分包合同之施工劳务协议

分包合同之施工劳务协议编号：__________

甲方（分包方）：____________________

地址：____________________

乙方（承包方）：____________________

地址：____________________

鉴于甲方具备施工劳务能力，乙方需要将部分施工项目分包给甲方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确双方在施工劳务过程中的权利、义务和责任，确保施工项目顺利进行。

二、合同背景：甲方具备相关施工资质，乙方根据工程需要，将部分施工项目分包给甲方。双方在平等、自愿的基础上达成协议，共同完成施工任务。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照乙方提供的施工图纸、技术要求和工程进度要求，在约定的时间内完成分包工程。

2.甲方应保证施工质量，遵守国家有关工程建设质量标准，对因施工质量造成的损失负责。

3.甲方应确保施工现场的安全，按照国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。

4.甲方应按约定时间提交工程进度报告，并及时向乙方报告施工过程中的重大事项。

5.甲方应配合乙方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定向甲方提供施工图纸、技术资料、工程进度表等，确保甲方施工所需资料的及时性。

2.乙方应按约定时间支付甲方施工款项，并在甲方完成工程后，按照约定进行验收。

3.乙方应协助甲方解决施工过程中遇到的技术难题，确保工程顺利进行。

4.乙方应负责协调与分包工程相关的政府部门、业主单位等各方关系，为甲方施工创造良好环境。

5.乙方应在工程验收合格后，按照约定向甲方支付剩余款项，并办理工程结算。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照约定提供施工图纸、技术资料等，并确保施工进度。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的协助和支持。

3.乙方有权要求甲方按照约定完成施工任务，并保证施工质量。

四、双方义务：

1.甲方有义务按照约定时间完成施工任务，并保证施工质量。

2.甲方有义务配合乙方进行工程验收，并承担保修责任。

3.乙方有义务按照约定提供施工图纸、技术资料等，并确保施工进度。

4.乙方有义务在工程验收合格后支付甲方剩余款项，并办理工程结算。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本分包合同的总金额为人民币______元（大写：______元整）。

二、支付方式：

1.分阶段支付：合同金额按照工程进度分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）开工前支付：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为开工保证金。

（2）中期支付：甲方在收到乙方提交的中期工程进度报告及验收合格证明后，应在____个工作日内支付合同总金额的_____%。

（3）竣工支付：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付合同总金额的_____%。

（4）保修期支付：工程保修期满后，甲方应在____个工作日内支付合同总金额的_____%作为保修金。

2.额外费用：如因乙方原因导致工程延期、施工质量不合格等，甲方有权要求乙方承担相应费用，并从后续支付款项中扣除。

3.支付条件：甲方支付款项时，应附具相应的支付凭证，包括但不限于工程进度报告、验收合格证明、发票等。

4.付款方式：本合同款项的支付采用银行转账方式，甲方应将款项划入乙方指定的银行账户。

5.逾期付款：如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。

6.争议解决：如双方对支付金额或支付条件发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、其他财务条款：

1.甲方支付给乙方的款项，应按照国家有关税收政策规定，依法纳税。

2.乙方在收到甲方支付款项后，应及时向甲方开具合法的税务发票。

3.双方应遵守国家关于外汇管理的相关规定，如涉及外汇支付，应按照国家外汇管理政策办理。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按合同约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额的_____%作为违约金。

（2）如甲方施工质量不合格，造成工程返工或损坏，甲方应承担全部修复费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

（3）如甲方在施工过程中违反安全生产规定，导致安全事故发生，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的_____%作为违约金。

（2）如乙方未按时支付甲方款项，每逾期一日，应向甲方支付_____%的逾期付款违约金。

（3）如乙方未能协助甲方解决施工过程中的技术难题，导致工程延误或损失，乙方应承担相应责任。

二、争议解决：

1.争议解决方式：本合同项下的争议，首先应通过双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或选择仲裁解决。

2.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：本合同项下的争议，如选择诉讼解决，应由合同签订地人民法院管辖。

4.仲裁机构：如选择仲裁解决，双方应共同选定具有管辖权的仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。

5.仲裁裁决：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向人民法院提起诉讼或向其他任何仲裁机构申请仲裁。

6.保密义务：在争议解决过程中，双方应严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露有关争议的任何信息。

三、违约金和赔偿金的支付：

1.违约金和赔偿金的支付应按照争议解决结果，在裁决书生效后____个工作日内支付。

2.如一方未按裁决书规定支付违约金或赔偿金，另一方有权要求支付逾期付款违约金，并采取法律手段维护自身权益。

附则：

一、生效条件：本分包合同自双方签字（或盖章）之日起生效，除非法律法规另有规定。

二、有效期：本合同的有效期为______年，自合同生效之日起计算。

三、变更条款：

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

四、终止条款：

1.合同终止原因：

（1）合同约定的工期或任务完成；

（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）一方违约，另一方依法解除合同。

2.合同终止程序：

（1）任何一方提出终止合同，应提前______日书面通知对方；

（2）合同终止后，双方应立即停止履行合同项下的权利和义务；

（3）合同终止后，双方应进行工程结算，并按照约定支付剩余款项；

（4）合同终止后，双方应妥善处理剩余工程，确保工程质量和安全。

五、通知和送达：

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方在合同中指定的地址。

2.通知送达日期以实际收到日期为准，如以邮寄方式发送，则以邮戳日期为准。

六、不可抗力：

1.如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，其范围和效力按照国家有关法律法规执行。

3.不可抗力事件发生期间，双方应尽力减轻损失，并协商解决合同履行问题。

七、合同份数：

1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.如合同副本之间发生不一致，以合同正本为准。

八、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同如有未尽事宜或与今后国家法律法规相抵触之处，按国家法律法规执行，并予以相应修改。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，如有未尽事宜，可由双方协商解决。

附件：

一、需求文档

1.项目需求说明书

2.用户需求分析报告

3.系统功能需求规格说明书

二、设计方案

1.施工图纸

2.设计变更记录

3.设计方案说明书

三、技术规格

1.施工技术规范

2.材料设备技术参数

3.工程质量检验标准

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照副本

2.甲方资质证书副本

3.乙方营业执照副本

4.乙方资质证书副本

5.相关施工许可证副本

6.安全生产许可证副本

7.环境保护许可证副本

五、合同附件清单

1.本清单所列附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

2.双方应妥善保管附件，并在合同履行过程中，根据需要查阅和使用。

3.如附件内容发生变化，双方应及时更新并替换原附件。

六、其他相关材料

1.工程量清单

2.施工进度计划

3.工程结算报告

4.保修承诺书

5.争议解决相关文件

签字、盖章及日期：

甲方（分包方）签字/盖章：

____________________

签字人姓名：____________________

职务：____________________

日期：____________________

乙方（承包方）签字/盖章：

_______