壁挂炉施工安装合同7篇

壁挂炉施工安装合同7篇篇1甲方（委托方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供壁挂炉施工安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方对位于__________的壁挂炉进行施工安装。乙方将根据甲方的需求和现场实际情况，提供专业的壁挂炉安装服务。二、施工内容及要求1.乙方将根据甲方的需求，为甲方安装______型号的壁挂炉，并确保安装位置的合理性和安全性。2.乙方在施工过程中，需严格遵守相关安全操作规程，确保施工人员的安全。3.乙方需提供壁挂炉的安装图纸和技术要求，并确保所有安装材料的质量可靠性。4.乙方在安装过程中，应尽量减少对甲方正常生活的影响，确保施工进度和效率。三、合同价款及支付方式1.本合同总价款为人民币______元（大写：______），包括壁挂炉安装费用、材料费用及人工费用等。2.甲方需在合同签订之日起______日内，向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。3.乙方在完成壁挂炉安装并经甲方验收合格后，甲方需支付合同总价款的剩余款项。4.乙方需提供相应的发票和收据，以确保甲方支付的款项合法合规。四、工期及验收标准1.本工程工期为______天，自合同签订之日起计算。2.甲方需在乙方安装完成后______日内进行验收，验收标准按照国家相关标准和双方约定执行。3.如因甲方原因导致验收延误，乙方有权按照合同约定向甲方收取逾期验收费用。五、违约责任及纠纷解决方式1.甲乙双方需严格遵守本合同的约定，如一方违约，需承担相应的违约责任。2.在履行本合同过程中，如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.除法律另有规定外，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应适用中华人民共和国法律解决。六、其他约定事项1.甲乙双方需对本合同内容保密，不得擅自向第三方透露本合同的相关内容和信息。2.甲方需配合乙方的施工工作，提供必要的支持和协助。3.乙方需确保施工过程中的环境保护和资源节约工作。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。甲方（签字/盖章）：______日期：______年______月______日乙方（签字/盖章）：______日期：______年______月______日篇2甲方（客户）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就壁挂炉施工安装事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程地址：__________2.工程内容：壁挂炉施工安装3.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。二、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币__________元（大写：__________元整）2.支付方式：银行转账3.乙方指定账户信息：__________三、双方权利义务1.甲方权利与义务（1）甲方有权对乙方提供的材料进行验收，确保材料符合施工要求。（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合标准。（3）甲方应当为乙方提供必要的工作环境和条件，确保施工顺利进行。（4）甲方应当按时支付工程款项，确保乙方合法权益。2.乙方权利与义务（1）乙方有权要求甲方提供必要的工作环境和条件，确保施工顺利进行。（2）乙方有权要求甲方按时支付工程款项，确保乙方合法权益。（3）乙方应当严格遵守施工规范，确保施工质量符合标准。（4）乙方应当确保施工过程中的安全环保，遵守相关法律法规的规定。四、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方如未按时支付工程款项，应当按日向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的万分之五计算。（2）甲方如未提供必要的工作环境和条件，导致施工无法顺利进行，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任（1）乙方如未按时完成施工任务，应当按日向甲方支付违约金，违约金按未完成金额的万分之五计算。（2）乙方如施工质量不符合标准，应当负责无偿返工，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。五、争议解决方式1.双方应当通过友好协商解决施工安装过程中产生的争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规的规定，尊重对方的合法权益。对于违反法律法规的行为，将依法承担相应的法律责任。六、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应当严格遵守合同条款，履行各自的权利和义务。2.如有下列情形之一，合同可以终止：双方协商一致的；因不可抗力导致合同无法继续履行的；甲方或乙方违反合同条款导致合同无法继续履行的。合同终止后，双方应当友好协商处理相关事宜。对于未完成的工作内容，双方应当协商解决。对于已支付的费用，双方应当协商确定退款事宜。篇3甲方（客户）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行壁挂炉施工安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：壁挂炉施工安装2.工程地点：甲方指定的施工地点3.工程内容：壁挂炉的安装施工及调试二、施工期限1.施工日期：自合同签订之日起，乙方应在合理期限内完成施工。2.如有特殊情况，双方可协商调整施工期限。三、施工费用及支付方式1.