内墙抹灰劳务承包合同7篇

内墙抹灰劳务承包合同7篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供内墙抹灰劳务承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXX内墙抹灰工程2.工程地点：XXX3.承包范围：内墙抹灰劳务及部分辅助材料4.承包方式：包工包料5.合同工期：自进场之日起，XXXX天内完成全部抹灰工作。二、双方权利义务1.甲方权利义务（1）为乙方提供施工所需的临时设施及施工图纸。（2）负责协调乙方与其他施工队伍之间的关系，确保施工顺利进行。（3）按照合同约定支付乙方劳务费用。2.乙方权利义务（1）按照甲方要求，组织熟练的抹灰工人进行施工。（2）遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理。（3）确保施工质量符合国家标准及甲方要求。（4）在施工过程中，注意安全，防止发生事故。三、质量标准1.本工程采用的内墙抹灰材料必须符合国家标准及甲方要求。2.抹灰表面应平整、光滑，无空鼓、开裂等现象。3.严格按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合设计要求。四、价款结算与支付方式1.本合同价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），包含劳务费用及部分辅助材料费用。2.支付方式：甲方按照乙方完成的工程量及合同约定单价，按月支付乙方劳务费用。具体支付时间及金额以双方确认的付款凭证为准。3.乙方应向甲方提供合法有效的劳务发票，否则甲方有权拒绝支付款项。五、违约责任1.甲方未按合同约定支付乙方劳务费用的，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定的，应负责返工并承担相应费用。3.乙方在施工过程中，因自身原因造成安全事故的，由乙方自行承担责任。六、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定工作内容全部完成并经甲方验收合格后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方内墙抹灰工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.承包范围：内墙抹灰工程4.承包方式：包工包料（即包施工又包材料）二、工期及付款方式1.工期：自合同签订之日起，乙方应在[具体工期]日内完成全部工作。2.付款方式：甲方在签订合同后，应向乙方支付工程总价的[比例]作为预付款。待工程完成后，甲方应支付剩余款项。具体金额和比例在附件中详细列出。三、工程质量及验收标准1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。2.甲方应在工程完成后，组织专业人员进行验收。验收标准按照相关施工规范执行。3.如果验收过程中发现质量问题，乙方应及时进行整改，直至验收合格为止。四、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量符合甲方要求。（2）甲方应按时向乙方支付工程款项。（3）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。2.乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付工程款项。（2）乙方应严格按照设计图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。（3）乙方应接受甲方的监督和管理。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如果甲方未按时支付工程款项或未提供必要的技术支持和施工条件，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约：如果乙方未严格按照设计图纸和施工技术规范进行施工，导致工程质量不符合甲方要求，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决方式及管辖法院1.双方应友好协商解决施工过程中的争议。如果协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。2.合同签订地法院对合同具有管辖权。如果合同涉及多个法院管辖，双方应协商确定一个管辖法院。协商不成的，按照相关法律规定确定管辖法院。3.合同中的争议解决条款具有优先效力。如果合同中的争议解决条款与合同其他条款存在冲突，以争议解决条款为准。4.法院受理案件后，应根据合同约定和法律相关规定进行审理。审理过程中应遵循公平公正原则，保护双方当事人的合法权益。5.合同签订地法院作出判决后，双方应履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向合同签订地法院申请强制执行。6.在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。如一方不配合或提供虚假证据材料，将承担相应的法律责任。7.合同签订地法院作出的判决结果具有终局性效力。如一方对判决结果有异议，可依法向上一级法院申请再审或抗诉。但不影响判决结果的执行。篇3发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、进度，明确双方的权利、义务，经双方协商订立如下合同：一、工程概况1.工程名称：XXXX内墙抹灰工程2.工程地点：XXXX3.承包范围：本工程内墙抹灰施工内容，包含但不限于以下项目：（1）内墙抹灰前，将墙面清理干净，浇水湿润；（2）内墙抹灰材料制备、运输、上料；（3）内墙抹灰施工，包括底层、中层、面层的抹灰施工；（4）清理现场，确保工完场清。二、合同工期1.乙方施工工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束施工。施工期间如遇下列情况，可顺延工期：（1）因建设单位原因影响开工；（2）因设计变更、工程量增加而影响进度；（3）因材料供应不足或材料质量问题而影响进度；（4）因施工条件或有关政策、法律、法规变化而影响进度。