2025高压电力线路工程施工合同书

2025高压电力线路工程施工合同书本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：地址：联系方式：法定代表人：身份号码/统一社会信用代码：乙方（承包方）：名称：地址：联系方式：法定代表人：身份号码/统一社会信用代码：鉴于甲方需进行高压电力线路工程的施工，乙方具备相应的资质和能力承接该工程，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：乙方负责高压电力线路工程的施工，包括但不限于线路敷设、杆塔erection、电缆敷设、附属设施安装及相关配套工程。1.4工程规模：线路长度约公里，电压等级为千伏。第二条工程工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3工期总日历天数：天2.4工期顺延情况：不可抗力事件甲方原因导致的停工国家政策性调整第三条工程质量3.1执行标准：《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《高压电力线路施工规范》其他相关技术规范及标准3.2质量要求：工程质量达到国家规定标准，符合安全运行要求。材料和设备符合国家相关质量认证，乙方需提供质量证明文件。3.3质量保修：质保期限为年，自工程验收合格之日起计算。乙方负责质保期内的免费维修及更换。第四条工程价款及支付方式4.1合同总金额：人民币元（大写：）4.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的30%。进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的40%。验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总价的25%。质保金：剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3发票：乙方须提供合法税务发票，甲方在收到发票后按约定支付款项。第五条双方责任与义务5.1甲方责任：按时支付工程款。提供施工场地及相关资料。协调处理施工过程中可能涉及的外部关系。5.2乙方责任：按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量和进度。保证施工安全，落实安全防护措施，承担施工期间的安全责任。负责工程资料的整理和提交，配合甲方进行验收。第六条工程验收6.1验收标准：符合国家相关标准和技术规范。通过电力部门的验收并取得《电力设施验收合格证》。6.2验收程序：工程完成后，乙方提出验收申请。双方共同组织验收，形成验收报告。未通过验收的，乙方需在甲方指定时间内整改并重新申请验收。第七条违约责任7.1甲方违约：未按约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金。7.2乙方违约：工程质量不符合标准，乙方需返工并承担相关费用。工期延误，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金。第八条争议解决8.1争议由双方协商解决。8.2协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条不可抗力9.1由于不可抗力原因导致工程无法按期完成，双方可协商延长工期或调整合同条款。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：