一建管理练习题库模拟考试试卷6

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程项目管理》

1.单选题

关于单代号搭接网络计划时距的说法,正确的是（）。

A.时距是某工作具有的特殊时间参数

B.相邻工作间只能有一种时距的限制

C.时距是时间间隔的特殊形式

D.时距一般标注在箭线的上方

答案：D

解析：2021教材P138/202c教材P137

时距指的是前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间的间距,是相邻

工作之间的时间参数，故选项A错误。相邻工作间不仅仅有一种时距的限制，故选项B错

误。相邻两项工作i和j之间的时间间隔LAGi,j等于紧后工作j的最早开始时间ESj和本

工作的最早完成时间EFi之差,时距是一种搭接顺序关系，和时间间隔不同，故选项C错误。

时距一般标注在箭线的上方。

2.单选题

编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，既要在项目总的方面考虑总的预备费，也

要在O中考虑不可遇见费。

A.前期工作

B.主要分项，程

C.企业管理费

I).所有的分项工程

答案：B

解析：2021/2020教材P81

在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中

安排适当的不可预见费，避免在具体编制成本计划时，可能发现个别单位工程或工程量表

中某项内容的工程量计算有较大出入，偏离原来的成本预算。

3.单选题

建设工程项目总承包的核心是()。

A项目目标的控制

B.通过编制施工方案论证总进度目标实现的可能性

C.通过编制总进度纲要论证总进度H标实现的可能性

D.通过设订•与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值

的目的

答案：D

解析：2021/2020教材P35

本题考核的是建设工程项目总承包的核心。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价

包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结

合，以达到为项目建设增值的目的。

4.单选题

()组织机构每一个部门只有一个指令源。

A.职能

B.线性

C.矩阵

D.事业部

答案：B

解析：2021/2020教材P19

在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作

部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一的指令源，避免了由于

矛盾的指令而影响组织系统的运行。

5.单选题

按子项目组成编制的施工成本计划，首先要把项目总施工成本分解到()和单位工程中去。

A.分部工程

B.分项工程

C.检验批

I).单项工程

答案：D

解析：2021/2020教材P80

大中型，程项目通常是由若十单项，程构成的，向每个单项_L程包括了多个单位，程，每

个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成。因此，首先要芍项目总施工成本分解到单

项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中,

6.单选题

关于建设工程项目施工总承包模式与施工总承包管理模式的叙述，正确的是()。

A.施工总承包模式可•以在很大程度上缩短建设周期

B.采用施工总承包管理模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包管理单位

负责支付

C.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图

D.当采用施工总承包模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订

答案：C

解析：2021/2020教材P38

本题考核的是施工总承包管理与施工总承包模式的区别。采用施工总承包管理模式，施工

总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图就可对其进行招

标。施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。施工总承包管理模式的合同关

系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签

订合同。而当采用施工总承包模式时，由施工总承包单位与分包单位直接签订合同。采用

施工总承包模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包单位负责支付。

7.单选题

某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是()0

A.项目通过竣工验收

B.办公楼可以启用

C.项目竣工结算完成

I）.项口验收合格

答案：B

解析:2021/2020教材P5

业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和

质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目

标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公

楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。

8.单选题

根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人

是（）。

A.项目技术负责人

B.项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.总监理工程师

答案：C

解析:

编制项目负责人主持编制，根据实际需要可分阶段的制

施工坦纵怠设计敖包单位技术负责人

单位工程施工组蛆设计施工尊位技术负责人或授权人员

施工方案项目技术负责人

施工单位技术部门姐织专家评审，施工单的豉

审批重难点分部分项工程和号项工程术负责人批准

施工方案分包单位施工时，分包单位技术负责人批准，

总包单位项目技术负责人核准各案.

