工费用、机械设备闲置费用等；间接损失包括但不限于预期利润损失、因停工导致的工期延误给乙方带来的额外费用等。因乙方原因导致工程停工的，乙方应承担全部责任，并负责采取措施尽快恢复施工，尽量减少对工程进度和甲方造成的影响。如因乙方原因导致停工时间过长，给甲方造成重大损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权要求乙方按照本协议约定妥善处理工程停工事宜，包括但不限于保护施工现场、保管工程资料及设备等。有权对乙方停工期间的工作进行监督检查，确保乙方履行本协议约定的义务。2.义务：负责协调解决因甲方原因导致工程停工的相关问题，尽快消除停工因素，为工程复工创造条件。按照本协议约定向乙方支付因停工给乙方造成的合理损失费用。在工程复工前，负责提供符合施工要求的施工场地、施工图纸及相关技术资料等。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付因停工给乙方造成的损失费用。在工程复工后，有权要求甲方提供必要的支持和配合，确保工程顺利进行。2.义务：妥善保护施工现场，对已完成的工程部位、材料、设备等采取必要的防护措施，防止损坏或丢失。负责保管工程资料及施工设备，确保资料的完整性和设备的安全。组织人员对停工期间的工程情况进行盘点和记录，为工程复工做好准备。根据甲方的要求，及时提供与停工及复工相关的报告和资料。在接到甲方复工通知后，应尽快组织人员和设备进场复工，按照工程进度要求合理安排施工计划，确保工程按时完成。四、停工期间费用承担1.人员费用：停工期间，乙方现场管理人员及施工人员的基本工资、社保费用等由[费用承担方，如甲方或乙方根据责任认定确定]承担。人员数量以停工前乙方实际投入工程的人员数量为准，基本工资标准按照[具体工资标准]执行。如因甲方原因导致停工，甲方还应承担乙方人员的窝工费用，窝工费用按照[窝工费用计算标准，如每人每天[具体金额]元]计算，计算期限自停工之日起至复工通知发出之日止。2.机械设备费用：停工期间，乙方租赁的机械设备闲置费用由[费用承担方]承担。机械设备闲置费用按照[闲置费用计算标准，如每台设备每天[具体金额]元]计算，计算期限自停工之日起至复工通知发出之日止。乙方应提供详细的机械设备租赁清单及费用计算依据。乙方自有机械设备因停工产生的折旧费用等由[费用承担方]按照[折旧费用计算方法]承担。3.材料费用：对于已进场且用于工程的材料，因停工造成的保管费用由[费用承担方]承担。保管费用按照[保管费用计算标准，如材料价值的[具体比例]计算]，计算期限自停工之日起至复工通知发出之日止。乙方应提供材料进场清单及价值证明。对于已订购但未进场的材料，如因停工导致乙方无法按时接收或使用，乙方应及时通知供应商协商解决。由此给乙方造成的损失由[责任方]承担，具体损失金额由双方根据实际情况协商确定。4.其他费用：因停工导致乙方为工程额外支出的其他合理费用，如水电费、通讯费等，由[费用承担方]根据实际发生金额承担。乙方应提供相关费用凭证。如因工程停工需要对已完成工程进行保护、修复等工作产生的费用，由[责任方]承担。五、工程复工1.复工条件：甲方应在解决导致工程停工的问题后，提前[x]天向乙方发出书面复工通知。复工通知应明确复工日期、复工要求及相关注意事项等。乙方应在接到复工通知后，确保人员、设备、材料等满足复工要求。如乙方认为复工条件尚不具备，应在接到复工通知后[x]天内书面通知甲方，并说明原因及需要甲方协助解决的问题。2.复工程序：乙方在接到复工通知后，应组织人员和设备按照工程施工规范和甲方要求进行复工准备工作，包括但不限于检查施工场地、调试施工设备、核对工程资料等。复工前，乙方应向甲方提交复工报告，说明复工准备情况及后续施工计划安排。甲方在收到复工报告后，应在[x]天内进行审核，如审核通过，应及时回复乙方；如审核不通过，应明确指出问题并要求乙方进行整改，直至满足复工条件。乙方在获得甲方复工批准后，即可正式组织施工人员和设备进场复工，按照工程进度计划有序推进工程施工。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定向乙方支付因停工给乙方造成的损失费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已到期的损失费用及违约金，同时甲方应承担因逾期付款给乙方造成的其他损失。若甲方未按照本协议约定协调解决因甲方原因导致工程停工的问题，致使工程无法按时复工，每逾期一天，应按照工程合同总金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权解除工程合同，并要求甲方按照合同约定支付已完成工程的款项及因合同解除给乙方造成的全部损失。若甲方违反本协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定妥善保护施工现场、保管工程资料及设备等，导致施工现场出现损坏、工程资料丢失或设备损坏等情况，乙方应负责修复或赔偿，所需费用由乙方自行承担。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定组织人员和设备及时复工，每逾期一天，应按照工程合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权另行委托其他施工单位进行施工，由此产生的费用及损失由乙方承担，同时乙方应按照工程合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至工程复工后本协议约定的各项义务履行完毕之日止失效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力