售楼部装修设计合同7篇

售楼部装修设计合同7篇篇1甲方（委托方）：[公司名称]乙方（受托方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行售楼部装修设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：售楼部装修设计2.工程地点：[具体地址]3.设计范围：售楼部的室内设计，包括接待区、展示区、休息区等。4.设计风格：现代简约风格，要求体现时尚、简约、舒适的特点。5.设计内容：包括平面布局设计、室内设计、色彩搭配等。二、设计费用及支付方式1.设计费用：人民币[具体金额]元整。该费用包括设计方案的策划、绘制设计图纸等费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]天内向乙方支付设计费用的[具体比例]作为预付款，剩余款项在设计完成后[具体天数]天内支付。具体支付时间和金额如下：-预付款：[具体金额]元整；-尾款：[具体金额]元整。三、设计周期与进度1.设计周期：自合同签订之日起至设计完成之日止，共计[具体天数]天。2.进度安排：-前期准备：[具体天数]天，包括现场勘查、设计方案策划等；-绘制图纸：[具体天数]天，包括平面图、效果图等；-修改调整：[具体天数]天，根据甲方反馈进行修改调整；-完成设计：[具体天数]天，提交最终的设计方案。四、双方权利义务1.甲方权利与义务：-甲方有权对乙方的设计提出修改意见，并要求乙方进行修改；-甲方有义务向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方更好地进行设计；-甲方有义务按照合同约定向乙方支付设计费用。2.乙方权利与义务：-乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息；-乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用；-乙方有义务按照合同约定完成设计任务，并提交最终的设计方案；-乙方有义务对甲方的修改意见进行及时响应，并按照甲方要求进行修改。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付设计费用，则乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成设计任务，则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。3.其他违约责任：甲、乙双方如有其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的管辖法院为[具体法院名称]。如甲方在本合同签订后[具体天数]天内未向乙方支付预付款，则乙方有权向管辖法院提起诉讼要求甲方履行合同义务。七、合同生效时间及终止条件1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件：甲、乙双方如有以下情况之一者，合同即告终止：-本合同期限届满；-双方协商同意终止本合同；-一方违约，另一方依据本合同约定解除本合同。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方在本合同签订过程中知悉的对方商业秘密和其他不宜公开的信息，双方均有义务保密，并不得擅自向第三方泄露。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。4.本合同自签订之日起生效，具有法律约束力。甲、乙双方应认真履行本合同义务，确保设计任务的顺利完成。篇2#甲方（委托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]#乙方（受托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]第一条项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模描述]4.设计内容：[设计内容描述]第二条设计要求1.设计风格：[设计风格要求]2.材料选择：[材料选择要求]3.施工要求：[施工要求]4.其他要求：[其他要求]第三条合同金额与支付方式1.合同总金额：[合同总金额]2.支付方式：[支付方式描述]3.支付时间节点：[支付时间节点]4.发票开具：[发票开具方式]第四条设计进度与交付时间1.设计进度计划：[设计进度计划]2.交付时间：[交付时间]3.延期责任：如因乙方原因造成设计延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因造成设计延期，甲方应相应顺延交付时间。第五条设计与施工的衔接1.设计交底：在设计完成后，乙方应组织设计交底，向施工单位详细解释设计图纸及技术要求。2.施工配合：乙方应派驻现场代表，对施工过程中的问题进行协调解决。3.变更处理：如施工过程中发生设计变更，乙方应及时处理并调整设计费用。第六条知识产权与保密义务1.知识产权归属：所有设计成果的知识产权归甲方所有。乙方不得将设计成果用于其他项目或转让给第三方。2.保密义务：双方应对本合同内容及设计过程中涉及的商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。第七条违约责任与赔偿标准1.违约责任：如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.赔偿标准：具体赔偿标准根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失确定。但最低赔偿额不得低于合同总金额的10%。3.免责条款：因不可抗力因素导致一方违约的，该方不承担违约责任。但违约方应及时通知对方，并积极采取补救措施减轻损失。第八条争议解决与管辖法院1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同项下的争议解决适用中华人民共和国法律，并由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。3.判决的承认与执行：双方应承认并遵守法院的生效判决，因判决产生的债务应当履行。如一方不履行判决，另一方有权向法院申请强制执行。第九条合同生效、变更与终止1.合同生效时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同变更与终止：如需对合同内容进行变更或终止，应经双方协商一致后书面签订补充协议或终止协议。补充协议或终止协议为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如需终止合同，应提前一个月书面通知对方，并承担相应的违约责任。