涉及深基坑、地下暗挖、高大模

施工单位组想专家论证

板工程的专项施工方案

9.单选题

参加生产经营单位应急预案评审的人员应当包括（）。

A.企业主管安全生产的负责人

B.安全生产监督管理部门的工作人员

C.应急管理方面的专家

D.社会群众

答案：C

解析：2020教材P239/201g教材P237

参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应

急管理方面的专家。

10.单选题

对于承包人向发包人的索赔请求，工程师审核提出的初步处理意见，应交给（）审查。

A.承包人

B.发包人

C.监理机构

D.仲裁委

答案：B

解析：2021教材P329/202C教材P328

五、发包人审查对于工程师的初步处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才

可以签发有关证书。

11.单选题

监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）等形式，对建设工程实

施监理。

A.随机抽查

B.定期检验

C.平行检验

D.重点检验

答案：C

解析：2021/2020教材P66

监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检脸等形式，对建设工

程实施监理。

12.单选题

卜处建设_1程安全的患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（）。

.A.使用不安全设备

B.造成安全装置失效

C.个人防护用品的缺陷

I）.对易燃易爆危险品处理不当

答案:C

解析：2021教材P233~234/2020教材P232

物的不安全状态的内容包括：（1）物本身存在的缺陷；（2）防护保险方面的缺陷；（3）物的放置

方法的缺陷；（4）作业环境场所的缺陷；（5）外部的和自然界的不安全状态；（6）作业方法导致

的物的不安全状态；（7）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷。

13.单选题

在工程质量事故调查中，县级政府可以委托事故发生单位组织事故调查的事故是O0

A.经济损失低于1000万元的一般事故

B.未发生人员伤亡的一般事故

C.专业性较强的一般事故

D.涉及国家机密的一般事故

答案；B

解析：2021教材P193/202c教材PI92

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也“J以委托事故发生单位组织事故调食组进行

调查。

14.单选题

针对达到一定规模的脚手架工程编制专项施工方案，应经施工单位技术负责人和O签字

后实施。

A.项目经理

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.总经济师

答案：C

解析:2021/2020教材P47

在《建设工程安全生产管理条例》中规定：对下列达到一定规模的危险性较大的分部（分项

工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签

字后实施：

①基坑支护与降水工程。

②土方开挖工程。

③模板工程。

④起重吊装工程。

⑤脚手架工程。

⑥拆除爆破工程。

⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

15.单选题

卜.列关于成本的过程控制方法的说法错误的是（）。

A.人工费的控制实行“量价分离”的方法

B.材料费的控制实行“量价分离”的方法

C.施工机具使用费主要从台班产量和台班单价两个方面控制

D.决定分包范围的因素取决于施工项目项目规模

答案：D

解析：决定分包范围的因素主要是施工项目的专•业性和项目规碟。

16.单选题

建设工程安全生产事故应急预案的管理，包括应急预案的评审、（）和奖惩。

A.存档、执行

B.备案、执行

C.存档、实施

D.备案、实施

答案：D

解析：2020教材P239/201g教材P237

建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、备案、实施和奖惩。

17.单选题

卜处关于检验批的说法止确的是（）。

A.检验批是质量验收的最小单位

B.检验批应由总监理工程师组织验收

C.主控项目和一般项目的检验结果均要全部符合要求

I）.检验批的观感质量验收应符合要求

答案：A

18.单选题

关于工程项目质量控制体系的性质表述中，错误的是（）。

A.建设工程项目质量控制体系是以工程项目为对象

B.建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系

C.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的

完成和项目管理组织的解体而消失

D.建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系，与企业的质量管理体系

相同

答案：D

解析：2021教材P162/202c教材P1教

4.作用的时效不同项H质量控制体系与项H管理组织系统相融合,是一次性的质量工作体

系，并非永久性的质量管理体系，其作用的时效不同。

19.单选题

某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：A

解析：2021教材P135/202c教材P134

关键线路的确定按以下规定：从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时

间间隔为零的线路为关键线路。图中关键线路一共两条。关键线路1：A-C-E-H关键线

路2：A-*C-*F-*G-*IL

20.单选题

根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。

A.百目追求利润引发的质量事故

B.材料检验不严引发的质量事故

C.采用不适宜施工方法引发的质量事故

I）.对地质情况估计错误引发的质量事故

答案：B

解析：2021教材P191/202c教材P190

（2）管理原因:指引发的质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理

