电梯建设工程合同范本

电梯建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX电梯工程有限公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市XX区，主要从事电梯设备的研发、生产、销售及安装维修业务。甲方的地址为XX省XX市XX区XX路XX号。甲方的法定代表人为张三，联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX电梯维修服务有限公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市XX区，主要从事电梯设备的维修、安装及售后服务业务。乙方的地址为XX省XX市XX区XX路XX号。乙方的法定代表人为李四，联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

合同简介：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯设备安装维修服务的事宜，经友好协商，达成一致意见，签订本合同，并共同遵守本合同的各项条款。

本合同的签订是为了规范甲乙双方在电梯建设工程中的合作行为，明确双方的权利与义务，确保工程质量、安全及进度，维护双方的合法权益。同时，本合同的签订也是基于甲乙双方对彼此实力和信誉的认可，以及对实现合作目标的美好期待。

本合同的内容主要包括甲乙双方的名称、地址、法定代表人/负责人、联系方式等基本信息，以及双方在电梯建设工程中的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。同时，为了保障合同的完整性和可操作性，本合同还包含了附则等有关内容。

在本合同的履行过程中，甲乙双方应严格按照合同条款执行，如有争议，应友好协商解决。双方应共同努力，确保电梯建设工程的顺利进行，为提高建筑物的使用效率和居住品质，保障人民群众的生命财产安全做出贡献。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的有效期限为自合同生效之日起至电梯建设工程竣工验收合格之日止。除非本合同另有约定，否则在本合同有效期内，任何一方不得单方面解除或终止合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方在签订本合同时，已充分了解合同内容，明确各自的权利和义务，并无任何误解。本合同的签订不代表对未来电梯建设工程的预测，也不构成任何形式的保证。

特此说明：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。如本合同的任何条款与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，但不影响其他条款的有效性。

签署日期：____年____月____日

甲方（买方/出租方/委托方）：

（盖章）

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

（盖章）

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲方与乙方之间电梯建设工程的合作关系，明确双方的权利与义务，确保工程质量、安全及进度，维护双方的合法权益。具体内容包括：

1.乙方负责电梯设备的安装、维修及售后服务，确保电梯的正常运行。

2.甲方负责提供电梯设备、施工场地、协调相关部门等，保证工程的顺利进行。

3.双方共同承担工程质量、安全及进度的责任，严格按照相关法律法规和行业标准进行施工。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.甲方：指本合同第一条约定的买方、出租方或委托方。

2.乙方：指本合同第一条约定的卖方、承租方或服务提供方。

3.电梯建设工程：指甲方委托乙方进行电梯设备安装、维修及售后服务的工程。

4.工程质量：指电梯建设工程符合相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。

5.工程进度：指电梯建设工程按照约定的时间表顺利进行。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方应按照合同约定提供电梯设备、施工场地和相关资料，确保乙方的正常施工。

2.甲方应协助乙方办理工程所需的相关审批手续，提供必要的工作条件。

3.甲方应对乙方施工过程中的安全、质量等问题进行监督，并提出合理建议和整改要求。

4.甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款和服务费用。

5.甲方应在合同约定的期限内接收并验收工程，支付尾款。

二、乙方的权利与义务

1.乙方应按照合同约定进行电梯设备的安装、维修及售后服务，确保电梯的正常运行。

2.乙方应严格按照相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，保证工程质量。

3.乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生。

4.乙方应按照约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。

5.乙方应提供完善的售后服务，对电梯设备进行定期检查和维护。

6.乙方应在合同约定的期限内提交工程竣工资料，办理相关验收手续。

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。双方在履行合同过程中应遵循诚实信用、公平公正的原则，共同维护双方的合法权益。

第四条价格与支付条件

1.本合同电梯建设工程的费用为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括电梯设备安装、维修及售后服务的费用。

2.甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同款项：

a)合同签订后【】天内，甲方支付乙方合同总额的【】%；

b)电梯建设工程完成后，甲方应在验收合格后【】天内支付剩余的【】%。

3.支付时间：

a)第一次支付：甲方在收到乙方开具的发票后【】天内支付；

b)第二次支付：电梯建设工程完成后，甲方在验收合格后【】天内支付。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的有效期限为自合同生效之日起至电梯建设工程竣工验收合格之日止。

2.乙方应按照合同约定的工期完成电梯设备的安装、维修及售后服务，确保工程顺利进行。

3.甲方应按照合同约定的时间节点履行付款义务，协助乙方办理相关手续，确保工程进展顺利。

第六条违约责任

1.一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总额的【】%。

2.乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总额的【】%。

3.甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。

4.因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方互不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，应承担相应的违约责任。

5.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，对方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求违约方支付因违约所产生的损失赔偿。

6.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）等。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力采取措施减轻不可抗力造成的影响。

3.因不可抗力事件导致合同无法履行或者部分履行，受到不可抗力影响的一方不承担违约责任。

4.发生不可抗力事件的一方应提供相关证明材料，包括但不限于政府公告、新闻报道等，以证明不可抗力事件的发生。

5.双方应本着公平原则，协商确定因不可抗力事件导致的合同履行障碍及其后果的处理方案。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。双方应尽量达成一致意见，维护双方的合法权益。

2.如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，诉讼应当在本合同争议发生之日起【】年内进行。

3.双方在争议解决过程中，应保持克制、理智，不得损害对方的合法权益，不得影响电梯建设工程的正常进行。

4.双方同意，仲裁委员会作出的裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁程序启动后，双方均应积极参与，配合仲裁委员会的工作。

5.在争议解决过程中，双方仍应继续履行本合同的其他条款，除非争议解决结果另有规定。

6.双方应承担因争议解决产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等。

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。双方在履行合同过程中应遵循诚实信用、公平公正的原则，共同维护双方的合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应通过合同约定的联系方式进行，包括但不限于电子邮件、传真、邮寄等。

2.合同变更：本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a)双方协商一致解除本合同；

b)电梯建设工程竣工验收合格；

c)合同约定的其他终止条件。

4.合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对电梯设备进行必要的移除和清理工作，并承担相应费用。

5.合同终止不影响双方因本合同产生的权利和义务，双方应继续履行至合同终止时的义务。

第十条附则

1.本合同附件为双方签署的电梯设备技术规格书、工程图纸等，附件与