2025yy建筑工程合同范本

2025yy建筑工程合同范本合同编号：发包人（甲方）：承包人（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及规模：1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：1.6工程承包范围：第二条合同工期2.1计划开工日期：2.2计划竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期顺延条件：不可抗力事件；发包人原因导致的停工；施工条件变化或设计变更；其他双方约定的情况。2.5工期延误责任：因承包人原因导致工期延误的，每延误一日，承包人应当向发包人支付违约金元。第三条质量标准3.1质量目标：（优良/合格）3.2质量标准依据：本工程执行国家或地方现行的建筑施工质量验收规范及标准。3.3施工质量验收程序：隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收均需符合相关规范要求。3.4质量保修条款：地基基础工程和主体结构工程：年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间：年；装饰工程、电气管道、设备安装工程：年；供热供冷系统工程：个采暖期或供冷期；其他约定：。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：）4.2合同价款组成：（工程直接费、间接费、利润、税金等）4.3支付方式及时间：预付款：%，签订合同后个工作日内支付；进度款：工程进度达到%时支付%；竣工验收合格后支付%；结算后支付剩余款项。4.4价款调整条件：法律、法规、政策变化；工程设计变更；市场价格波动；其他双方约定的情况。第五条发包人责任5.1发包人应提供的条件：施工场地；施工用水、用电、通信线路；现场临时设施；其他：。5.2发包人代表：5.3发包人决策事项：5.4按时付款义务：确保工程款按照合同约定的支付时间节点足额支付。第六条承包人责任6.1承包人项目经理：6.2施工组织设计要求：编制施工组织设计并及时提交发包人审核；施工过程中严格按批准的施工组织设计执行。6.3安全施工条款：承包人应采取有效措施保障施工安全；若发生安全事故，承包人应承担相应责任。6.4质量承诺：确保工程质量达到合同约定的标准；如质量不符合要求，承包人应无偿返工直至合格。6.5材料设备采购要求：采购的材料设备需符合设计要求和规范标准；重要材料设备进场前需经发包人验收。6.6施工现场管理：保护好施工现场的周边环境；处理好与周边居民、单位的关系；做好施工扬尘、噪音等污染控制。第七条变更与签证7.1设计变更程序：发包人提出变更要求；双方协商确定变更内容；调整合同价款并签订补充协议。7.2施工现场签证：对工程量变化、材料代换等进行现场签证；签证需经发包人代表签字确认。第八条竣工验收8.1竣工验收程序：承包人提交竣工验收报告及完整资料；双方共同组织验收；签发《工程竣工验收证书》。8.2竣工资料要求：施工图、设计变更文件；施工记录、验收记录；材料设备合格证明；其他相关资料。8.3验收不合格处理：验收不合格的，承包人应在发包人要求的时间内整改并重新验收，由此产生的费用由承包人承担。第九条结算与保修9.1结算程序：工程竣工后日内提交结算报告；双方在日内完成审核并签订结算协议。9.2保修期限与责任：承包人负责在保修期内处理质量缺陷；发生质量问题，承包人应在小时内响应。9.3保修金支付：质量保修期满后日内，发包人退还保修金。第十条违约责任10.1发包人违约：未按约定支付工程款，每逾期一日支付违约金元；因发包人原因导致停工，承担相应损失。10.2承包人违约：未按约定工期完成，每逾期一日支付违约金元；因施工质量问题造成的损失由承包人承担。第十一条争议解决11.1协商解决：双方应通过友好协商解决争议。11.2诉讼解决：协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。12.3合同补充条款：。发包人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：签订日期：承包人（盖章）：