2025电网升级工程合同

2025电网升级工程合同正文本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就2025电网升级工程相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025电网升级工程1.2工程地点：省市区/县1.3工程内容：包括但不限于高压线路改造、变电站扩容、配电网络优化及其他相关配套设施建设。1.4工程规模：公里高压线路、座变电站扩容及其他相应工程量。1.5合同工期：自年月日开工，至年月日竣工，总工期为日历天。第二条工程范围及要求2.1工程范围：(1)高压线路改造：包括线路勘察、设计、施工及验收；(2)变电站扩容：包括设备采购、安装调试及验收；(3)配电网络优化：包括网络布局调整、设备升级及测试；(4)配套设施施工：包括道路修复、绿化恢复及其他辅助工程。2.2施工要求：(1)乙方必须严格按照甲方提供的设计文件及施工图纸进行施工；(2)所有材料及设备必须符合国家及行业标准，具体要求见附件；(3)施工过程中如需调整设计，须经甲方书面同意，费用由双方协商确定。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价：本工程总合同价为人民币元整（大写：元整）。3.2价款组成：(1)材料费：元；(2)施工费：元；(3)设备费：元；(4)其他费用：元。3.3支付方式：(1)预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即元；(2)进度款：乙方完成阶段性工程并经甲方验收合格后，甲方支付相应阶段的工程款，具体比例为%；(3)竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即元；(4)质保金：合同总价的%作为质保金，质保期满且无质量问题后一次性无息支付。3.4价款调整：(1)由于设计变更、工程量增减等原因导致合同总价变化的，双方应另行签订补充协议；(2)由于材料价格波动超过%，双方可协商调整合同价款。第四条施工计划及进度4.1施工计划：乙方应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划，并经甲方批准后执行。4.2工期调整：如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期；如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。4.3临时停工：如因不可抗力或其他原因导致临时停工，乙方应立即通知甲方，并采取必要措施减少损失。第五条质量标准及验收5.1质量标准：本工程的质量标准为《国家电网公司输变电工程工艺标准》及其他相关行业标准。5.2验收程序：(1)阶段性验收：乙方完成阶段性工程后，应及时通知甲方进行验收；(2)竣工验收：工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料，甲方应在收到报告后日内组织验收；(3)如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并承担相应费用。5.3质保期：本工程的质保期为年，质保期内乙方对工程质量问题负责无偿维修。第六条双方责任与义务6.1甲方责任：(1)按时提供施工场地及必要的施工条件；(2)及时支付工程款项；(3)指派专人负责工程管理和协调工作；(4)协助乙方办理相关审批手续。6.2乙方责任：(1)按时完成施工任务并保证工程质量和进度；(2)严格遵守安全操作规程，确保施工安全；(3)负责施工现场的环境保护及文明施工；(4)及时向甲方提交相关技术资料及竣工验收报告。第七条验收与保修7.1竣工验收：(1)工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料；(2)甲方应在收到申请后日内组织验收，逾期不组织验收的，视为验收合格；(3)如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改。7.2保修责任：(1)质保期内，乙方应定期回访并检查工程，确保工程正常运行；(2)如出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内赶到现场进行维修；(3)因乙方原因导致的质量问题，维修费用由乙方承担；因甲方原因导致的质量问题，维修费用由甲方承担。第八条违约责任8.1甲方违约：(1)甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付金额%的违约金；(2)甲方未按约定提供施工条件的，工期相应顺延。8.2乙方违约：(1)乙方未按约定工期完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价%的违约金；(2)乙方施工质量不符合约定标准的，应在甲方要求的期限内无偿整改；(3)因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。第九条变更与解除9.1合同变更：(1)因设计变更、工程量调整等原因需要变更合同内容的，双方应另行签订补充协议；(2)变更后的合同价款及工期由双方协商确定。9.2合同解除：(1)因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同；(2)一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。第十条保险10.1乙方责任险：乙方应为其施工人员购买意外伤害保险及其他必要保险，费用由乙方承担。10.2工程保险：乙方应为施工过程中可能造成的财产损失购买保险，保险金额不低于工程造价。第十一条不可抗力11.1不可抗力范围：包括但不限于地震、台风、洪水、战争等无法预见、不可避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力处理：(1)因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；(2)因不可抗力造成的损失，由双方协商分担。第十二条争议解决12.1双方因本合同发生争议的，应通过友好协商解决；12.2协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1通知与送达：(1)本合同项下的所有通知均应以书面形式送达；(2)通知送达地址为本合同中双方约定的地址，任何一方变更地址的，应提前日书面通知对方。13.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。甲方（