单位的质量管理体系不完善，质量管理措施落实不力，施工管理混乱，不遵守相关规范，

违章作业，检验制度不严密，质量控制不严格，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料

质量检验不严等原因引起质量事故。

21.单选题

根据我国相关法规，下列关于建设工程项目对环境保护的基本要求，不正确的是（〉。

A.建设工程项目选址应当符合城市总体规划

B.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏

C.对应当编制环境影响报告书的建设工程项目，必须举行听证会

I）.包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经环境保护行政主管部门验

收合格后，该项目方可投入生产或使用

答案：C

解析：2021教材P249/202C教材P248

（9）对环境可能造成重大影向、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响

项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，

环保部门可以举行听证会，听取有关单位、专家和公众的意见：并公开听证结果，说明对

有关意见采纳或不采纳的理由。

22.单选题

某工程事故中有20人死亡，按事故严重程度分类，该事故属于（）。

A.死亡事故

B.重大伤亡事故

C.特大伤亡事故

D.特别重大伤亡事故

答案：C

解析：2020教材P241/201g教材P239

（3）死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡02人的事故；特大伤亡事故指一

次事故死亡3人以上（含3人）的事故。

23.单选题

下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是（）。

A.文件

B.协商和沟通

C.文件和资料控制

0.运行捽制

答案：D

解析：2021教材P209/202c教材P207

核心要素包括以卜.10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的

确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评

价：运行控制：绩效测量和监视：内部审核；管理评审。

24.单选题

关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（）.

A.涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

B.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

C.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任

D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

答案：A

解析：2021教材P204/202C教材P203

监督抽样检测的重点是涉及结构安全和重要使用功能的项目

25.单选题

招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售召标文件或资格预审文件。

自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）天。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：A

解析：2021教材P257/202C教材P256

招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售召标文件或资格预审文件。

自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。

26.单选题

工序施工条件控制是指对工序活动的（）的质量进行有效的控制。

A.合同条件和法规条件

B.工艺顺序和组织条件

C.技术条件和工期条件

D.投入要素和环境条件

答案：D

解析:2021教材P177/202c教材P176

工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及生产环境条件。工序施工条件控制就

是控制工序活动的各种投入要素质量和环境条件质量。控制的手段主要有：检查、测试、

试验、跟踪监督等。控制的依据主要是：设计质量标准、材料质量标准、机械设备技术性

能标准、施工工艺标准以及操作规程等。

27.单选题

根据《建设工程施工劳务合同（示范文本）》下列不属于工程承包人义务的是（）。

A.负责编制施工组织设计

B.负责工程测量定位、沉降观测

C.为从事危险作业的职，办埋意外伤者保险并支付保险费

D.提供生产、生活临时设施

答案：C

解析：2021教材P283/202C教材P282

L组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施项目管理的各

项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。2.完成劳务分包人施工前期的下列工作s

（1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2）满足劳务作业

所需的能源供应、通信及施工道路畅通；（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；（4）向

劳务分包人提供生产、生活临时设施。3.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目

标，组织编制年、李、月施T计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生

产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。4.负责工程测量定位、

沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5.

