2025工程合同管理台帐B

2025工程合同管理台帐B合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方将2025工程的相关内容委托乙方进行建设施工，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设规模：1.4合同范围：包括但不限于（具体描述工程范围及内容）。1.5计划工期：本工程计划总工期为日历天，开工日期为，竣工日期为。1.6质量标准：符合国家及行业验收标准，达到等级。1.7合同金额：本工程总合同金额为人民币元整（大写：），其中包括（具体说明费用构成）。第二条合同管理台账内容2.1本管理台账主要用于记录2025工程相关合同的签订、履行、变更、终止等全过程信息，确保合同管理的规范性和透明度。2.2台账内容包括但不限于以下事项：（1）合同编号及名称；（2）合同当事人信息（甲方、乙方、监理方等）；（3）合同金额及支付情况；（4）工程进度及完成情况；（5）合同变更及索赔情况；（6）合同履行中的问题及解决措施；（7）合同终止及结算情况。2.3合同管理台账由乙方负责填写，甲方负责监督和审查，确保台账内容真实、完整、准确。第三条合同内容3.1工程承包范围乙方负责完成本工程的（具体说明承包范围），包括但不限于设计、施工、设备采购、安装调试等内容。3.2合同价格与支付3.2.1合同总价为人民币元整（大写：），其中：（1）施工费用：元；（2）设计费用：元；（3）设备费用：元；（4）其他费用：元。3.2.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即元；（2）进度款：按季度支付，每次支付当期完成工程量的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性支付。3.2.3付款方式：银行转账，账户信息见合同附件。3.3工期要求3.3.1乙方必须严格按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期。3.3.2工期顺延：因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，乙方有权申请工期顺延，经甲方书面确认后方可调整竣工日期。3.3.3工期延误：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付合同总价‰的违约金。第四条工程质量与验收4.1质量标准本工程的质量标准为：（具体标准名称）。乙方必须严格按照设计图纸、施工规范及质量标准进行施工。4.2验收程序4.2.1隐蔽工程验收：隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方及监理方进行验收，验收合格后方可进行后续施工。4.2.2竣工验收：工程完工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在日内组织验收。4.2.3质量整改：验收中发现的质量问题，乙方应在日内完成整改，并通过复验。4.3质量保修工程保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的缺陷。第五条安全管理与文明施工5.1安全目标乙方必须确保施工过程中无重大伤亡事故，严格遵守安全生产法律法规及甲方的安全管理制度。5.2安全措施乙方应制定详细的安全施工方案，并配备必要的安全设备和器材。施工期间，乙方应指派专人负责安全管理，定期进行安全检查。5.3文明施工乙方应做到施工现场整洁、有序，及时清理建筑垃圾，避免对周边环境造成污染。5.4违规处理如因乙方原因发生安全事故或违反安全规定，乙方承担全部责任，并支付违约金元。第六条变更与索赔6.1合同变更因设计变更或甲方要求导致的合同内容变更，双方应签订补充协议，调整合同价款及工期。6.2索赔因甲方原因导致的停工、窝工或材料损失，乙方有权提出索赔，索赔金额由双方协商确定。第七条违约责任7.1甲方违约如甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付应付金额‰的违约金。7.2乙方违约如乙方未能按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应支付合同总价%的违约金，并承担由此造成的损失。7.3其他违约如因一方原因导致合同无法履行，违约方应赔偿守约方全部损失，并支付合同总价%的违约金。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2合同份数本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。9.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：