厂房建筑施工合同

第第页合同编号:________厂房建筑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（建设单位）与乙方（施工单位），甲方为位于[详细地址]的厂房建设项目投资主体，乙方具备相关建筑施工资质，为甲方厂房建筑施工服务。本合同目的在于明确双方在厂房建筑施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，保障工程质量和安全，实现双方利益的最大化。具体内容包括但不限于：施工范围、工期安排、工程款支付、工程质量标准、安全生产责任、工程验收、违约责任等。通过本合同的签订，旨在规范双方行为，促进工程顺利进行。二、价格、支付方式1.合同总价：本工程合同总价为人民币[具体金额]元，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等所有费用。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体天数]内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方应在[具体天数]内支付合同总价的[具体百分比]%作为预付款。（2）进度款：工程按进度分阶段完成，每完成一个阶段，乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的发票，甲方应在[具体天数]内支付已完成工程量的[具体百分比]%作为进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[具体天数]内提交结算报告，甲方应在[具体天数]内支付剩余工程款的[具体百分比]%作为结算款。（4）质保金：合同总价中包含[具体金额]元作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方应在[具体天数]内无息退还乙方。3.付款方式：甲方应以银行转账方式支付给乙方，具体账户信息详见附件。所有付款均需以甲方确认的发票为准。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：-甲方有权利要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。-甲方有义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。-甲方有义务施工所需的场地、水源、电源等基础设施。-甲方有义务在施工过程中配合乙方的工作，包括但不限于必要的施工条件、协调相关部门等。2.乙方权利与义务：-乙方有权利要求甲方按照合同约定支付工程款。-乙方有义务按照甲方要求的时间、质量、标准完成施工任务。-乙方有义务在施工过程中确保工程质量和安全，遵守国家相关法律法规。-乙方有义务在施工过程中及时向甲方报告工程进度和遇到的问题。-乙方有义务在工程完成后进行自检，并在验收合格前完成必要的整改工作。双方应严格遵守合同约定，如有违反，应承担相应的违约责任。四、质量保证与服务1.质量保证：-乙方承诺所的施工材料、设备必须符合国家规定的质量标准，并承担材料质量责任。-乙方应确保施工过程中的每道工序符合设计图纸和施工规范要求，不得偷工减料。-乙方应按照国家相关质量验收标准进行自检，并在工程验收前完成整改。-工程竣工验收合格后，乙方应在[具体天数]内保修服务，保修期内如因施工质量问题导致的损坏，乙方应无偿进行修复。2.服务内容：-乙方应施工过程中所需的技术支持和服务，包括但不限于施工方案的制定、技术指导、现场管理等。-乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程进度不受影响。-乙方应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，确保信息畅通。-乙方应在工程完工后，完整的工程档案和技术资料，供甲方查阅和保存。双方应共同努力，确保工程质量达到预期目标，并遵循合同约定的服务标准。如有质量争议，应通过协商或仲裁解决。五、履行与变更1.履行：-乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，不得擅自改变工期。-甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。-双方应按照合同约定的质量标准进行施工和验收。-任何一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.变更：-合同履行期间，如遇不可抗力导致合同无法履行或需要变更，双方应协商一致，及时调整合同内容。-任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。-变更后的合同内容应作为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。-合同变更不影响已发生但未履行完毕部分的履行，双方应继续按照原合同约定履行各自义务。六、保密条款1.保密义务：-双方对本合同及其相关文件、技术资料、商业秘密等负有保密义务。-未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。2.保密内容：-本合同条款、项目技术方案、设计图纸、工程预算、财务信息、双方协商过程中的敏感信息等均属保密范围。3.保密期限：-本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数]年。4.违约责任：-如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。-双方在保密期间应采取必要措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、设置访问密码等。-本保密条款作为本合同的独立部分，与合同其他条款具有同等法律效力。七、争议解决1.争议解决方式：-双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。-如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：-本合同的争议解决管辖法院为合同签订地人民法院。-双方同意将争议提交给有管辖权的人民法院审理，并承诺服从法院的判决。3.争议解决程序：-双方应在本合同履行过程中保持良好的沟通，及时解决争议。-如一方提起诉讼，另一方应积极配合，必要的证据和文件。-诉讼期间，双方应继续履行合同约定的义务，除非法院另有裁定。4.争议解决费用：-争议解决过程中产生的诉讼费用、律师费用等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。-双方在争议解决过程中应避免不必要的诉讼费用，以减少双方的经济负担。八、其它条款1.合同解除：-如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。-如遇国家政策调整、法律法规变更等不可抗力因素，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。2.合同终止：-合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。-合同终止后，双方应按照约定办理工程移交和资料归档手续。3.合同解除、终止的通知：-双方解除或终止合同，应提前[具体天数]书面通知对方，并说明原因。4.合同附件：-本合同附件包括但不限于施工图纸、工程预算、补充协议等，与本合同具有同等法律效力。5.法律适用与争议解决：-本合同适用中华人民共和国法律。-本合同争议解决方式参照第七条“争议解决”条款执行。6.合同生效：-本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体年数]年。7.通知与通讯：-双方应确保通知和通讯地址的准确性，并及时更新。所有通知应以书面形式发出，送达对方即视为收到。九、合同签署1.签署：本合同一