2025年楼宇智能化系统施工合同范文

2025年楼宇智能化系统施工合同范文甲方（发包方）：____地址：____联系人：____联系电话：____乙方（承包方）：____地址：____联系人：____联系电话：____鉴于甲方拟对位于____（具体地址）的楼宇智能化系统进行施工，乙方具备相应的资质和能力完成本工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程内容：楼宇智能化系统施工，包括但不限于以下系统：综合布线系统（网络、电话、光纤等）计算机网络及信息化管理系统安全技术防范系统（监控、门禁、报警等）智能化建筑设备监控系统（空调、电梯、照明等）其他相关智能化系统。1.4工程范围：详见附件《工程量清单》和《施工图纸》。第二条合同工期2.1开工日期：____年____月____日2.2竣工日期：____年____月____日2.3总工期：____天，具体进度详见附件《施工进度表》。2.4工期顺延情况：遇不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；甲方未能按约定提供场地或相关资料；乙方在施工过程中发现设计图纸错误或其他非乙方原因导致的停工。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价：人民币____元整（大写：____）。3.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款；进度款：工程进度达到____%时，甲方支付合同总价的____%；尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。3.3发票及税务：乙方应向甲方提供符合国家税务规定的增值税专用发票；税费由乙方承担，除非另有约定。第四条双方责任与义务4.1甲方的责任：按时支付合同款项；提供施工场地及相关资料；协调施工现场的其他施工单位；定期检查工程进度并提出合理建议。4.2乙方的责任：按照设计图纸、技术规范和相关法律法规进行施工；确保施工质量和安全，符合国家及地方的相关标准；负责施工现场的管理，包括材料保管、人员调度等；在工程竣工后提供完整的竣工资料。第五条工程质量与验收5.1施工标准：执行国家和地方现行的标准规范，包括但不限于《智能建筑设计标准》（GB/T50314-____）、《建筑智能化系统工程设计规范》（GB50617-2010）等。5.2验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交《竣工报告》；双方共同组织验收，签署《验收合格证书》；如发现问题，双方协商整改直至通过验收。第六条质量保修6.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起____年。6.2乙方在质保期内负责修复因施工质量导致的故障或损坏，费用由乙方承担。6.3如甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方不承担责任。第七条违约责任7.1逾期付款：如甲方未能按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。7.2工期延误：如乙方未能按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的____%作为违约金。7.3质量问题：如因乙方施工质量问题导致工程不合格或出现重大安全隐患，甲方可要求乙方返工或赔偿损失。第八条不可抗力8.1因不可抗力事件导致工期延误或合同无法履行的，双方应及时协商解决。8.2受影响的一方应在事件发生后____日内书面通知另一方，并提供相关证明。第九条合同的变更与解除9.1经双方协商一致，可以对本合同进行修改或补充，以书面形式确认后生效。9.2如因一方严重违约导致合同无法履行，守约方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。10.3争议解决：如因本合同发生争议，双方应友好协商；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：