施工费用：人民币_________元整（大写：_________元整）。该费用包括材料费、人工费、调试费等所有费用。2.支付方式：甲方应在签订合同后支付施工费用的50%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余50%的施工费用，即人民币_________元整（大写：_________元整），应在工程验收合格后一次性支付。四、施工要求及验收标准1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行壁挂炉施工安装。2.甲方应在工程验收前，对施工质量进行全面检查，确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。3.验收时，双方应共同确认工程质量是否符合合同约定及国家相关标准。如存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应的费用。五、违约责任及赔偿标准1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。2.因甲方原因造成工程延误或无法按时验收的，甲方应承担相应的违约责任。3.因乙方原因造成工程延误或施工质量不符合合同约定的，乙方应承担相应的违约责任。4.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应协商解决。六、争议解决方式及管辖法院1.如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的争议，双方应提交中华人民共和国有管辖权的人民法院进行审理。七、合同生效时间及期限1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同有效期为工程验收合格之日起一年。一年后如双方继续合作，可协商签订新的合同。八、其他约定事项1.甲方应提供必要的工作条件和协助，确保工程顺利进行。如因甲方原因造成工程延误或增加施工难度的，甲方应承担相应的责任。2.乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准，并按时完成施工任务。如因乙方原因造成工程延误或施工质量问题的，乙方应承担相应的违约责任。3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇4甲方（客户）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行壁挂炉施工安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：壁挂炉施工安装2.工程地点：__________3.工程内容：壁挂炉设备安装、管道连接、燃气接口、调试等4.工程期限：自合同签订之日起______天内完成5.工程价款：人民币______元整（￥______），包含设备费、材料费、人工费、调试费等所有费用二、甲方责任1.甲方需为乙方提供施工所需的水电及燃气接口，确保施工顺利进行。2.甲方需按照合同约定支付工程款项。3.甲方需对施工过程中的问题进行协调。三、乙方责任1.乙方需按照合同约定进行壁挂炉施工安装，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。2.乙方需确保施工过程中的安全，防止事故发生。3.乙方需对施工过程中的问题进行及时处理。4.乙方需确保施工期限符合合同约定。5.乙方需为甲方提供必要的施工建议和帮助。四、验收及保修1.乙方施工完毕后，需通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后______天内进行验收。2.验收时，乙方需提供相关施工资料和验收报告。甲方需按照验收报告进行验收。3.保修期为验收合格之日起______个月。保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方需免费维修。保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，需向乙方支付违约金。违约金为合同总金额的______%。2.乙方如未按照合同约定进行施工安装，需向甲方支付违约金。违约金为合同总金额的______%。3.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。但应及时沟通协商解决方案。六、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为______，管辖法院为______法院。2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.乙方在签订合同后，需向甲方提供施工许可证和施工人员资质证明等相关资料。甲方需对相关资料进行核实并妥善保管。4.施工过程中如需使用临时设施或材料，由乙方自行携带并妥善管理。甲方不提供任何形式的支持和服务。5.竣工验收时，如因甲方原因未能及时验收或验收未通过，则视为验收延期。延期期间产生的费用由甲方承担。具体费用根据合同约定执行。篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的壁挂炉施工安装事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、施工工期1.乙方接到甲方通知后组织人员进场施工，工期按甲方要求进行。2.乙方在施工中要严格按照甲方的施工进度要求施工，确保工期按时完成。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因影响开工；（2）不可抗力。三、施工要求及质量技术标准1.乙方在施工中要严格按照甲方的施工要求施工，确保施工质量达到甲方要求的标准。2.乙方在施工中要严格遵守国家的质量技术标准，确保施工质量达到国家要求的标准。3.乙方在施工中要加强质量控制，确保施工质量达到优良标准。4.乙方在施工中要加强安全操作，确保施工人员的人身安全。四、材料供应及设备管理1.