公路委托施工合同标准文本

公路委托施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、委托方拟对位于____________________的公路进行施工，现委托承包方进行施工。

二、承包方同意按照委托方的委托进行施工。

为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：____________________

二、工程地点：____________________

三、工程规模：____________________

四、工程内容：____________________

五、工程工期：____________________

第二条工程造价

一、工程造价：____________________

二、工程款支付方式：____________________

第三条双方责任

一、委托方责任：

1.按时提供施工图纸、技术资料及施工场地；

2.按时支付工程款；

3.对施工过程中出现的问题，及时与承包方沟通解决；

4.按照国家有关法律法规，对施工过程中产生的各类费用进行缴纳。

二、承包方责任：

1.按照施工图纸、技术资料及委托方要求进行施工；

2.按时完成施工任务；

3.保证工程质量，确保施工安全；

4.对施工过程中出现的问题，及时与委托方沟通解决。

第四条工程验收

一、工程验收标准：____________________

二、工程验收程序：____________________

三、工程验收时间：____________________

第五条违约责任

一、委托方违约责任：

1.未按时支付工程款，应向承包方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________；

2.未按时提供施工图纸、技术资料及施工场地，应向承包方支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________。

二、承包方违约责任：

1.未按时完成施工任务，应向委托方支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________；

2.工程质量不符合合同约定，应向委托方支付违约金，违约金为不合格工程部分造价的____________________。

第六条争议解决

一、双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

二、协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

第七条附则

一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

三、本合同附件如下：

1.施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.其他相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.其他相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、委托方拟对位于____________________的公路进行施工，为确保工程质量与进度，委托监理方进行全程监理。

二、承包方同意按照委托方的委托进行施工，并接受监理方的监督与管理。

三、为明确各方权利义务，确保工程顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：____________________

二、工程地点：____________________

三、工程规模：____________________

四、工程内容：____________________

五、工程工期：____________________

第二条工程造价

一、工程造价：____________________

二、工程款支付方式：____________________

第三条甲方的责任与权利

一、甲方责任：

1.按时提供施工图纸、技术资料及施工场地；

2.按时支付工程款；

3.对施工过程中出现的问题，及时与承包方、监理方沟通解决；

4.按照国家有关法律法规，对施工过程中产生的各类费用进行缴纳。

二、甲方权利：

1.对工程进度、质量、安全进行监督；

2.享有工程验收权；

3.享有对承包方违约行为的追偿权；

4.享有对监理方监理工作的评价权。

第四条乙方的责任与权利

一、乙方责任：

1.按照施工图纸、技术资料及委托方要求进行施工；

2.按时完成施工任务；

3.保证工程质量，确保施工安全；

4.对施工过程中出现的问题，及时与委托方、监理方沟通解决。

二、乙方权利：

1.在合同约定范围内，享有工程款的支付权；

2.享有对施工过程中遇到的技术难题进行解决方案的提出权；

3.享有对监理方监理工作的异议权。

第五条监理方的责任与权利

一、监理方责任：

1.按照合同约定，对工程进度、质量、安全进行全程监理；

2.对施工过程中发现的问题，及时向委托方、承包方提出整改意见；

3.对施工过程中出现的重大问题，有权要求承包方停工整改。

二、监理方权利：

1.享有对工程进度、质量、安全的评价权；

2.享有对承包方施工方案的审核权；

3.享有对施工过程中出现的重大问题提出整改意见的权利。

第六条违约责任

一、甲方违约责任：

1.未按时支付工程款，应向承包方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________；

2.未按时提供施工图纸、技术资料及施工场地，应向承包方支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________。

二、乙方违约责任：

1.未按时完成施工任务，应向委托方支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________；

2.工程质量不符合合同约定，应向委托方支付违约金，违约金为不合格工程部分造价的____________________。

三、监理方违约责任：

1.未履行监理职责，应向委托方支付违约金，违约金为监理服务费的一定比例；

2.监理过程中出现重大失误，导致工程质量、安全事故，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

一、三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

二、协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

第八条附则

一、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

三、本合同附件如下：

1.施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.其他相关文件。

结尾：

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入，有利于提高工程质量，确保工程进度；

2.通过监理方的监督，有助于规范施工行为，降低施工风险；

3.保障甲方的合法权益，提高甲方的满意度。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为委托方，对工程进度、质量、安全负有最终责任，主导合同有利于维护甲方权益；

2.甲方通过主导合同，能够更好地协调各方关系，确保工程顺利进行；

3.甲方在合同中享有广泛的权利，有利于在工程实施过程中发挥主导作用。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“设计方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、业主拟对位于____________________的建筑物进行新建，现委托设计方进行工程设计，并由施工方进行施工。

二、施工方同意按照业主的委托进行施工，并接受设计方的设计指导。

三、为明确各方权利义务，确保工程顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：____________________

二、工程地点：____________________

三、工程规模：____________________

四、工程内容：____________________

五、工程工期：____________________

第二条设计方责任与权利

一、设计方责任：

1.按时完成工程设计，并提供完整的设计图纸和技术资料；

2.确保设计符合国家相关规范和标准；

3.对施工过程中可能遇到的设计问题提供技术支持。

二、设计方权利：

1.享有工程设计费的收取权；

2.享有对施工方施工过程的监督权；

3.享有对施工方提出的施工变更的审批权。

第三条施工方责任与权利

一、施工方责任：

1.按照设计图纸和技术资料进行施工；

2.确保施工质量，按期完成施工任务；

3.对施工过程中出现的设计问题，及时与设计方沟通解决。

二、施工方权利：

1.享有按合同约定收取工程款的权益；

2.享有对施工过程中遇到的设计问题提出合理建议的权利；

3.享有对工程进度、质量、安全的控制权。

第四条业主责任与权利

一、业主责任：

1.按时支付设计费和工程款；

2.提供施工场地和相关条件；

3.对施工过程中出现的问题，及时与施工方、设计方沟通解决。

二、业主权利：

1.对工程设计进行最终审批权；

2.对施工进度和质量进行监督权；

3.对施工方违约行为提起诉讼的权利。

第五条违约责任

一、业主违约责任：

1.未按时支付设计费或工程款，应向施工方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________；

2.未按时提供施工场地或相关条件，应向施工方支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________。

二、施工方违约责任：

1.未按时完成施工任务，应向业主支付违约金，违约金为延误工期金额的____________________；

2.施工质量不符合设计要求，应向业主支付违约金，违约金为不合格工程部分造价的____________________。

三、设计方违约责任：

1.未按时完成工程设计，应向业主支付违约金，违约金为设计费的一定比例；

2.设计出现重大失误，导致工程质量问题，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决

一、三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

二、协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

第七条附则

一、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

三、本合同附件如下：

1.设计图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.其他相关文件。

结尾：

乙方为主导的目的和意义：

1.施