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。篇3甲方（委托方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（受托方）：XXXX装饰设计工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方售楼部的装修设计事宜，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XXXX售楼部装修设计项目地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号设计范围：售楼部的室内外装修设计二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供详细的设计要求，包括但不限于装修风格、材料要求、布局规划等。（2）甲方应确保施工过程中的协调沟通，及时解决施工过程中出现的问题。（3）甲方应按照合同约定支付设计费用。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方的要求进行设计，确保设计方案的合理性和实用性。（2）乙方应确保设计的质量和进度，按时完成设计任务。（3）乙方应提供必要的设计咨询和技术支持。三、设计要求1.装修风格：现代简约风格，体现时尚、舒适、实用的设计理念。2.材料要求：采用环保、耐久、易维护的材料，确保装修效果持久。3.布局规划：合理规划空间布局，确保售楼部的功能性和舒适度。四、合同价款及支付方式1.本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.甲方应在本合同签订后支付乙方预付款人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。3.乙方完成设计方案的初步设计后，甲方应支付乙方中期款人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。4.乙方完成全部设计任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方尾款人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付设计费用，乙方有权停止设计服务，并要求甲方支付逾期付款的利息。2.乙方如未按照合同约定完成设计任务，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此造成的损失。3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致合同不能继续履行，应及时通知对方，并协商解决。六、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXXX房地产开发有限公司法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：XXXX装饰设计工程有限公司法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日篇4甲方（委托方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（受托方）：XXXX装饰设计工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方售楼部的装修设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX售楼部装修设计2.工程地点：XXXX3.承包范围：售楼部的装修设计，包括但不限于室内外设计、装修材料选择、施工图绘制等。4.合同工期：自本合同签订之日起，至工程竣工验收之日止。二、甲方责任1.提供详细的售楼部装修要求，包括风格、布局、材料等。2.对乙方提交的设计方案进行审核，并提出修改意见。3.按照合同约定支付设计费用。4.负责装修施工过程中的监督，确保施工符合设计要求。5.协助乙方处理与第三方（如施工单位）的协调工作。三、乙方责任1.根据甲方要求，进行售楼部的装修设计，确保设计符合甲方需求。2.提交详细的设计方案，包括图纸、材料清单、施工说明等。3.负责与施工单位的沟通，确保施工过程中的问题得到及时解决。4.按照合同约定，按时完成设计任务，并保证设计质量。5.协助甲方进行装修施工过程中的监督，确保施工符合设计要求。四、付款方式1.甲方按照合同约定的时间节点，向乙方支付设计费用。具体支付时间及金额如下：-合同签订后，支付设计费用的30%；-方案设计完成并经甲方审核通过后，支付设计费用的30%；-施工图绘制完成并经甲方审核通过后，支付设计费用的30%；-工程竣工验收后，支付设计费用的10%。2.乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供相应的发票。3.若甲方需要变更设计方案或增加设计内容，应提前书面通知乙方，并按照变更或增加部分的难度和复杂度，另行支付设计费用。具体费用由双方协商确定。五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，直至甲方支付全部费用为止。因此造成的工期延误和损失，由甲方承担。2.若乙方未按照合同约定完成设计任务或设计质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新设计。因此造成的工期延误和损失，由乙方承担。3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策等）导致合同无法继续履行，双方应协商解决，并相互免责。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕之日终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXX乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5#甲方（委托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]#乙方（受托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]第一条项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.建筑面积：[建筑面积]平方米4.设计范围：[设计范围]5.设计内容：[设计内容]第二条设计费用及支付方式1.设计费用：人民币[设计费用]元整。