按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证

施工需要。6.按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。7.负费与发包人、监理、设计及

有关部门联系，协调现场工作关系。

28.单选题

保证施工质量的重要措施是（）°

A.加强施工人员的管理

B.采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案

C.采用节能低碳的新型建筑材料和设备

D.合理选择和正确使用施工机械设备

答案：D

解析：2021教材P154/202c教材P153

施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工

机械设备是保证施工质量的重要措施。

29.单选题

某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M

的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期

延长的时间分别为（）。

A.3天和0天

B.3天和1天

C.4天和。天

D.4天和1天

答案：D

解析:2021教材P144/202c教材P143

三、时差总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差

指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本_L作可以利用的机动时间。本因为

M的总时差为3天，实际进度拖后4天，所以会使总工期拖后二天：M的自由时差为。天,

所以他与其紧后工作的时间间隔为0,所以实际进度拖后4天会导致其紧后工作也拖后

天。

30.单选题

在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线

表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧前工作之间的时间间隔

C._L作的持续时何

D.工作与其紧后工作之间的时间间隔

答案：D

解析:2021教材P124/202C教材P123

时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时

差。而自由时差即为工作与其紧后工作之间的时间间隔。

31.单选题

建设工程项目是在开放环境下实施的，因此进度控制是一个（）的管理过程。

A.动态

B.静态

C.封闭

D.开放

答案：A

解析：2021教材P114/202c教材P113

建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。

32.单选题

国际工程承包合同中的争议可采用仲裁或诉讼方式解决，与诉讼方式相比，采用仲裁方式

解决合同争议的特点不包括（）。

A.效率高

B.专业化

C.中立性

D.保密性

答案：C

解析：2021教材P342/202C教材P341

与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。（1）仲裁程序效率高，周期

短，费用少。（2）保密性。仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当

事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。（3）专业化。建设工程承包合同争议的双方

往往会指定那些具有建设_E程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以

更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。

33.单选题

工期延误按（），可分为单一延误、共同延误、交叉延误。

A.索赔要求和结果

B.工期延误的原因

C.延误事件之间的关联性

D.延误工作在工程网络计划的线路

答案：C

解析：2021教材P335/202C教材P334

工期延误按照延误事件之间的关联性，可分为单一延误、共同延误和交叉延误。

34.单选题

施，质量:事故发生的原因大致有四类，其中不属于管埋原因的是（）。

A.施工单位的检验制度不严密

B.对水文地质情况判断错误

C.施工单位的质量控制不严密

I）.施工单位质量管理措施落实不力

答案：B

解析：2021教材P191/202。教材P190

技术原因：指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如，地质

勘察过于疏略，对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计泯用不正确的方案或结构设

计方案不正确，计算失误，构造设计不符合规范要求：施工管理及实际操作人员的技术素

质差，采用了不合适的施J?方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质量事故的常见

原因。

35.单选题

工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量综合起作用的过程，所以对

施工过程的质星控制，必须以工序（）为基础和核心。

A.作业质量控制

B.计量控制

C.测量控制

I）.施工平面图控制

答案：A

解析：2021教材P177/202c教材P176

工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量琮合起作用的过程，所以对

施工过程的质量控制，必须以工序作业质量控制为基础和核心.

36.单选题（本题1分）

（2019年真翘）下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）o

A.施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响

B.施工单位在施_L中有针对性地制定质量事故应急预案

C.建设单位在工程发包时,要求承包单位提供履约担保

I）.建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费

答案：C

解析：P154T58

A属于风险规避；B属于风险减轻；D属于风险自留。

37.单选题（本题1分）

下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（）.2016

A、项目现场施工组织系统

B、项目所在地建筑市场规范程度

C、项目所在地政府的工程质量监督

D、项目咨询公司的服务水平

答案：A

解析：本题考食的是项口侦量的影响因索。管埋环境因素主要是指项口参建单位的质量管

理体系、质量管理制度和各参建单位之间的协调等因素。比如，参建单位的质量管理体系

是否健全，运行是否有效，决定了该单位的质量管理能力；在项目施工中根据承发包的合

同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保

工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，则是施工顺利

进行，提高施工质量的保证。选项BCD均为社会环境因素。参见教材63。

38.单选题（本题1分）

单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最『开始时间为负值，则应当

（）。

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚循线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

答案：B

解析：本题考查网络搭接的时间参数计算。

若某项中间工作最早开始时间为负值，则应将该工作与起点节点用虚箭线相连接。在单代

号搭接网络计划中，决定计算工期的工作不一定是最后进行的工作。当中间工作的完成时

间大于最后工作的完成时间时，为了决定终点的时间（即工程的总工期），必须先把该工

作与终点用虚箭线联系起来。

综上所述，正确选项为

39.单选题（本题1分）

某组织工具如下图所示，则该图形反映的是（）。

真

用8

。1

图0

构示2

结表。

织线务

组箭任

。向的

系单)

