煤矿土石方剥离施工合同模板

煤矿土石方剥离施工协议甲方: （以下简称甲方）乙方: （以下简称乙方）依据《中国协议法》及其她相关法律、行政法规,遵照平等、自愿和老实信用标准,甲乙双方就甲方新星煤矿有限企业土石方剥离施工承包给乙方,现结合施工现场实际情况,以“安全第一、预防为主”为指导思想,为了明确双方责任,权益和义务,遵照平等互利标准,经双方协商一致,签署本协议供双方共同遵守实施。一、工程概况及承包范围1、工程名称:乌海市新星煤矿有限企业第标段土石方剥离工程。2、工程地点:内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限企业机械数量:开工之前先上8组以上机械3、工程范围拐点坐标:由甲乙双方共同认定。4、工程承包范围及内容:完成甲方划定工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸,运输包含作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内道路修复,机械道路维护平整,道路洒水降尘辅助作业,安全证实各项方法由乙方负责。5、工程运输距离:不超出2公里。6、工程施工任务量:每个月完成施工量不低于50万立方。二、施工开工日期及工期:1、施工工期年,自年月日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量立方。2、工程期限:暂定年,如遇特殊情况工程量改变,不可抗拒自然原因以及政府方面原因造成停工,工期顺延。三、承包方法及价款结算1、承包方法:乙方独立完成协议要求范围内工程。2、工程单价和结算:1）方量结算:按实际测量方量计算,单价为税后价,每立方米/2公里以内元每立方米,超出运距按实际旅程每增加100米加0.10元每立方米,深度40米以每延深1米加元每立方米,协议推行期间工程价格不受任何原因而改变。注:因是税后价,甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票,只需提供财务收据。3、工程款结算:该工程正式施工之日起,由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%工程款、第三个月以后支付100%,工程完工后支付第一个月10%。4、甲方除支付上述工程款外,不再负担和支付其它任何费用。5、如油款等施工材料保障,涨幅8%之内由乙方自行负担,乙方只负责每吨柴油价格4.7元,如超出8%则由甲方负责,油料及爆破材料由甲方提供,在工程结算款中扣除。6、在施工过程中若出现有水情况,排水一切费用都由甲方负担。四、工程确保金1、如矿管相关部门要求缴纳工程确保金,与乙方无关。2、在本协议推行过程中乙方发生违约行为或安全事故,甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为确保金。3、在本协议推行过程中甲方发生违约行为,如甲方不能按时支付乙方工程款,乙方有权在低于市场价20%价格销售甲方全部矿产品用于抵顶工程款。4、协议终止或解除,工程款及违约金、赔偿款等其她费用在一个月内结清。五、甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务:1）甲方有权对施工现场进行监督、指导,确保施工作业安全。2）乙方应主动配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民协调工作。2、乙方责任和义务1）乙方生产所需多种机械设备由乙方自行处理,其维修保养,修理及其她后勤保障所产生费用由乙方自行负担。2）乙方应严格遵守甲方作业规则,相关制度,严格实施安全生产,文明施工规范。负担施工过程中全部安全责任,严格实施政府相关部门政策法规,不然负担全部责任。3）乙方必需主动配合家访工作,配合相关部门各项检验,负责排渣道路维修,洒水降尘,平整渣台。4）乙方负责其作业人员生命财产安全及民事责任。5）乙方必需加强管理,确保施工现场安全,如发生一切交通、工伤事故,全部由乙方自行负责并负担全部责任。6）乙方应在施工现场设置安全标牌,预防无关人员进入施工现场,以“安全第一、预防为主”为指导思想,消防安全隐患。7）乙方确保本项目包含全部协议及相关文件不得复印或向第三方泄露,一经证实,甲方有权终止协议并由乙方负担一切责任。六、验收及措施1、验收依据:建设单位《工程验收管理措施》。2、验收措施:每个月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收,由业主方和甲方出具验收结果,经业主方、甲、乙三方确定签字后生效,作为结算依据。七、工程技术及其要求1、乙方必需严格实施矿山开采相关规程,要求及国家相关法律法规以及矿产部下发《质量标准化标准及考评评级实施细则》,《安全管理措施》,《土石方管理方法》,《统计报表管理措施》,《相关加强保密工作通知》及相关矿规矿纪,精神文明建设,社会治安综合治理管理措施。2、工程施工中工程进度,工程质量,工程位置及出现破坏工程行为按甲方相关要求处理。八、其它约定1、遇有政府检验,爆破物品及当地石油企业油料供给短缺或天气恶劣原因延续五天不含有出车条件,乙方当月任务量可按甲方对应日计划量减除。2、乙方特殊工程人员都必需有特种行业操作和上岗证。3、乙方必需配置专职安全员,并主动参与甲方组织安全学习和技能培训。4、乙方应签署“安全、环境保护、消防协议书”,现场文明施工责任书。5、协议价款中包含了安全施工管理,安全方法,现场文明施工等费用。6、乙方必需严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等相关要求,文明施工。7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证,如有疾病隐瞒,后果乙方负责,乙方施工队全部些人员医疗费用全部由乙方负担。8、乙方必需全额购置保险,重大伤亡事故按国家相关要求或保险企业条款实施,乙方不得无理取闹,同时依据相关部门要求,乙方可自愿购置商业保险。九、乙方必需自律和遵守以下条款1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴,如有发觉甲方有权按要求给予处理。2、乙方发生任何车辆和机械事故,人员伤亡等经济及法律责任,由乙方自行负责赔偿。十、特殊约定1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款,乙方有权卖业主全部矿产品。（注:低于市场价20%）,作为所发生工程款或相关费用。2、乙方进场时间以甲方通知为准。,乙方必需确保按时进场施工。3、临建由乙方根据甲方要求统一管理,费用由甲方负担。十一、协议期限（协议生效与终止）自年月日至年月日结算付款完为止。十二、违约责任1、甲、乙双方不得单方违约,如单方违约,则由违约方负担对方协议总额3‰实施违约金处罚。2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项,乙方有权停工,如停工达成5天以上,停工期间甲方必需赔偿乙方设备损失和人职员资,按（型号400以上挖掘机每台元/天,型号300以上挖掘机每台1500元/天,大渣车每台600元/天,小渣车每台400元/天,装载机每台400元/天,撒水车每辆200元/天,人职员资150元/天）及相关实际损失,并对应顺延工期,如因甲方原因造成乙方停工一个月,甲方无条件退还乙方全部确保金款项并赔偿由此带来一切经济损失,并以业主方和甲方全部矿石为担保。3、本协议爆破作业由乙方负担施工,甲方提供爆破材料,如因甲方爆破材料不正常,每个月累计不得超出48小时,超出48小时每超出一天按本章第2条赔偿标准实施,进行赔偿。4、乙方如有违反协议约定行为,应根据相关规章制度实施。十三、违约、索赔和争议1、甲方不按协议推行责任、义务造成乙方无法施工时赔偿误工损失,工期顺延。2、因不可抗力或政策原因造成工程无法正常进行协议中止,甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。3、本协议未尽事宜双方协商处理。4、双方在推行协议中产生争议时,双方协商处理,如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。十四、协议份数1、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,本协议经甲乙双方盖章后生效,工程完工、工程款结清后失效。2、渣台管理、洒水甲方负责,第一个月乙方生活费用、维修费用由乙方自理。3、协议签署预交