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付设计费用：-预付款：人民币[预付款金额]元整，合同签订后5个工作日内支付。-中期款：人民币[中期款金额]元整，设计完成50%时支付。-尾款：人民币[尾款金额]元整，设计完成并经甲方验收后5个工作日内支付。第三条设计时间及进度要求1.设计时间：自合同签订之日起[设计时间]天内完成。2.进度要求：乙方应按以下进度进行设计和提交成果：-初步设计：合同签订后[初步设计时间]天内完成并提交。-施工图设计：初步设计批准后[施工图设计时间]天内完成并提交。-效果图设计：施工图批准后[效果图设计时间]天内完成并提交。-最终验收：提交全部设计成果后[验收时间]天内完成验收。第四条设计要求及标准1.设计要求：乙方应根据甲方的需求和项目的定位，提供具有创意性和实用性的设计方案。2.设计标准：乙方应遵循相关的设计规范和标准，确保设计质量符合行业要求。3.设计风格：乙方应体现甲方的品牌特色和文化内涵，形成独特的设计风格。4.设计内容：乙方应提供详细的设计内容，包括但不限于平面图、效果图、施工图等。5.设计修改：甲方有权对设计提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行修改并重新提交。6.最终验收：甲方应在收到最终设计成果后进行验收，并签署验收报告。第五条违约责任及赔偿标准1.甲方违约：若甲方未按时支付设计费用或提出合理的设计要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。赔偿标准按照合同总金额的10%计算。2.乙方违约：若乙方未按时完成设计任务或设计质量不符合合同要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。赔偿标准按照合同总金额的10%计算。同时，乙方应返还甲方已支付的设计费用。3.其他违约情况：合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。第六条合同变更及解除条件1.合同变更：合同双方可以协商一致后变更合同内容，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：合同双方可以协商一致后解除合同。合同解除后，已支付的设计费用不予退还，未支付的设计费用应继续支付。同时，合同双方应友好协商解决相关事宜，避免造成不必要的损失和纠纷。3.不可抗力：若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，合同双方可以解除合同，并友好协商解决相关事宜。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整、法律法规变化等。篇6甲方（委托方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（受托方）：XXXX装饰设计有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方售楼部的装修设计事宜达成以下合同：一、项目概况1.项目名称：XXXX售楼部装修设计2.项目地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号3.项目内容：售楼部的装修设计，包括但不限于室内外空间设计、装修材料选择、装修风格确定等。4.项目期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。二、乙方服务内容1.乙方负责售楼部的装修设计，包括室内外空间设计、装修材料选择、装修风格确定等。2.乙方需提供详细的设计方案，包括设计图纸、材料清单、装修预算等。3.乙方需确保设计方案符合甲方的需求和法律法规的要求。4.乙方需在合同期限内完成设计方案，并确保设计的质量和进度。三、甲方权益1.甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见和建议。2.甲方有权要求乙方更换设计师或调整设计方案，但需提前书面通知乙方。3.甲方有权监督乙方的设计进度和质量，并提出相应的要求。4.甲方需按照合同约定支付设计费用。四、乙方权益1.乙方有权按照合同约定收取设计费用。2.乙方有权拒绝甲方不合理的要求或修改意见，但需提前书面说明原因。3.乙方需确保设计方案的合法性和合规性，如因设计方案引起的法律纠纷，由乙方承担全部责任。4.乙方需提供优质的设计服务，确保设计的质量和进度。五、费用与支付方式1.本合同的设计费用为人民币XXXX元整（¥XXXX）。2.甲方需在合同签订之日起支付设计费用的XX%作为预付款（人民币XXXX元整）。3.乙方完成设计方案并经甲方确认后，甲方需支付剩余的设计费用（人民币XXXX元整）。4.支付方式：银行转账或支票。具体支付方式由双方另行协商确定。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付设计费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息按中国人民银行同期贷款利率计算。2.乙方如未按照合同约定完成设计方案，甲方有权要求乙方赔偿相应的经济损失，并支付违约金，违约金按设计费用的XX%计算。3.双方在履行合同过程中，如因一方违约导致另一方发生额外费用或损失的，违约方需承担全部责任。4.本合同的违约金和赔偿金应在违约方确认后XX个工作日内支付给守约方。七、争议解决1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍需履行。八、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XXXX年XX月XX日。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（签字/盖章）：XXXX乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇7#甲方（委托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]#乙方（受托方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]职务：[法人职务]一、项目概述1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模描述]4.设计风格：[设计风格描述]5.装修预算：[装修预算]6.工期要求：[工期要求]二、服务内容1.平面布局设计：包括整体布局、分区布局、具体空间利用等。2.造型设计：包括外观造型、室内设计、装饰元素搭配等。3.色彩