供热工程施工合同

第第页合同编号:________供热工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（供热设施所有者或使用者）与乙方（供热工程施工单位），双方就甲方供热设施改造、维修或新建项目达成一致意见，签订本供热工程施工合同。合同目的：明确甲乙双方的权利义务，确保供热工程施工质量、进度及安全，按照甲方要求完成供热工程，满足甲方供热需求，实现供热设施的正常运行。具体内容包括但不限于工程设计、材料采购、施工安装、验收调试、售后服务等。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币【合同总价】元，包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收调试费等所有费用。2.支付方式：a.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价【预付款比例】%的预付款，即人民币【预付款金额】元。b.乙方完成工程量达到【付款节点比例】%时，甲方应向乙方支付相应工程量的款项，支付比例为【付款节点比例】%。c.工程验收合格后，甲方应在【验收合格后支付比例】%的期限内支付剩余款项。d.乙方提交完整竣工资料后，甲方应在【竣工资料提交后支付比例】%的期限内支付剩余款项。3.付款时间：甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定账户。如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成供热工程施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的材料、工艺、进度等进行监督。3.甲方应按照合同约定的时间支付工程款项。4.甲方应必要的施工条件，包括但不限于现场通行、临时用电、用水等。5.甲方应按约定施工图纸和技术资料。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成供热工程施工。2.乙方应保证施工质量，符合国家及行业相关标准和规范。3.乙方应合理使用材料，确保材料质量。4.乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全。5.乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和竣工资料。6.乙方应保证施工过程中对甲方供热设施及环境的保护，不得造成污染和损害。7.乙方在施工过程中如需变更设计或增加工程量，应事先征得甲方同意，并签订补充协议。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方保证其的材料、设备和施工工艺符合国家及行业相关质量标准。b.乙方承诺在合同有效期内，因乙方原因造成的工程质量问题，应无偿进行维修或更换。c.工程验收合格后，乙方应至少【保修期】年的免费保修服务。2.服务内容：a.乙方应施工过程中的技术指导、现场协调和问题解答服务。b.乙方应在工程验收合格后，向甲方完整的工程使用说明书和操作指南。c.乙方应建立完善的售后服务体系，确保甲方在供热设施使用过程中遇到的问题能够及时得到解决。3.质量验收：a.工程验收标准按照国家及行业相关规范执行。b.甲方有权组织验收，乙方应积极配合。c.如验收不合格，乙方应在规定时间内整改，直至达到验收标准。4.违约责任：a.乙方未按合同约定完成工程或质量不达标，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。b.甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿乙方损失等。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自义务。b.乙方应按照甲方的施工图纸和技术要求进行施工。c.甲方应按时支付款项，乙方应相应的发票和收款凭证。d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素影响，双方应协商解决，合理调整工期。2.变更：a.合同签订后，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，签订补充协议，作为合同附件。b.任何变更均不影响合同其他条款的效力。c.变更内容应明确包括变更事项、变更原因、变更影响、变更后的价格、工期等。d.如变更导致合同总价或工期发生变化，双方应重新签订补充协议，明确新的合同总价和工期。六、保密条款1.双方对本合同的内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，负有保密义务。2.保密信息包括但不限于设计图纸、技术资料、财务数据、市场策略、客户信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后【保密期限】年止。4.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.在保密期限内，如因法律规定或司法、行政等机关的要求，必须披露保密信息时，披露方应事先通知对方，并采取一切可能措施以保护对方的合法权益。6.违反保密条款，泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。7.本保密条款的适用范围不因合同终止而失效。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能损害对方利益的行为。5.在争议解决期间，任何一方不得擅自终止合同，除非对方严重违约。6.如一方在诉讼期间擅自终止合同，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。7.本合同项下的争议解决方式不排除仲裁，双方可在争议发生后另行达成仲裁协议。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同解除：除法律另有规定外，未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除合同。3.合同份数：本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致之处，以附件为准。5.合同未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。7.合同解释：本合同条款由甲乙双方共同解释，如有争议，由合同签订地人民法院解释。8.合同修改：本合同任何条款的修改，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。九、合同签署本合同经甲乙双方代表在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上协商一致，并经以下签字（或盖章）后生效。甲方代表（签字/盖章）：________________乙方代表（签字/盖章）：________________