关用(

令系是

制

―>|技术支用指关

的令控

—产品研M间指的

之的标

素门目

元部度

—>1宓各作进

。或工总

—01包后部用间属目

运之下项

和统接则

->1轿售设务解系直，

任理子其式

企划也作

—>1系的各对模

工

系关图中门的

的关

系同构统部包

有令,

关合结系作B承

会计所指

辑的织织工为总

，织逻间级

组组案)程

统组的之上

出纳个答分工

系的间对•

位查，确1目

子统之

单考门正题项方

有系作与了

要映部题本设理

所织工参(

主反作本建监

的组的各题与

题图工，用

目目目目选方

本构示述采

项项项项B单主

：：结表所程

某某某某.业

....案析织形上0工、

ABCD答解组矩综4某题A

R、业主方与，程总承包方

C、监理方与工程总承包方

I）、工程总承包方与设计方

答案：B

解析：本题考查的是项目总进度目标论证的工作内容。建设工程项目总进度目标的控制是

业主方项目管理的任务。若采用建设项目工程总承包的模式，协助业主进行项目总进度目

标的控制也是建设项目工程总承包方的项目管理任务。参见教材18。

41.单选题（本题1分）

能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内

部潜力的分析方法是（）。

A.因素分析法

B.差额分析法

C.差率法

D.比较法

答案：D

解析：本题考核的是施工成本分析的基本方法。

D项：比较法，又称“指标对二匕分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完

成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。所以D项正确。

A项：因素分析法乂称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在

进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐

个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。所以A项错

误。

B项：差额分析法就是直接利用各因素的预算（计划）与实际的差异来按顺序计芽，确定其

变动对分析对象的影响程度。所以B项错误。

C项：比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比

分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：相关比率

法、构成比率法、动态比率法。所以C项错误。

综上所述，正确选项为I）。

42.单选题（本题1分）

现场与公用防火设施的可用性及其数金属于建设工程项目风险中的（）.

A.工程环境风险

B.组织风险

C.技术风险

D.经济与管理风险

答案：【）

解析：本题主要考查建设工程项目的风险类型。

建设工程项目的风险类型的分类:

风险类型内容

组织风险组织结构模式、工作流程组织、任务分

工和管理职能分工、业主方（包括代表

业主利益的项目管理方）人员的构成和

能力、设计人员和监理工程师的能力、

承包方管理人员和一般技工的能力、施

工机械操作人员的能力和经睑、损失控

制和安全管理人员的资历和能力等

经济与管理风险宏观和微观经济情况、工程资金供应的

条件、合同风险、现场与公用防火设施

的可用性及其数量、事故防范措施和计

划、人身安全控制计划、信息安全控制

计划等

工程环境风险自然灾害、岩土地质条件和水文地质条

件、气象条件、引起火灾和爆炸的因素

等

技术网险工程勘测资料用有关文件、工程设计文

件、工程施工方案、工程物资、工程机

械等

本题中，现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程顶目风险中的经济与管理风

险。

综上所述，本题正确选项是D项。

43.单选题

合同实施的偏差分析不应包括（）。

.A.产生偏差的原因分析

B.制定偏差调整措施

C.合同实施偏差的责任分析

D.合同实施趋势分析

答案：B

解析：合同实施的偏差分析应包括以下几个方面:

（1）产生偏差的原因分析

（2）合同实施偏差的责任分析

（3）合同实施趋势分析

44.单选题（本题1分）

在工程网络计划中，关键线路是指（）。

A.单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路

B.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

C.一个网络计划只有一条关键线路

D.双代号时标网络计划中无虚箭线的线路

答案：A

解析：本题考核的是工程网络计划有美时间参数的计算。

AB项：自始自终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长

的线路为关键线路。所以A项正确，B项错误。

C项：一个网络计划可以有多条关键线路。所以C项错误。

D项：双代号时标网络计划中无虚箭线的线路并不一定是关键线路，判断是否为关键线路

的标准是看线路上总的工作持续时间是否最长，所以D项错误.

综上所述，本题正确答案为A,

45.单选题（本题1分）

在GB/T19000质量管理体系文件中，用来规定企业组织监理质量管理体系的文件是（）。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业指导书

D.质量记录

答案：A

解析：本题考核的是质量手册。

质量手册是规定企业组织质量管理体系的文件，质量手册对企业质量体系作系统、完整和

概要的描述。其内容一般包括：企业的质量方针、质量目标：殂织机构及质量职贡；体系

要素或基木控制程序：质量手册的评审、修改利控制的管理办法。

综上所述，正确选项为A。

46.单选题（本题1分）

下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。

A.加强施工任务单的管理

B.编制施工成本控制工作计划

C.寻求施工过程中的索赔机会

D.确定最合适的施工机械方案

答案：D

解析：本题主要考食了施，成本管埋的措施。

施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳施工方案：降低材

料消耗的费用；确定最合适的施工机械、设备使用方案；降低材料库存成本和运输成本

等。

I）项：D项属于技术措施的范围，故当选。

A项：A项属于组织措施.故不当选.

B项：B项属于经济措施，故不当选。

C项：C项属于合同措施，故不当选。

综上所述，本题正确答案为I）,

47.单选题（本题1分）

（2019年真题）下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）

A.利用消声器阻止传播

B.利用吸声材料吸收声能

C.采用低噪声设备和加工工艺

I）.应用隔声屏障阻碍噪声传播

答案：C

解析：P245-249

声源捽制：①声源卜降低噪声,这是防I卜噪声污染的最根本的措施.

