2025建筑工程施工合同补充协议

2025建筑工程施工合同补充协议工程概况工程名称：本补充协议所指工程项目名称为：（以下简称“本工程”）。1.1本工程位于：。1.2本工程由（建设单位）投资建设，（施工单位）负责具体施工。1.3本工程的主要内容为：（简要描述工程范围和性质）。1.4工程质量目标：（明确工程质量标准，如“合格”、“优良”等）。工程内容及范围的补充说明工程内容及范围2.1施工范围：本工程的施工范围包括但不限于以下内容：a.主体结构：（具体描述，如“钢筋混凝土框架结构”）。b.给排水工程：（具体描述，如“生活给水系统、消防给水系统”）。c.电气工程：（具体描述，如“照明系统、动力系统、弱电系统”）。d.消防工程：（具体描述，如“火灾报警系统、消火栓系统”）。e.暖通工程：（具体描述，如“通风空调系统、采暖系统”）。f.其他：（根据实际情况补充）。2.2工作内容：包括但不限于以下内容：a.施工前的准备工作，如场地清理、临时设施搭建等。b.土建施工、设备安装及调试。c.施工过程中的检验、检测及验收工作。d.施工后的清理及移交工作。质量要求及验收标准质量要求3.1本工程的质量要求应符合以下标准：a.国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关的施工质量验收规范。b.地方性法规及相关部门的要求。c.设计文件及图纸的要求。3.2本工程质量目标为：（如“合格”或“优良”），并应通过（质检部门或建设单位）的验收。3.3所有施工材料及设备必须符合设计要求及国家相关标准，且需提供产品合格证及检测报告。3.4施工中若发现质量问题，施工单位应及时整改，并承担由此产生的全部费用。工期条款工期要求4.1本工程的总工期为：日历天（自开工之日起计算）。4.2开工日期：年月日。4.3竣工日期：年月日。4.4工期顺延：a.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。b.因设计变更或工程量增加导致的停工，工期相应顺延。c.因建设单位原因（如未能按期提供施工场地、材料等）导致的停工，工期相应顺延。4.5施工单位应严格按照施工进度计划执行，若因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应的违约责任。安全生产与文明施工安全生产5.1施工单位必须严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中无重大安全事故。5.2施工单位应制定详细的安全生产管理制度，并在施工现场严格执行。5.3施工单位应为施工现场的工作人员购买意外伤害保险，并承担相应费用。5.4施工单位应定期对施工现场进行安全检查，并及时整改安全隐患。材料与设备供应材料与设备供应6.1本工程所需的主要材料及设备由（建设单位或施工单位）提供，具体清单见附件。6.2施工单位负责材料及设备的采购、运输及保管工作，相关费用已包含在合同总价中。6.3材料及设备的采购必须符合设计要求及国家相关标准，且需经建设单位或监理单位验收合格后方可使用。6.4若因材料质量问题导致工程出现缺陷，施工单位应负责修复并承担相应费用。环保措施环保要求7.1施工单位应严格遵守国家及地方环保法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。7.2施工过程中产生的废弃物应分类收集并妥善处理，不得随意倾倒。7.3施工单位应采取措施控制扬尘、噪音等污染，确保施工过程中不对周边环境造成影响。工程变更工程变更8.1施工过程中如需进行设计变更或工程量调整，应由建设单位、设计单位及施工单位共同协商确定。8.2工程变更应以书面形式确认，并附有详细变更内容及费用调整依据。8.3因工程变更导致的费用增加或减少，双方应根据实际情况协商解决，并签订补充协议。工程款支付方式工程款支付9.1本工程的合同总价为：元（人民币），其中包含工程款及各项费用。9.2工程款支付方式：a.预付款：合同签订后，建设单位支付合同总价的%作为预付款。b.进度款：按月支付，支付比例为当月完成工程量的%。c.竣工验收后支付至合同总价的%。d.质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。9.3施工单位应提供合法有效的发票及付款申请文件，否则建设单位有权暂缓支付。工程结算工程结算10.1工程竣工验收后，施工单位应在日内提交完整的结算资料，包括但不限于工程量清单、签证单、材料清单等。10.2建设单位应在收到结算资料后日内完成审核，并与施工单位核对无误后签署结算协议。10.3结算金额应以双方认可的工程量及合同约定的单价为依据，不得擅自调整。验收条款竣工验收11.1工程竣工后，施工单位应向建设单位提交竣工验收申请及相关资料。11.2竣工验收应由建设单位组织，施工单位、设计单位及监理单位共同参加。11.3验收标准：a.符合设计文件及图纸要求。b.符合国家及地方相关施工质量验收规范。c.施工过程中无重大质量问题或安全事故。d.竣工资料齐全且符合要求。11.4验收合格后，施工单位应与建设单位办理工程移交手续，并签署《工程移交证书》。质量和保修责任保修责任12.1本工程的质量保修期为：年，自工程竣工验收合格之日起计算。12.2保修范围包括但不限于以下内容：a.地基基础工程：年。b.主体结构工程：年。c.屋面防水工程：年。d.供热及供冷系统：个采暖期或供冷期。e.其他分部分项工程：年。12.3在保修期内，如发现质量问题，施工单位应在接到通知后小时内到场维修，并在规定时间内完成修复工作。12.4保修费用由责任方承担。如因施工单位原因导致的质量问题，施工单位应承担全部保修费用。违约责任违约责任13.1任何一方未按本协议履行义务，均视为违约，应承担相应的违约责任。13.2若因施工单位原因导致工期延误，施工单位应支付建设单位每日元的违约金。13.3若因施工单位原因导致工程质量不达标，施工单位应承担相应的返工及修复费用，并支付建设单位元的违约金。13.4若建设单位未能按约定支付工程款，应支付施工单位每日元的违约金。争议解决争议解决14.1本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。14.2协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁（或向人民法院提起诉讼）。14.3仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本协议未涉及争议部分的义务。双方的责任与义务甲方（建设单位）的责任与义务15.1甲方应按约定支付工程款，并提供必要的施工条件。15.2甲方应协助施工单位办理相关手续，并提供必要的支持。15.3甲方应按约定参与工程验收，并提出合理意见。乙方（施工单位）的责任与义务16.1乙方应严格按照设计文件及施工规范进行施工，确保工程质量。16.2乙方应按约定工期完成施工，并及时提交竣工验收资料。16.3乙方应严格遵守安全生产及环保法规，确保施工安全。其它条款其它条款17.1本补充协议经双方签字盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。17.2本补充协议一式份，双方各执份，副本送交备案。17.3本补充协议