低价名宿建造合同范例

低价名宿建造合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方建造低价名宿的相关事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：低价名宿建造项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）甲方应按照合同约定支付工程款；

（3）甲方应配合乙方办理相关手续，确保项目顺利进行；

（4）甲方应承担因自身原因导致的项目延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）乙方应确保工程安全、环保、文明施工；

（3）乙方应按照甲方要求提供相关资料、图纸等；

（4）乙方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

3.2工程款支付比例：根据工程进度，甲方应支付乙方工程款的__________。

3.3工程款支付时间：甲方应在每个支付节点前__________个工作日内支付相应工程款。

四、违约责任

4.1甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付__________的违约金；

（2）甲方因自身原因导致项目延误、停工的，应向乙方支付__________的违约金。

4.2乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成工程建设的，应向甲方支付__________的违约金；

（2）乙方因自身原因导致工程延误、停工的，应向甲方支付__________的违约金。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计图纸

3.项目施工组织设计

4.项目合同工期表

5.项目工程款支付计划表

6.项目验收标准及办法

7.项目合同附件清单

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障低价名宿建造项目的顺利进行，确保自身权益得到充分保障，特邀请具有相应资质的第三方（以下简称“第三方”）参与项目监管，并与乙方（以下简称“乙方”）共同签订本合同。本合同旨在明确各方的权利、义务和责任，确保项目按期、高质量完成。

一、项目概况

1.1项目名称：低价名宿建造项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、第三方参与

2.1第三方作为甲方项目的监管方，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保施工质量、安全、进度符合合同约定。

2.2第三方有权对乙方提交的施工方案、设计图纸、施工组织设计等进行审核，并提出修改意见。

2.3第三方有权对乙方进行现场检查，发现问题及时通知乙方整改，并要求乙方提交整改报告。

三、甲方权利与义务

3.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）甲方有权要求第三方对乙方施工过程进行全程监督；

（3）甲方有权要求乙方提供项目相关资料、图纸等；

（4）甲方有权要求乙方在规定时间内完成整改工作；

（5）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。

3.2甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定支付工程款；

（2）甲方应配合乙方办理相关手续，确保项目顺利进行；

（3）甲方应承担因自身原因导致的项目延误、停工等责任；

（4）甲方应配合第三方进行现场检查和整改监督。

四、乙方权利与义务

4.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；

（2）乙方有权要求甲方配合办理相关手续；

（3）乙方有权要求甲方提供项目相关资料、图纸等。

4.2乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）乙方应确保工程安全、环保、文明施工；

（3）乙方应按照甲方要求提供相关资料、图纸等；

（4）乙方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。

五、第三方权利与义务

5.1第三方权利：

（1）第三方有权对乙方施工过程进行全程监督；

（2）第三方有权对乙方提交的施工方案、设计图纸、施工组织设计等进行审核；

（3）第三方有权要求乙方提交整改报告。

5.2第三方义务：

（1）第三方应按照合同约定对乙方施工过程进行全程监督；

（2）第三方应确保监督工作不影响施工进度；

（3）第三方应确保监督工作符合国家相关法律法规。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成工程建设的，应向甲方支付__________的违约金；

（2）乙方因自身原因导致工程延误、停工的，应向甲方支付__________的违约金；

（3）乙方违反合同约定，擅自改变施工方案、设计图纸的，应向甲方支付__________的违约金。

6.2甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付__________的违约金；

（2）甲方因自身原因导致项目延误、停工的，应向乙方支付__________的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计图纸

3.项目施工组织设计

4.项目合同工期表

5.项目工程款支付计划表

6.项目验收标准及办法

7.项目合同附件清单

第三方介入的意义和目的：

第三方作为监管方，能够对乙方施工过程进行全程监督，确保施工质量、安全、进度符合合同约定，从而降低甲方在项目过程中的风险。同时，第三方能够为甲方提供专业的技术支持，提高项目整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目的投资方，主导项目的实施过程，能够确保项目符合自身利益，降低风险。通过引入第三方，甲方能够在不增加自身管理负担的情况下，实现项目监管的精细化，提高项目成功率。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身在低价名宿建造项目中的权益，特邀请具有相应资质的第三方（以下简称“第三方”）参与项目监督，并与甲方（以下简称“甲方”）共同签订本合同。本合同旨在明确各方的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，同时保障乙方在项目中的核心利益。

一、项目概况

1.1项目名称：低价名宿建造项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、第三方参与

2.1第三方作为乙方的监督方，负责对甲方提供的设计、施工、监理等环节进行全程监督，确保项目质量、安全、进度符合合同约定。

2.2第三方有权对甲方提交的设计方案、施工图纸、监理报告等进行审核，并提出修改意见。

2.3第三方有权对甲方进行现场检查，发现问题及时通知甲方整改，并要求甲方提交整改报告。

三、乙方权利与义务

3.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）乙方有权要求第三方对甲方提供的设计、施工、监理等环节进行全程监督；

（3）乙方有权要求甲方提供项目相关资料、图纸等；

（4）乙方有权要求甲方在规定时间内完成整改工作；

（5）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

3.2乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定支付工程款；

（2）乙方应配合甲方办理相关手续，确保项目顺利进行；

（3）乙方应承担因自身原因导致的项目延误、停工等责任；

（4）乙方应配合第三方进行现场检查和整改监督。

四、甲方权利与义务

4.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成低价名宿的建造工作；

（2）甲方有权要求乙方提供相关资料、图纸等；

（3）甲方有权要求乙方在规定时间内完成整改工作；

（4）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。

4.2甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定支付工程款；

（2）甲方应配合乙方办理相关手续，确保项目顺利进行；

（3）甲方应承担因自身原因导致的项目延误、停工等责任；

（4）甲方应提供符合合同约定要求的设计方案、施工图纸等；

（5）甲方应提供必要的施工条件，如土地、基础设施等。

五、第三方权利与义务

5.1第三方权利：

（1）第三方有权对甲方提供的设计、施工、监理等环节进行全程监督；

（2）第三方有权对甲方提交的设计方案、施工图纸、监理报告等进行审核；

（3）第三方有权要求甲方提交整改报告。

5.2第三方义务：

（1）第三方应按照合同约定对甲方提供的设计、施工、监理等环节进行全程监督；

（2）第三方应确保监督工作不影响施工进度；

（3）第三方应确保监督工作符合国家相关法律法规。

六、违约责任及限制条款

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付__________的违约金；

（2）甲方因自身原因导致项目延误、停工的，应向乙方支付__________的违约金；

（3）甲方违反合同约定，擅自改变设计方案、施工图纸的，应向乙方支付__________的违约金。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成工程建设的，应向甲方支付__________的违约金；

（2）乙方因自身原因导致工程延误、停工的，应向甲方支付__________的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效