②尽量采用低噪声设备和加工工艺代替高噪声设备与加工工艺，如低噪声振捣器、风机、

电动空压机、电锯等。

③在声源处安装消声器消声，即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气机、内燃机及各类排气

放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。

48.单选题（本题1分）

在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.行政部门裁决

答案：C

解析：本题考核的是仲裁的概念。

由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，如专业性较差、处理时间长、花

费较大等，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即

使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决.当协商和调解不成时，仲裁是国际工

程承包合同争议解决的常用方式。

仲裁的特点包括：自愿性、专业性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性。

综上所述，正确选项为C。

49.单选题（本题1分）

建设工程项目风险评估的工作不包括（）。

A.对项目风险的对策进行风险响应

B.利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率

C.分析各种风险的损失量以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响

I）.根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级

答案：A

解析：本题主要考查建设工程项目风险评估。

项目风险评估包括以下工作：

（1）利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；

（2）分析各种风险的损失量以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响：

（3）根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。

本题为选非题，综上所述，本题正确选项是A项。

50.单选题（本题1分）

（2020年真题）根据《建设项目总承包合同示范文本（试行）》，关于建设工程项目发包人

权利和义务的说法，错误的是（）。

A.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权

B.履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务

C.发包人认为有必要的时候，有权以书而形式发出暂停通知

D.发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿

答案：D

解析：P284-289

按照《建设项目_1程总承包合同示范文本(试行)》GF一—2011一一0216,发包人的主要义

务和权利如下(2.1):

(1)负责办理项目的审批、核挂或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，

使项目具备法律规定和合同约定的开工条件，并提供立项文件.

(2)履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

(3)有.权按照合同的定和适用法律关于安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性标

准和规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和

变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

(4)有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

(5)发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，

给承包人造成的费用增加，由发包人承担，造成工程关犍路径延误的，竣工日期相应顺

延.

51.单选题(本题1分)

(2020年真题)项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以

及()。

.A.沟通内容和沟通渠道

B.沟通环境和沟通方法

C.沟通内容和沟通方法

D.沟通坏境和沟通渠道

答案：D

解析：P56-60

沟通过程包括五个要素，即：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。

沟通主体是指有口的地对沟逋客体施加影响的个人和团体。沟逋客体即沟通对象，包括个

体沟通对象和团体沟通对象。沟通介体即沟通主体用以影响、作用于沟通客体的中介，包

括沟通内容和沟通方法，它使沟通主体与客体间建立联系，以保证沟通过程的正常开展。

沟通环境既包括与个体间接联系的社会整体环境（政治制度、经济制度、政治观点、道德风

尚、群体结构等），也包括与个体直接联系和影响的区域环境（学习、工作、单位或家庭

等）。沟通渠道即沟通介体从沟通主体传达给沟通客体的途径。

52.单选题（本题1分）

在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。

A.构造

B.施工图

C.功能

D.规模

答案：C

解析：本题考核的是建设工程项目从招标开始至确定合同价的基本工作程序。

在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目

构造描述的方式。因为项目构造描述的招标依据是设计文件，而工程总承包招标时业主方

还不可能提供具体的设计文件。

综上所述，本题正确答案为C,

53.单选题（本题1分）

为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现:员伤立即更换，绝不能“带

病”作业，此项工作属于（）。2017

A、全面安全检代

B、要害部门重点安全检查

C、经常性安全检查

D、专项安全检查

答案：B

解析：本题考查的是安全生产检查监督的主要类型。要害部门重点安全检查：为了确保安

全，对设备的运转和零件的状况要定时进行检查，发现损伤立刻更换，决不能“带病”作

业；一过有效年限即使没有故障，也应该予以更新，不能因小失大。

54.单选题

在进行月（季）度成本分析时，如果发现是属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该

A.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度

B.增加收入，弥补亏损

C.采取增收节支措施，防止今后再超支

D.停止生产，等待机会

答案：A

解析：2021/2020教材P108

在进行月（季）度成本分析时，如果发现是属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该

从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度。

55.单选题

按照（），可以把建设_1程项目信息分为子项目1、子项目2等信息分类。

.A.项目实施的工作过程

民项目管理工作的任务

C.项目管理工作的对象

I）.项目信息的内容属性

答案:C

解析：2021教材P346/202c教材P345

业主方和项目参与各方可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类，如按项目管理

工作的对象，即按项日的分解结构，如子项目1、子项目2等进行信息分类。。

56.单选题

下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。

A.由于完成额外工作增加的机械使用费

B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费

C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费

I）.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费

答案：C

解析：2021教材P331/202c教材P330

承包商向业主提出的关于材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而

增加的材料费：由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材

料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包拈运输贽、仓储费以及合埋的损耗费用。如果

由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。

57.单选题

根据施工成本计•划的作用，施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划属于（）

成本计划。

A.指导性

B.实施性

C.作业性

I）.竞争性

答案：D

解析:2021/2020教材P74

施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划属于竞争性成本计划。

58.单选题

下列施工成本管理的措施中，最易为人们所接受和采用的措施是（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

