公路总包合同样本

公路总包合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.承包方具备承担公路工程施工的资质和能力，愿按本合同约定承包公路工程的建设、施工和交付。

2.发包方愿意委托承包方按本合同约定进行公路工程的建设、施工和交付。

3.双方经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

二、合同工期

1.工期：自合同签订之日起，______个月。

2.工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：按照本合同约定，分阶段支付。

2.首付款：合同签订后______个工作日内，发包方支付承包方合同总价款的_____%作为首付款。

3.进度款：工程每完成一定阶段，发包方支付承包方合同总价款的_____%作为进度款。

4.结算款：工程竣工后，承包方提交竣工结算报告，经双方确认后，发包方支付承包方合同总价款的_____%作为结算款。

四、工程质量

1.工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

2.工程验收：工程竣工后，由发包方组织验收，验收合格后方可交付使用。

3.质量保修：承包方在工程质量保修期内，对工程质量承担保修责任。

五、合同解除

1.因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。

2.一方违约，另一方有权解除合同。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式______份，双方各执______份。

八、附件

1.工程设计文件

2.工程施工图纸

3.工程施工合同

4.其他相关文件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.发包方为公路工程的投资者，需确保工程质量和进度，保障投资回报。

2.承包方具备承担公路工程施工的资质和能力，愿按本合同约定承包公路工程的建设、施工和交付。

3.监理方具备公路工程监理资质，愿意承担本工程的监理工作，对工程质量、进度和投资进行监督管理。

4.发包方、承包方和监理方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

二、监理方责任

1.监理方负责对承包方的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工工艺和施工进度进行审查，并提出改进意见。

3.监理方应定期向发包方汇报工程进展情况，确保工程按计划推进。

三、发包方权益

1.发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量和投资完成工程。

2.发包方有权对承包方的施工方案、施工工艺和施工进度进行监督，并对不符合要求的部分提出整改要求。

3.发包方有权要求监理方对工程进行严格监理，确保工程质量。

4.发包方有权要求承包方在工程竣工后进行试运行，确保工程能够正常使用。

四、承包方责任

1.承包方应按照合同约定的时间、质量和投资完成工程。

2.承包方应按照发包方的要求，对施工方案、施工工艺和施工进度进行调整。

3.承包方应确保工程质量和安全，对施工过程中发生的安全事故承担全部责任。

4.承包方应积极配合监理方的工作，对监理方提出的整改意见及时进行整改。

五、违约责任

1.若承包方未按合同约定完成工程，发包方有权解除合同，并要求承包方承担违约责任。

2.若监理方未履行监理职责，导致工程质量问题，发包方有权要求监理方承担相应的责任。

3.若承包方在施工过程中发生安全事故，承包方应承担全部责任，并赔偿由此给发包方造成的损失。

六、限制条款

1.承包方不得擅自变更施工方案、施工工艺和施工进度。

2.承包方不得擅自改变工程图纸，如需变更，应经发包方和监理方同意。

3.承包方不得擅自增加工程量，如需增加，应经发包方和监理方同意。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式______份，发包方、承包方和监理方各执______份。

九、附件

1.工程设计文件

2.工程施工图纸

3.工程施工合同

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量、进度和投资得到有效控制，降低发包方的风险，提高工程项目的整体效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资者，主导本合同，旨在保障投资回报，确保工程项目的顺利进行，实现工程项目的预期目标。甲方通过主导合同，确保自身权益得到充分保障，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主方作为项目的投资者，委托乙方进行公路工程的施工建设。

2.乙方具备承担公路工程施工的资质和能力，愿按本合同约定进行施工。

3.监理单位具备公路工程监理资质，愿意提供专业监理服务，确保施工质量、安全和进度。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

二、监理单位责任

1.监理单位负责对施工单位的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、符合设计和规范要求。

2.监理单位有权要求施工单位提供施工方案、施工图纸和相关技术资料，并对施工进度、成本进行监督。

3.监理单位应定期向业主方报告施工进度和质量情况，确保工程按计划推进。

三、乙方权益

1.乙方有权根据工程实际情况调整施工方案，但需事先通知监理单位并获得业主方的同意。

2.乙方有权要求业主方按照合同约定支付工程进度款，确保施工资金充足。

3.乙方有权在工程完成后申请竣工验收，并要求监理单位和业主方参与验收。

4.乙方在施工过程中，有权要求监理单位对施工过程中的问题提供专业意见。

四、甲方责任

1.甲方应按照合同约定的时间支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。

2.甲方应按照合同约定的时间提供施工场地和必要的施工条件，如水、电、道路等。

3.甲方应配合乙方和监理单位的验收工作，并对验收合格后的工程予以接收。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。

2.若甲方提供的施工场地和条件不符合要求，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应责任。

3.若乙方未按合同约定完成施工任务，未按时提交工程竣工验收报告，应向甲方支付违约金。

六、限制条款

1.乙方不得擅自改变施工方案、施工图纸，如需变更，应经监理单位和甲方同意。

2.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

3.乙方不得在施工过程中造成环境污染，应采取必要措施保护环境和公共安全。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式______份，三方各执______份。

乙方为主导的目的和意义：

乙