2024年8月体育场馆吸音吊顶分包声学性能检测规范

2025年体育场馆吸音吊顶分包声学性能检测规范本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义与术语1.1本合同所称“体育场馆”指位于__________省__________市__________区__________路__________号的__________（场馆名称）。1.2“吸音吊顶分包工程”指甲方委托乙方完成的体育场馆吸音吊顶设计、材料供应、安装及声学性能检测的专项工程。1.3“声学性能检测”指依据本合同约定的技术标准，对吸音吊顶的降噪系数（NRC）、混响时间（RT60）、隔声量（STC）等指标进行的专业检测。第二条合同主体2.1甲方：__________（单位全称），注册地址：__________，法定代表人：__________。2.2乙方：__________（单位全称），注册地址：__________，法定代表人：__________。第三条工程范围3.1乙方负责完成吸音吊顶的设计、材料采购、安装及声学性能检测，具体范围包括：（1）吸音吊顶设计图纸的编制与报审；（2）符合__________（标准编号）的吸音材料供应；（3）安装工艺符合__________（行业规范名称）；（4）声学性能检测报告出具及整改服务。第四条技术要求（1）降噪系数（NRC）≥__________；（2）混响时间（RT60）在__________频率范围内控制在__________秒以内；（3）隔声量（STC）≥__________。4.2安装完成后，场馆内背景噪声级不得高于__________分贝（A计权）。第五条检测标准与方法5.1检测依据：（1）《建筑声学测量规范》（GB/T20247）；（2）《厅堂混响时间测量规范》（ISO33821）；（3）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）。5.2检测方法包括但不限于：（1）混响时间法；（2）声压级差值法；（3）第三方实验室复核。第六条检测设备与机构6.1乙方使用的检测设备需符合__________（标准名称），并在检测前提供设备校准证书。6.2最终检测须由__________（检测机构名称）或具备CMA资质的第三方机构完成。第七条工期与进度7.1总工期为__________日历天，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。7.2关键节点：（1）材料进场日期：__________年__________月__________日；（2）安装完成日期：__________年__________月__________日；（3）检测完成日期：__________年__________月__________日。第八条合同价款与支付8.1合同总价为人民币__________元（大写：__________），包含设计、材料、安装及检测费用。8.2付款方式：（1）预付款：合同签订后__________日内支付__________%；（2）进度款：材料进场后支付__________%；（3）验收款：检测合格后支付__________%；（4）质保金：__________%于质保期满后支付。第九条质量保证9.1乙方承诺吸音吊顶工程质保期为__________年，自验收合格之日起计算。9.2质保期内出现非人为损坏的声学性能不达标问题，乙方需在__________日内免费修复。第十条甲方义务10.1提供施工场地、水电接口及必要的配合。10.2按约定支付合同款项。10.3组织竣工验收并在__________日内出具书面验收结论。第十一条乙方义务11.1按图纸及规范施工，确保工程质量和声学性能。11.2承担施工安全责任，办理相关保险。11.3提交完整的竣工资料及检测报告。第十二条验收程序12.1初步验收：乙方完成安装后__________日内，甲方进行现场检查。12.2最终验收：检测报告出具后__________日内，双方共同签署验收证书。第十三条违约责任13.1甲方逾期付款的，每日按未付金额的__________‰支付违约金。13.2乙方工期每延误一日，按合同总价的__________‰支付违约金；逾期超过__________日的，甲方有权解除合同。13.3检测未达标的，乙方需在__________日内整改至合格，并承担由此产生的费用。第十四条知识产权14.1设计图纸、检测数据及报告的著作权归甲方所有，乙方不得用于其他项目。第十五条保密条款15.1双方不得向第三方披露合同内容、技术资料及检测结果，保密期限为合同终止后__________年。第十六条不可抗力16.1因地震、战争等不可抗力导致合同无法履行的，受影响方需在__________日内书面通知对方，并提供证明。第十七条争议解决17.1因本合同产生的争议，双方协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。第十八条合同变更与解除18.1任何变更须经双方书面同意并签署补充协议。18.2一方严重违约时，守约方有权单方解除合同。