0.合同措施

答案：C

解析：2021/2020教材P74

（三）经济措施经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。

59.单选题

缺陷责任期由合同*事人在专用合同条款中约定，其起算时间及最长期限分别是00

A.实际竣工日期起计算，最长不超过3年

B.工程通过竣工验收之日起计算，最长不超过24个月

C.工程竣工验收合格之H起计算，最长不超过3年

D.工程竣工验收合格之日起计算，最长不超过5年

答案：B

解析：2021/2020教材P270

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺

陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

60.单选题（本题1分）

建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的

（）O

A.组织柔性化

B.组织集成化

C.组织扁平化

D.组织高效化

答案：B

解析：本题主要考查项目总承包地模式的内容。

建设工程项目总承包地基木出发点是借鉴工业生产的经验，实现建设生产过程的组织集成

化。

综上所述，本题正确答案为

61.单选题

因素分析法的排序规则是（）。

A.先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值

B.先实物聚，后价值.鼠；先相对值，后绝对值

C.先实物量，后价值量：先绝对值，后相对值

D.先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值

答案：C

解析:2021/2020教材P104

（2）确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序（排序规则是：先实物

量，后价值量；先绝对值，后相对值）：

62.单选题（本题1分）

关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A.关键线路上相邻工作的时间间隔为零

B.关键线路上各_L作持续时间之和最长

C.关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

I）.关键工作的总时差一定为零

答案：B

解析：本题主要考查关键工作和关键路线的内容。

关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作，即其具有的机动时间最小。当计划工期等

于计算工期时，关键工作的总时差为零或最早开始时间等于最迟开始时间。

B项：在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线

路。在搭接网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工

作持续时间最长的线路。所以关犍线路上各工作持续时间之和最长。所以B项正确。

C项：只有当计算工期等于计划工期时，关键线路上的关键工作总时差零，最早开始时间

等于最迟开始时间，否则不相等。所以C项错误。

A项：关键线路足总时差最小的关键工作组成，相邻工作的时间间隔最小，但不一定为

零，如有必要的技术间歇、组织间歇等等。所以A项错误。

D项：当计算工期等于计划工期时，关键线路上的关键工作自曰时差和总时差才是零，否

则自由时差和总时差不一定为零。所以D项错误。

综上所述，本题正确选项为B项。

63.单选题（本题1分）

下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。（2015真题）

A.负责编制行业信息管理规范

B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护

C.负责工程档案管理

I）.负贡协调各部门的信息处埋，作

答案：A

解析：本题考查的是项目信息管理的任务。选项A,负贡编制信息管理手册。

64.单选题（本题1分）

关于管理职能分工表的说法，错误的是（）。2016

A、是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任

务的项目管理职能分工

B、管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾

C、可铺以管理职能分工描述书未明确每个工作部门的管理职能

D、可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方

等的管理职能

答案：B

解析：本题考查的是管理职能分工在项目管理中的应用。选项A是正确的，管理职能分工

表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任

务的项目管理职能分工。业发达国家在建设项目管理中广泛应用管理职能分工表，以使管

理职能的分工更清晰、更严谨，并会暴露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾。如使用管

理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用管理职能分工描述

书。选项B是错误的，选项C是正确的。为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和

工程建设监理方等的管理职能，也可以用管理职能分工表表示,选项D是正确的。

65.单选题（本题1分）

某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）（1。

A.0

B.1

C.2

D.3

答案：B

解析：本题主要考查总时差计算。

某工序的总时差等于其最迟开工时间减去最早开工时间，或最近完工减去最早完工时间。

计算公式为TFi-n=Tp-EFi-n(j=n)；TFi-j=MINTFj-k+LAGi-j,j-k}(j^n)本题中A

工作总时差计算公式为TF1-2