港口码头建设恒大总包承包合同

港口码头建设恒大总包承包合同合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系方式]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系方式]。一、合同双方1.发包人：是指依法进行港口码头建设项目的投资、组织和管理的主体，负责提供项目建设所需的资金、场地等条件，并对项目建设过程进行监督和管理。2.承包人：是指具备相应港口码头建设资质和能力，受发包人委托承担港口码头建设工程施工任务的单位，负责按照合同约定的质量、工期和要求完成工程建设，并承担相应的质量责任和违约责任。二、工程概况1.工程名称：[具体港口码头名称]2.工程地点：[具体建设地点]3.工程内容：包括码头主体结构建设、装卸设备安装、引桥建设、码头附属设施建设等各项工作内容。4.工程规模：码头长度为[具体长度]米，宽度为[具体宽度]米，设计年吞吐量为[具体吞吐量]吨等。三、合同工期1.开工日期：以发包人发出的开工令为准。2.竣工日期：在合同约定的工期内，承包人应完成全部工程建设任务，并通过竣工验收。3.工期总日历天数：[具体总天数]天，如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，经双方协商同意后可相应顺延工期。四、工程质量标准承包人应按照国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准进行工程建设，保证工程质量合格。工程质量应符合设计文件的要求，经竣工验收合格后交付发包人使用。如工程质量不符合约定标准，承包人应负责返工、修理或采取其他补救措施，直至达到约定标准为止，由此产生的费用由承包人承担，如给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。五、合同价款与支付1.合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体金额]元（大写：[大写金额]），合同价款包括工程建设所需的全部费用，如材料费用、人工费用、设备费用、运输费用、管理费用等。2.合同价款金额：[具体金额]元（大写：[大写金额]）。3.付款方式：预付款：在合同签订后[具体天数]日内，发包人向承包人支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款。进度款：根据工程进度，按月支付进度款，每月支付金额为已完成工程价款的[进度款比例]%。承包人应在每月[具体日期]日前向发包人提交上月工程进度报表，经发包人审核确认后支付进度款。竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包人应在[具体天数]日内提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，在[具体天数]日内支付竣工结算款至结算总价的[结算款比例]%，剩余[结算尾款比例]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给承包人。4.付款时间：按照上述付款方式的约定时间支付相应款项，如发包人未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金比例为未支付款项的[违约金比例]%/天。六、双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供工程建设所需的场地、水源、电源等条件，并保证其符合工程建设的要求。按照合同约定的时间和方式支付工程款项。对工程建设过程进行监督和管理，及时协调解决工程建设中出现的问题。协助承包人办理工程建设所需的相关手续和证件。2.承包人责任与义务：按照合同约定的质量、工期和要求完成工程建设任务，保证工程质量合格。编制工程施工组织设计和施工方案，并经发包人审核同意后实施。负责工程建设所需材料、设备的采购和供应，并保证其质量符合要求。遵守工程建设现场的管理规定，做好安全文明施工工作，如发生安全，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。七、工程变更1.工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程进度变更等，但因承包人原因导致的工程变更除外。2.工程变更的程序：发包人提出工程变更的，应向承包人发出工程变更通知，并附变更设计文件和相关资料。承包人应在接到工程变更通知后的[具体天数]日内，提交工程变更报价单。发包人应在收到工程变更报价单后的[具体天数]日内，审核确认工程变更的价款。承包人提出工程变更的，应向发包人提交工程变更申请报告，并附变更设计方案和相关资料。发包人应在接到工程变更申请报告后的[具体天数]日内，审核同意或不同意工程变更。如发包人同意工程变更，应按照上述程序进行工程变更的价款确认。3.工程变更的价款调整：工程变更的价款按照合同约定的计价方式和标准进行调整。如合同中未约定计价方式和标准的，由双方协商确定。八、竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程已按照合同约定的内容全部完成。工程质量符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准。工程资料齐全、完整。2.竣工验收的程序：承包人完成工程建设任务后，应向发包人提交竣工验收申请报告，并附工程竣工资料。发包人收到竣工验收申请报告后，应在[具体天数]日内组织竣工验收。竣工验收合格的，发包人应在验收合格之日起[具体天数]日内，向承包人颁发工程竣工验收合格证书。3.结算的方式与程序：工程竣工验收合格后，承包人应在[具体天数]日内提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，双方应按照合同约定的结算方式和程序进行结算。如双方对结算结果有异议的，应在结算报告提交后的[具体天数]日内，协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。九、违约与索赔1.违约的情形：发包人未按照合同约定的时间和方式支付工程款项。发包人未按照合同约定提供工程建设所需的条件。承包人未按照合同约定的质量、工期和要求完成工程建设任务。承包人未按照合同约定履行其他义务。2.违约的责任：如发包人违约，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失，并按照合同约定支付违约金。如承包人违约，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失，并按照合同约定支付违约金。如承包人的违约行为给发包人造成重大损失的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的全部损失。3.索赔的程序：如一方认为对方违约，应在知道或应当知道违约事实之日起[具体天数]日内，向对方发出索赔通知，并附相关证明材料。对方应在接到索赔通知后的[具体天数]日内，进行答复；如未在规定时间内答复，视为同意索赔。如双方对索赔事项有争议，可通过协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，合同有效期至工程质保期届满后终止。2.本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]