甲方负责提供施工所需的全部材料，并确保材料的质量符合国家的质量技术标准。2.乙方负责提供施工所需的全部设备，并确保设备的安全性能符合国家的安全标准。3.甲方负责将材料运送到施工现场，乙方负责将设备运送到施工现场。4.甲方和乙方都要建立健全的材料和设备管理制度，确保材料和设备的安全使用和管理。五、竣工验收及质量保修1.乙方在施工完成后，要及时向甲方提交竣工验收申请，甲方在接到申请后要及时组织人员进行竣工验收。2.在竣工验收中，甲方要严格按照合同要求和技术标准进行检查，确保工程质量符合合同要求和技术标准。3.在竣工验收中，如发现工程质量问题或安全隐患，乙方要及时进行整改和修复。4.在竣工验收合格后，乙方要提供一年的质量保修期，保修期内如出现质量问题或安全隐患，乙方要及时进行修复和整改。六、合同价款及支付方式1.本工程合同价款为_________元（大写：_________），详细清单见附件。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即_________元（大写：_________）；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即_________元（大写：_________）。3.乙方在收款时要提供正式的发票，否则甲方有权拒绝付款。七、违约责任及赔偿损失1.甲方或乙方如违反本合同条款，均应承担相应的违约责任。2.甲方如未按时支付款项或未提供必要材料，应赔偿由此给乙方造成的实际损失。3.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求和技术标准，应赔偿由此给甲方造成的实际损失。4.如因乙方原因造成工程损失或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如有下列情况之一，本合同可以终止：（1）因不可抗力致使合同目的不能实现；（2）甲方或乙方违反合同条款，经协商无法达成一致意见；（3）甲方或乙方宣告破产或解散。3.合同终止后，双方应友好协商确定如何清算未履行的合同部分。4.合同终止后，双方应保守对方的商业机密和保密信息。5.合同终止后，如一方有未履行的合同义务或未完成的施工任务，应承担相应的赔偿责任。6.合同终止后，如因一方原因导致对方产生额外损失或费用，应承担相应的赔偿责任。7.合同终止后，双方应尽快完成已完成的施工任务并结算相关费用。如双方协商不成，可通过仲裁或诉讼解决争议。但双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。如需仲裁或诉讼解决争议时，双方应尊重仲裁机构或法院作出的裁决结果并履行相应义务。仲裁机构或法院作出的裁决结果为最终裁决结果对双方具有法律约束力。仲裁机构或法院在审理过程中如需采取保全措施或其他强制性措施时双方应积极配合并提供必要的协助和支持以保障仲裁机构或法院能够顺利进行审理并作出公正合理的裁决结果。篇6甲方（客户）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方壁挂炉施工安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：壁挂炉施工安装2.工程地点：__________3.工程内容：壁挂炉设备安装、管道连接、调试及培训等4.工程期限：自合同签订之日起，乙方应在合理期限内完成工程施工并交付使用。二、工程造价及支付方式1.工程造价：本次施工安装工程的总造价为人民币__________元（大写：__________元整）。该造价已包含设备费、材料费、施工费、调试费及培训费等全部费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的50%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）。剩余50%的款项，即人民币__________元（大写：__________元整），甲方应在工程验收合格后支付。三、工程验收及保修1.工程验收：工程完成后，甲方应通知乙方进行验收。乙方应在接到通知后的合理期限内完成验收工作。验收时，甲方应提供必要的技术支持和协助。2.保修期限：本次施工安装工程的保修期为一年。在保修期内，如因乙方的施工质量问题导致设备损坏或无法正常使用，乙方应负责免费维修或更换设备。保修期自工程验收合格之日起开始计算。四、违约责任及争议解决1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。对于因违约造成对方损失的，违约方应负责赔偿。2.争议解决：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定事项1.甲方应确保施工安装现场具备施工条件，如电源、水源等。乙方应在施工前对现场进行核实，并确认施工条件是否具备。如因甲方原因导致施工条件不具备，导致施工无法顺利进行，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________日期：__________篇7甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（施工方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行壁挂炉施工安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：壁挂炉施工安装2.工程地点：XXXXXX3.施工内容：壁挂炉的安装、调试及配套设施的完善4.施工范围：详见附件一《壁挂炉施工安装范围及要求》二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应确保施工现场具备必要的施工条件，如水、电、气等基础设施的完备。（2）甲方应提供壁挂炉及其配套设施，并确保其质量和规格符合乙方施工要求。（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方的施工费用。2.乙方权利和义务（1）乙方应严格按照