2025建筑项目施工劳务分包合同合同协议书

2025建筑项目施工劳务分包合同合同协议书第一章

合同基本概况第一条

工程名称、地点及规模1.1

工程名称：建设工程1.2

工程地点：市区街道路号1.3

工程规模：建筑总面积平方米，其中地下层，地上层，檐高米第二条

分包方的基本情况2.1

分包方名称：有限公司2.2

地址：市区街道路号2.3

法定代表人：2.4

营业执照号码：第三条

发包方的基本情况3.1

发包方名称：建设集团有限公司3.2

地址：市区街道路号3.3

法定代表人：3.4

营业执照号码：第四条

合同范围和内容4.1

合同范围：本合同为建筑工程项目施工劳务分包合同，涉及施工范围为施工总承包范围内的建筑安装工程。4.2

合同内容：具体施工内容包括但不限于主体结构施工、内外墙抹灰、地面施工、楼面施工、楼梯施工、屋面工程、门窗安装、给排水施工、电气施工等。第二章

分包项目的具体情况第五条

专业作业班组5.1

专业作业班组的名称及基本情况：5.1.1

班组名称：劳务班组5.1.2

班组长：5.1.3

施工人员数量：人5.1.4

工人基本技能：包括但不限于钢筋工、混凝土工、砌筑工等第六条

分包具体工作内容6.1

工程内容：6.1.1

主体结构工程：模板安装拆除、钢筋绑扎、砼浇筑等6.1.2

墙体工程：内外墙抹灰、线条施工等6.1.3

地面工程：楼地面找平、块料铺设等6.1.4

屋面工程：保温层、防水层、保护层等6.1.5

其他相关工作：清理现场、配合检查等第七条

分包范围和质量标准7.1

分包范围：施工总承包范围内的建筑安装工程7.2

质量标准：7.2.1

条款：根据国家相关标准及建设单位、监理单位要求执行7.2.2

技术要求：详见技术交底资料7.2.3

质量目标：确保工程一次验收合格，争创优良工程第八条

施工工期8.1

计划开工日期：年月日8.2

计划完工日期：年月日8.3

中间节点工期安排：8.3.1

基础工程：年月日完成8.3.2

主体结构封顶：年月日完成8.3.3

内外墙抹灰完成：年月日完成8.3.4

屋面工程完成：年月日完成8.3.5

其他相关工作：按节点计划完成第三章

分包合同价款与支付第九条

分包合同价款9.1

分包合同总价格：9.1.1

分包项目价款：人民币（大写）元9.1.2

其他费用：包括但不限于管理费、利润等9.2

合同价款调整：9.2.1

条款：根据施工过程中实际情况经双方确认后进行调整9.2.2

调整方式：变更签证、设计变更等第十条

分包价款计价方式10.1

固定单价：本工程采用固定单价计价方式，综合单价为元/平方米10.2

总价：合同总价为元，依据施工图纸及工程量清单计算第十一条

分包价款支付方式11.1

预付款：11.1.1

预付款金额：合同总价的%，即元11.1.2

支付时间：合同签订生效后日内支付11.2

进度款：11.2.1

进度款比例：月进度的%11.2.2

支付时间：每月日前支付上月进度款11.3

质量保证金：11.3.1

质量保证金比例：合同总价的%，即元11.3.2

支付时间：竣工验收合格后个月内支付第四章

分包人义务和责任第十二条

分包人义务12.1

按约定组织施工，确保工程质量和进度12.2

遵守现场管理规定，服从总包单位管理12.3

做好施工组织设计及技术交底工作12.4

确保施工安全，做好施工现场的安全管理12.5

保证施工作业人员的合法权益第十三条

质量要求13.1

分包项目必须符合国家工程质量标准13.2

分包人需按设计图纸和施工规范进行施工13.3

分包人需配合发包人进行质量检查和验收13.4

质量目标：一次性验收合格，达到优良标准第十四条

安全施工14.1

分包人负责施工过程中的安全管理工作14.2

分包人需为作业人员提供必要的安全防护用品14.3

分包人需进行定期安全教育和培训14.4

发生事故的处理和赔偿责任由分包人承担14.5

分包人需购买安全生产责任险第十五条

不得转包或再分包15.1

分包人不得将本合同项目进行转包或分包15.2

如发现分包人转包或违规分包，发包人有权终止合同15.3

分包人违规分包需承担违约责任，赔偿损失第十六条

分包人配合发包人工作16.1

分包人需按发包人要求提供施工资料16.2

分包人需配合隐蔽工程验收和中间检查16.3

分包人需配合发包人进行竣工验收16.4

分包人需配合发包人进行工程保修工作16.5

分包人需配合发包人进行项目文件归档第五章

发包人义务和责任第十七条

发包人义务17.1

按合同约定提供施工条件17.2

按合同约定组织施工17.3

按合同约定组织协调管理17.4

按合同约定进行工程验收17.5

按合同约定支付分包价款第十八条

发包人提供施工条件18.1

提供施工场地及临时设施18.2

提供必要的施工设备和机具18.3

提供施工用水、用电18.4

提供必要的材料存放场地18.5

提供必要的技术支持和指导第十九条

发包人支付分包价款19.1

发包人需按合同约定支付价款19.2

发包人应按时支付工程进度款19.3

如发包人未按时支付，需承担违约责任19.4

发包人需确保资金来源合法合规19.5

发包人需按时退还质量保证金第二十条

发包人配合分包人工作20.1

发包人需提供技术交底和图纸20.2

发包人需协调施工中相关工作20.3

发包人需提供施工所需材料设备20.4

发包人需配合分包人办理进场手续20.5

发包人需提供必要的办公条件第六章

违约责任第二十一条

分包人违约责任21.1

分包人未按合同履行义务，需承担违约责任21.2

分包人未按质量要求施工，需返工或赔偿损失21.3

分包人未按工期完成任务，需支付违约金元/天21.4

分包人发生安全生产事故，需赔偿全部损失21.5

分包人转包或违规分包，需支付违约金元第二十二条

发包人违约责任22.1

发包人未按合同约定支付价款，需支付违约金元/天22.2

发包人未按约定提供施工条件，需赔偿分包人损失22.3

发包人未按约定组织协调，影响施工进度需负责22.4

发包人未按约定退还质量保证金，需支付违约金22.5

发包人未履行合同义务，需承担相应法律责任第七章

争议解决第二十三条

协商解决23.1

合同执行过程中发生争议，双方应协商解决23.2

友好协商应在争议发生后日内进行23.3

协商不成，可申请相关部门调解23.4

协商或调解不成，按下列第种方式解决23.5

向仲裁委员会申请仲裁23.6

向人民法院提起诉讼第八章

补充条款第二十四条

补充条款24.1

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议24.2

补充协议与本合同具同等法律效力24.3

补充协议需经双方签字盖章后生效24.4

补充协议需附本合同之后作为附件24.5

补充协议需明确补充内容和生效条件第九章

合同份数第二十五条

合同份数25.1

本合同正本份25.2

发包方持份25.3

分包方持份25.4

副本份25.5

副本用于项目其他工作第十章

合同生效第二十六条

合同生效26.1

本合同自双方签字盖章之日起生效26.2

合同生效后，双方需严格履行26.3

未尽事宜双方协商解决26.4

本合同终止条件：工程保修期满26.5

合同解除条件：协商一致或法律规定合同签署页发包方（章）：

分包方（章）：法定