工期顺延由乙方在合理期限内提出书面申请，甲方审核批准后生效。三、劳务报酬及支付方式1.本工程采用固定单价承包方式，内墙抹灰劳务报酬为每平方米XX元（不含税金）。具体支付方式和时间按照建设单位的要求执行。乙方需提供相应的发票以便甲方支付劳务报酬。四、质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系，制定施工质量控制措施，确保施工质量符合建设单位要求。如因乙方施工质量问题导致建设单位处罚或投诉，乙方应承担相应的责任。2.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保施工工序正确、施工材料合格、施工设备正常运行。如因乙方原因导致施工质量问题或安全隐患，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督抽查，如发现质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改并承担相应的责任。五、安全保证措施1.乙方应建立健全安全管理体系，制定施工安全措施和操作规程，确保施工安全符合建设单位要求。如因乙方施工安全问题导致建设单位处罚或投诉，乙方应承担相应的责任。2.乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工人员佩戴安全防护用品、使用安全设备。如因乙方原因导致施工安全问题或事故，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。3.甲方有权对乙方的施工安全进行监督抽查，如发现安全问题或事故隐患，甲方有权要求乙方进行整改并承担相应的责任。六、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工质量和进度。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，可向人民法院提起诉讼解决争议。3.合同终止后，乙方应尽快完成收尾工作并清理现场。甲方应按照合同约定支付劳务报酬并返还乙方提供的设备材料。如有其他未尽事宜，双方可另行协商解决。七、其他条款1.本合同未尽事宜由双方协商补充完善。协商不成时按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。如因违约引起诉讼或仲裁时，违约方应承担相应的法律责任和费用。同时，双方应积极配合相关部门调查取证工作。2.本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份存档备案；合同副本根据需要制作多份备用。每份合同具有同等法律效力且相互补充完整。篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包方式及范围1.承包方式：_________2.承包范围：_________第三条施工工期1.乙方应严格按照甲方要求的工期组织施工，确保施工质量。2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成工程停工；（2）不可抗力因素。第四条工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照施工设计图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量达到甲方要求。2.甲方有权对施工质量进行监督，对不符合质量要求的施工部分，甲方有权要求乙方返工或整改。3.工程竣工验收时，乙方必须提供完整的施工记录、材料清单等技术资料。4.工程质量标准：_________第五条付款方式及结算方式1.付款方式：_________2.结算方式：_________第六条违约责任及赔偿金额的计算方法1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价万分之五的违约金。2.乙方若不按合同约定交付工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价万分之五的违约金。3.若因乙方施工质量问题导致工程无法按时交付，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.若因甲方原因造成工程停工，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此造成的损失。5.违约赔偿金额的计算方法：按照合同总价的万分之五计算。第七条合同生效及终止条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同生效后，双方应认真履行，关于合同的修改、补充应通过协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行过程中如遇到不可抗力因素导致无法继续履行时，经双方协商同意后，可终止合同。4.本合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。第八条其他约定事项1.甲方应提供必要的生活和工作条件，确保乙方的施工顺利进行。2.乙方应妥善保管甲方的施工设备、材料和技术资料，防止丢失或损坏。如有丢失或损坏，乙方应承担全部赔偿责任。3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工符合甲方的要求。如有违反施工规范的行为，甲方有权要求乙方进行整改或返工。如因此造成工期延误或损失，乙方应承担全部责任。4.乙方应按时向甲方报送施工进度和存在的问题，确保甲方能够及时了解和掌握施工情况。如因乙方未按时报送相关信息而导致甲方无法及时了解和掌握施工情况，乙方应承担全部责任。篇5发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：内墙抹灰第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包，具体包以下内容：1.乙方自带施工所需工具和施工材料。2.