第十九条其他条款19.1本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及相关法规执行。19.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第二十条第三方定义与分类20.1本合同所称“第三方”指经甲乙双方共同协商或根据法律规定介入的独立主体，包括但不限于检测机构、监理单位、仲裁机构、技术顾问或其他专业服务机构。20.2第三方分类：（1）强制介入第三方：依据法律法规或行业规范必须引入的主体（如CMA认证检测机构）；（2）协商介入第三方：经甲乙双方书面同意后引入的主体（如独立监理单位）；（3）争议介入第三方：因争议解决需要引入的主体（如仲裁委员会、司法鉴定机构）。第二十一条第三方介入的情形与程序21.1检测第三方介入：（1）声学性能检测须由具备__________（资质名称）的第三方机构完成，乙方应在检测前__________日向甲方提交至少__________家候选机构名单，甲方在__________日内选定并书面确认；（2）第三方检测报告需加盖CMA章及检测机构公章，方为有效。21.2监理第三方介入：（1）若甲方要求引入监理单位，双方应共同与__________（监理单位名称）签订三方监理协议，明确监理范围、权限及费用分担比例；（2）监理单位有权对乙方施工质量、进度及安全进行全程监督，并向甲方提交__________（频次）监理日志。21.3争议解决第三方介入：（1）争议提交仲裁或诉讼前，双方可协商委托__________（专业调解机构名称）进行调解；（2）诉讼或仲裁过程中，需司法鉴定时，鉴定机构由__________（指定法院/仲裁委）选定或双方协商确定。第二十二条第三方责权利划分22.1第三方权利：（1）按合同或协议约定获取报酬及必要工作条件；（2）要求甲方或乙方提供与履行职责相关的文件、场地及人员配合；（3）对不符合标准的事项提出书面整改要求，并有权暂停服务直至整改完成。22.2第三方义务：（1）独立、公正地履行职能，不得与甲乙任何一方存在利益关联；（2）在__________日内出具检测报告、监理意见或鉴定结论；（3）对工作中获知的商业秘密及技术数据承担保密责任，保密期不少于__________年。22.3第三方责任：（1）因故意或重大过失导致检测数据失真、监理意见错误或鉴定结论不实的，应承担相应赔偿责任；（2）未按约定时间完成服务的，每逾期一日按服务费的__________%支付违约金。第二十三条甲乙双方对第三方的协作义务23.1甲方义务：（1）为第三方提供检测所需场地、设备及历史数据；（2）支付由甲方选定的第三方服务费用（具体支付条款见第25条）。23.2乙方义务：（1）配合第三方进行现场取样、施工检查及整改验证；（2）承担因乙方原因导致第三方重复检测或监理增派人员的费用。第二十四条第三方费用与支付24.1检测费用：（1）由甲方委托的检测第三方费用由甲方承担；（2）因乙方施工不达标导致的复检费用由乙方承担。24.2监理费用：（1）按监理合同约定，甲方承担__________%，乙方承担__________%；（2）监理费用支付与工程进度款同步，甲方在收到监理确认单后__________日内支付。24.3争议解决费用：（1）诉讼费、仲裁费由败诉方承担；（2）司法鉴定费由申请方预付，最终按责任比例分担。第二十五条第三方文件的法律效力25.1第三方出具的下列文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力：（1）加盖CMA章的检测报告；（2）监理单位签署的工程验收意见书；（3）仲裁裁决书或法院判决书。25.2甲乙双方对第三方文件有异议的，应在收到文件后__________日内提出书面异议，逾期视为认可。第二十六条第三方替代与退出（1）丧失法定资质或主要技术人员离职影响服务能力；（2）无正当理由拒绝履行义务累计达__________次；（3）被司法机关认定存在欺诈或渎职行为。26.2第三方退出程序：（1）提出方需提前__________日书面通知其他各方并说明理由；（2）已完成的工作成果经各方确认后，由接替第三方继续履行剩余职责。第二十七条第三方保险与免责27.1第三方应自行投保职业责任险，保险金额不低于__________万元。27.2因不可抗力或甲方/乙方提供的基础数据错误导致第三方工作失误的，第三方不承担责任。第二十八条第三方知识产权归属28.1第三方在服务过程中产生的检测方法、监理方案等知识产权归第三方所有，但甲乙双方有权在本项目范围内无偿使用。28.2第三方不得将本合同项下获得的数据用于其他商业用途。第二十九条争议解决条款修正29.1涉及第三方的争议，优先按三方协议约定处理；无约定的，适用本合同第十七条。29.2第三方与甲乙双方之间的争议，单独通过诉讼或仲裁解决，不得影响本合同主权利义务关系。第三十条合同效力修正30.1本合同所有条款与三方协议冲突时，以三方协议为准。30.2第三方介入不改变甲乙双方在本合同项下的主要责任，除另有明确约定外。甲方（盖章）：单位名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________签署日期：____