建设工程合同范本模板

建设工程协议范本建设单位:____,以下简称甲方;设计单位:____,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目设计任务,依据《建设工程勘察设计协议条例》要求和__同意计划任务书,经甲乙双方充足协商,特签署本协议,方便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方负担____工程设计项目,建筑安装面积为____平方米,同意总投资为____万元,建设地点在____。

第二条甲方义务1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报同意设计任务书、工程选址汇报,以及原料(或经过同意资源汇报)、燃料、水、电、运输等方面协议文件和能满足初步设计要求勘察资料、需要经过科研取得技术资料。

甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过同意初步设计文件和能满足施工图设计要求勘察资料、施工条件,以及相关设备技术资料。

甲方对上述资料必需确保质量,不得随意变更。

2.立刻办理各设计阶段设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织相关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程完工后,甲方应通知乙方参与完工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必需工作条件,并在生活上给予方便,在设计和施工过程中因技术上特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地差旅费均由甲方负责。

5.甲方必需维护乙方设计文件,不得私自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、反复使用或私自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方设计版权,不得转让给第三方反复使用。

第三条乙方义务1.乙方必需在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。

其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。

__年__月__日以前,乙方必需向甲方提交完成全部设计文件(包含概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在含有设计条件时,双方签署阶段设计协议,具体要求甲方应提交各阶段设计资料名称和日期,乙方交付设计文件日期,作为本协议附件,详见附件(2)。

)2.乙方必需依据同意设计任务书或上一阶段设计同意文件,以及相关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内必需修改,乙方应负责负担。

4.设计单位对所负担设计任务建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,处理施工中相关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐蔽工程验收和工程完工验收。

第四条设计修改和停止1.甲方因故要求修改工程设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须含有设计审批机关或设计任务书同意机关意见书,经双方协商,另订协议。

已经进行了设计费用支付,按前条措施计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时,应立刻用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束协议关系。

第五条设计费数量和交付措施本设计协议生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费20%定金,设计协议推行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长大型工程项目,施工图阶段设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任1.在合理工程投资控制数内,因为乙方采取优异技术或合理提议而节省了工程投资,能够从节省投资额中提取__%奖励乙方。

2.因为甲方不能按期、正确提供相关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。

3.甲方不根据协议要求时间向乙方支付定金和设计费,应依据银行相关延期付款要求,向乙方偿付违约金。

4.因为乙方原因,延误设计文件交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费__%违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引发返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分设计费外,还应付与直接收损失部分设计费相等赔偿金。

第七条其它_________________________________。

本协议自__年__月__日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。

本协议如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充要求。

补充协定与本协议含有相同效力,但不得与本协议内容抵触。

在协议实施中如发生纠纷,双方应立刻协商处理。

协商不成时,双方属于同一部门,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门,可向国家要求协议管理机关申请仲裁,也能够直接向人民法院起诉。

本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份;协议副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方):设计单位(乙方):代表人:____代表人:____联络人:____联络人:____通讯处:____通讯处:____建设工程协议范本(二)甲方(发包方):乙方(承包方):依据《中国协议法》及相关法律法规要求,本着自愿、平等、协商一致标准,结合工程实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成以下协议:一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本协议总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。

2、如遇下列情况,工期作对应顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒自然灾难(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

4、实施过程中,任何一方无故单方面终止协议,则视为违约,违约方需向守约方支付协议总价10%违约金。

十一、协议变更及解除1、协议签署生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在推行协议过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效方法尽力降低损失并阻止损失扩大。

若确需变更或解除协议时,要求变更一方应立刻通知对方,对方在接到通知3天内给予回复,逾期未回复视为同意。

3、假如甲方未按协议付款,且延期支付任何一笔款项期限达成60日,乙方有权中止本协议项下义务推行;甲方延期付款期限达成120日,乙方有权解除本协议,而且有权请求甲方给予对应赔偿。

4、假如乙方未能准期完成工程,且延期期限达成60日,甲方有权中止本协议项下义务推行;整个工程延期期限达成120日,甲方有权解除本协议,而且有权请求乙方给予对应赔偿。

5、变更或解除协议,所造成损失由双方协商处理。

十二、争议处理方法凡因本协议签署、推行、解除、终止引发或与本协议相关任何争议,甲、乙双方应经过友好协商处理,协商不成时双方同意向协议签定地人民法院诉讼处理。

十三、其她条款在协议推行过程中,双方能够依据实际情况,对协议未尽事宜协商确定。

协议签定地:××十四、协议文本和效力本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。

附件为本协议不可分割组成部分,与协议正文含有相同法律效力。

甲方:乙方:建设工程施工协议关键内容:1、工程范围。

2、建设工期。

3、中间交工工程开工和完工时间。

一项整体建设工程,往往由很多中间工程组成,中间工程完工时间,影响着后续工程开工,制约着整个工程顺利完成,在施工协议中需对中间工程开工和完工时间作明确约定。

4、工程质量。

5、工程造价。

工程造价因采取不一样定额计算方法,会产生巨大价款差额。

在以招标投标方法签署协议中,应以中标时确定金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批概算投资中与承包内容对应部分投资(包含对应不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后施工图总预算或综合预算为准。

在建筑、安装协议中,能正确确定工程价款,需予明确要求。

如在协议签署当初尚不能正确计算出工程价款,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算工程,在协议中需明确要求工程价款计算标准,具体约定实施定额、计算标准,以及工程价款审定方法等。

6、技术资料交付时间。

工程技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工依据和基础,发包方必需将工程相关技术资料全方面、客观、立刻地交付给施工人,才能确保工程顺利进行。

7、材料和设备供给责任。

8、拨款和结算。

施工协议中,工程价款结算方法和付款方法因采取不一样协议形式而有所不一样。

在一项建筑安装协议中,采取何种方法进行结算,需双方依据具体情况进行协商,并在协议中明确约定。

对于工程款拨付,需依据付款内容由当事人双方确定,具体有以下四项:预付款;工程进度款;完工结算款;保修扣留金。

9、完工验收。

对建设工程验收方法、程序和标准,国家制订了对应行政法规给予规范。

10、质量保修范围和质量确保期。

施工工程在办理移交验收手续后,在要求期限内,因施工、材料等原因造成工程质量缺点,要由施工单位负责维修、更换。

国家对建筑工程质量确保期限通常都有明确要求。

11、相互协作条款。

施工协议与勘察、设计协议一样,不仅需要当事人各自主动推行义务,还需要当事人相互协作,帮助对方推行义务,如在施工过程中立刻提交相关技术资料、通报工程情况,在完工时,立刻检验验收等。

因施工人原因致使建设工程质量不符合约定,施工人应负担以下责任:1、无偿修理或者返工、改建。

这是违约责任中实际推行责任。

承包人依据不合格工程具体情况,给予或修理或返工或改建,使之达成协议约定质量要求。

承包人修理、返工、改建所支出费用,均由其自行负担。

2、逾期违约责任。

即因承包人原因使工程质量不合格,虽经承包人修理、返工、改建后,达成了协议约定质量标准,但因修理、返工、改建造成工程逾期交付,与通常推行拖延相同,承包人应该负担拖延推行违约责任,赔偿发包人所以而遭受损失。

注意事项:1、工程施工协议发包方能够是含有法人资格国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也能够是依法登记个人合作、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它正当完备手续取得甲方资格,认可全部协议文件,能够而且愿意推行协议要求