乙方负责施工过程中的一切费用。3.乙方自行解决生活、住宿、交通等问题。4.乙方在施工中要严格按照甲方要求的施工规范施工，确保工程质量。5.乙方在施工中要采取必要的安全措施，确保施工安全。第三条承包价格及支付方式1.承包价格：每平方米[价格]元。2.支付方式：银行转账。3.甲方在支付款项时，需扣除乙方因质量问题所造成的损失。第四条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合验收标准。2.工程验收时，甲方应提供必要的验收条件和验收时间。3.乙方应积极配合甲方的验收工作，确保验收顺利进行。4.如果工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或返修。5.整改或返修的费用由乙方承担。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付劳务承包费用，每逾期一天，向乙方支付合同总价万分之五的违约金。2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，向甲方支付合同总价万分之五的违约金。3.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方需承担由此给甲方造成的全部损失。4.甲方若违反合同约定，需承担由此给乙方造成的全部损失。5.任何一方因不可抗力因素不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关部门的证明文件，以便双方协商处理。6.若因甲方原因需调整合同内容或变更施工范围时，须经双方协商一致后正式签订书面协议。任何一方不得擅自变更或解除本合同。若擅自变更或解除本合同，违约方需承担由此给守约方造成的全部损失。7.本合同未尽事宜，双方应友好协商处理。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。8.本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。9.在施工过程中若有争议时，双方应友好协商处理。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议处理过程中，除有争议的部分外，其他部分应继续履行。10.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致后正式签订书面协议。篇6发包方：[公司名称]承包方：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：内墙抹灰4.工程造价：[工程造价]第二条承包方式及要求1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买施工所用的所有材料，并按时到达施工地点。乙方同时需自带施工设备、工具等，并自行承担施工过程中的所有费用。2.施工要求：乙方在施工中必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合甲方要求。如果因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的责任和费用。第三条工程期限1.工程开工日期：[开工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。第四条付款及结算方式1.付款及结算方式：本工程采用分期付款的方式，具体为工程开工前支付总工程款的XX%，工程中期支付总工程款的XX%，工程竣工后支付总工程款的XX%。剩余XX%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后一次性支付。2.乙方在收到甲方支付的款项后，需向甲方提供正规的发票。如因乙方未提供发票导致甲方无法支付款项，责任由乙方自行承担。第五条保修期及保修责任1.保修期：本工程的保修期为XX年，自工程竣工之日起计算。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方需承担相应的责任和费用。2.保修责任：在保修期内，乙方需对甲方提出的工程质量问题进行及时的维修和处理。如乙方未在规定时间内进行维修和处理，甲方有权委托其他单位进行处理，相关费用由乙方承担。第六条违约责任及赔偿1.违约责任：如因一方违约导致合同无法按时履行或无法履行，违约方需承担相应的违约责任。具体为：若甲方违约，需向乙方支付违约金并赔偿乙方因此造成的损失；若乙方违约，需向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。2.赔偿：在发生违约情况时，违约方需对守约方进行赔偿。具体赔偿金额根据违约方违约程度及守约方损失情况而定。第七条争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如果因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方可协商解除合同或变更合同条款。但解除或变更合同需以书面形式进行确认。第八条合同生效及其他约定事项1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.约定事项：在合同履行过程中双方应严格保密本合同内容及与本合同相关的所有信息不得向任何第三方泄露否则应承担相应的法律责任。此外双方应互相配合共同推进工程进度确保工程质量达到甲方要求。篇7发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：内墙抹灰4.承包范围：_________第二条承包方式1.本工程采取包清工方式，由乙方负责提供劳务人员和设备进行施工。2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成内墙抹灰工作。第三条合同工期1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。2.乙方应在计划开工日期前组织人员进场，并按时完成分配的施工任务。第四条劳务报酬及支付方式1.本工程的劳务报酬按照实际完成的工程量计算，