管道建设施工合同

第第页合同编号:________管道建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“管道建设施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体包括甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。甲方负责管道建设项目的资金、土地、相关手续等，乙方负责按照甲方要求完成管道建设施工任务。本合同目的在于明确甲方和乙方在管道建设施工过程中的权利、义务和责任，确保管道建设施工顺利进行，保障双方的合法权益。具体内容包括但不限于：施工范围、工期、质量要求、工程款支付、违约责任等。通过本合同的签订，双方共同推进管道建设项目，实现合作共赢。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同管道建设施工总价为人民币XX万元整（￥XX,XXX,XXX元），此价格为包括材料、人工、机械、运输、管理费、税费等在内的综合单价。2.支付方式：a.预付款：合同签订后XX日内，乙方应向甲方相关资质证明文件，甲方支付合同总价XX%的预付款，即人民币XX万元整（￥XX,XXX,XXX元）。b.进度款：工程按照进度分阶段支付，每完成工程量达到合同约定比例时，乙方应向甲方相应阶段的工程量证明和发票，甲方在收到乙方提交的材料后XX日内支付当阶段工程总价的XX%。c.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告及最终发票，甲方在收到乙方提交的结算资料后XX日内支付剩余合同总价XX%的结算款。d.保修金：合同总价XX%作为保修金，在保修期满无质量问题时，甲方在保修期满后XX日内无息退还乙方。3.逾期支付：如甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，按中国人民银行同期贷款利率计算。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.甲方应按时支付合同约定的款项，并保证支付方式的合规性。c.甲方负责施工所需的土地、场地、施工用水用电等基础设施。d.甲方应配合乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。e.甲方有权对施工过程中的质量、进度进行监督检查。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的材料、设备等。c.乙方应保证施工过程中的安全，对施工人员进行安全培训。d.乙方应遵守国家有关环境保护的规定，采取措施减少施工对环境的影响。e.乙方应按照甲方要求施工进度报告和施工记录，及时沟通施工过程中的问题。f.乙方在保修期内应对工程质量问题进行无偿维修。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的管道工程必须符合国家相关质量标准和规范要求。b.乙方应使用合格的材料和设备，确保施工质量。c.乙方应在施工过程中进行自检，并接受甲方的监督检查。d.工程验收合格后，乙方应不少于XX年的质量保修服务。2.服务内容：a.乙方应在施工过程中必要的技术支持和服务。b.乙方应按照甲方要求进行施工图纸的修改和完善。c.乙方应配合甲方进行工程验收，确保验收顺利进行。d.乙方在保修期内应无偿解决工程质量问题，确保管道运行安全。e.乙方应定期对管道进行维护保养，确保管道长期稳定运行。若发生紧急情况，乙方应在接到通知后XX小时内赶到现场进行处理。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的时间、地点和方式履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，甲方应按时验收并支付款项。c.任何一方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素影响，导致合同无法按期履行，双方应协商解决，合理调整工期和责任。2.变更：a.合同在履行过程中如需变更，双方应书面协商一致，签订补充协议，作为合同附件。b.任何一方要求变更合同内容，应提前XX天书面通知对方，并变更原因和方案。c.合同变更不得影响原合同的目的和原则，且不得损害第三方的合法权益。d.合同变更后，如对合同总价、工期、质量等有重大影响，应重新评估并协商确定。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，包括但不限于设计图纸、技术资料、商务信息、客户名单、财务数据等，均属保密信息。2.双方对本合同内容和保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后XX年止。保密义务不受合同期限的限制。4.在保密期限内，如因法律要求或法院、仲裁机构裁定的原因，需要披露保密信息，双方应事先通知对方，并采取一切可能措施保护对方的合法权益。5.违反保密义务的，违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失，并支付违约金。6.本保密条款的适用范围不因合同终止而失效，双方应继续履行保密义务。七、争议解决1.甲方和乙方在履行本合同时，如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响合同的正常执行。4.仲裁机构应按照中华人民共和国仲裁法的规定进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。5.仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。6.在仲裁或诉讼过程中，任何一方不得单方面变更、解除或终止合同，除非仲裁裁决或法院判决另有规定。7.双方在争议解决过程中应保持合作态度，共同寻求公平、合理的解决方案。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。2.通知：除法律另有规定外，双方的通知应以书面形式发送至对方指定的地址，自交付之日起视为送达。3.合同解除：除本合同约定外，任何一方不得单方面解除合同。如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。4.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按约定进行结算。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.合同解释：本合同如有歧义或漏洞，应按照有利于保护非违约方的原则进行解释。7.法定代表人或授权代表签字：本合同应由甲乙双方的法定代表人或授权代表签字，并加盖单位公章。九、合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单