建造房屋的协议书5篇

建造房屋的协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建造房屋一事，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工程期限1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工程总天数：_________天三、工程质量1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。四、工程价款及支付方式1.工程价款：_________元（大写：_________元整）。2.支付方式：_________。3.乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提供正式的发票及结算清单。五、施工设备、材料供应及保管1.乙方应自行携带施工设备、材料进场，并自行保管。2.甲方提供的设备、材料，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。3.乙方应建立健全的物资管理制度，确保施工设备、材料的使用和管理规范。六、安全施工及文明施工1.乙方应严格遵守安全施工规定，加强施工现场的安全管理，确保施工人员的安全。2.乙方应保持施工现场的整洁、有序，做到文明施工。3.甲方有权对施工现场的安全和文明施工情况进行检查，并提出改进意见。七、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。3.因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。八、争议解决及法律适用1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.人民法院受理案件后，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。4.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保权益得到保障。5.本协议中的争议解决条款具有独立性，不影响其他条款的效力。6.如有其他未尽事宜或需补充条款，双方可协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议中未涉及的内容，按照本协议执行。补充协议中涉及的内容，以补充协议为准。如有冲突，以补充协议为准。补充协议内容应当符合法律法规的规定，不得损害社会公共利益和他人合法权益。如违反法律法规规定或损害社会公共利益和他人合法权益的条款无效外，其他条款仍然有效。本协议的变更和解除应当遵循法律法规的规定和双方协商一致的意见进行变更和解除本协议。变更和解除本协议时应当签订书面协议并加盖双方公章或合同专用章生效本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。本协议未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议作为本协议的组成部分与本协议具有同等法律效力。篇2#甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系方式：_________#乙方（施工单位）：名称：_________地址：_________联系方式：_________#工程概况：项目名称：_________项目地址：_________建筑规模：_________设计单位：_________#双方责任：1.甲方责任：-负责办理项目相关手续，确保建设工程的合法性和可行性。-提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。-负责协调与周边单位及居民的关系，确保施工顺利进行。-按照合同约定支付工程进度款和结算款。-承担因甲方原因导致的工期延误和损失。2.乙方责任：-负责编制施工方案，确保施工质量和进度。-严格按照设计图纸和施工方案施工，确保工程安全、质量达标。-负责施工现场的管理和协调，确保施工顺利进行。-及时向甲方提交施工进度报告和结算资料。-承担因乙方原因导致的工期延误和损失。#工程质量与验收：1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关法律法规和验收规范，满足甲方的使用需求。甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。2.验收：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收过程中如发现问题，乙方应及时整改。验收合格后，双方应签订验收报告。#工程进度与付款：1.工程进度：乙方应按月向甲方提交施工进度报告，甲方有权对施工进度进行监督。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.付款：甲方应按合同约定支付工程进度款和结算款。具体支付方式如下：_________。如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担相应的违约责任。#违约责任：1.甲方违约：如甲方未按时支付工程进度款或结算款，或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。#争议解决：1.协商调解：双方应首先尝试通过友好协商的方式解决争议。协商不成时，可通过以下途径解决：_________。2.仲裁或诉讼：如协商调解仍无法解决争议，双方可向相关仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼。仲裁或诉讼的具体管辖机构由双方协商确定。仲裁裁决或判决具有法律效力，双方应履行裁决或判决结果。仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。篇3甲方（建设单位）：XX公司地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-XXXX-XXXX乙方（施工单位）：XX建筑公司地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-XXXX-XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方建造房屋事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX小区住宅楼2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.工程规模：总建筑面积XX平方米，共XX层，每层XX户4.工程结构：钢筋混凝土结构5.工程预算：总预算金额XX元，其中设计费用XX元，材料费用XX元，施工费用XX元二、工期约定1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天2.延期开工：如因下列原因造成延期开工，乙方不承担任何责任：（1）因甲方原因未能按时提供施工场地或施工图纸；（2）因不可抗力（如地震、洪水等）导致无法施工；（3）因政府政策调整或法律法规变化导致无法施工。三、质量约定1.乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合《建筑工程质量标准》的要求。2.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制得到有效执行。3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时改进并重新验收。四、价款与支付方式1.工程价款：本工程总造价为XX元，其中设计费用XX元，材料费用XX元，施工费用XX元2.支付方式：甲方应在合同签订后支付工程总造价的30%作为预付款，施工完成后支付剩余的70%。具体支付时间和金额按照双方协商确定。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付工程款或提出合理的设计要求，导致乙方无法按时开工或施工质量下降，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。六、其他约定1.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施支持。2.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合标准。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日盖章（公司公章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日盖章（公司公章）：日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（发包方）：_________，身份证号码：_________，住址：_________，联系电话：_________。乙方（承包方）：_________，身份证号码：_________，住址：_________，联系电话：_________。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋建造工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________。2.工程地点：_________。3.工程内容：包括基础工程、主体工程、装修工程等。4.工程规模：建筑面积约_________平方米。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包该工程。2.乙方自行负责工程的设计、施工及材料采购等全部工作。3.甲方仅负责监督工程的进度和质量。三、合同价款及支付方式1.本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。该造价已包括工程所需的全部费用。2.甲方在合同签订后向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。即人民币_________元（大写：_________元整）。3.乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提供正式的发票及结算资料，甲方在收到相关资料后向乙方支付剩余的工程款。即人民币_________元（大写：_________元整）。四、工期及进度1.本工程的工期为_________天。自_________年_________月_________日开始计算。2.乙方应严格按照工期要求施工，确保按时完成工程任务。如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并得到甲方的同意。3.甲方有权对工程的进度进行监督，如发现乙方施工进度过慢或存在质量问题，有权要求乙方进行整改或解除合同。五、质量标准及验收1.本工程应严格按照国家相关的建筑质量标准和规范施工。2.乙方应在施工过程中进行质量自检，确保工程质量符合要求。3.甲方有权对工程质量进行抽查和验收。如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。4.工程竣工验收时，乙方应向甲方提供完整的验收资料，包括施工记录、质量自检报告等。甲方在收到相关资料后组织验收小组进行验收。如验收合格，则双方签署验收合格文件；如验收不合格，则乙方需按照验收小组的意见进行整改并重新组织验收。六、违约责任及赔偿1.甲方如未按照合同约定支付预付款或工程进度款，则乙方有权停止施工，直至甲方支付相应款项为止。同时，甲方需向乙方支付相应的利息损失。2.乙方如未按照合同约定完成工程施工任务或工程质量存在问题，则甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。同时，乙方需向甲方支付相应的违约金和赔偿金。具体数额以双方协商为准。3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行（如自然灾害、政策调整等），则双方均不承担违约责任。但应本着公平原则协商解决相关事宜。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.在合同履行过程中如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。具体以双方协商为准。3.本合同未尽事宜或需补充完善的部分，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.在合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充的，应经过双方协商一致后签订书面协议进行确认。任何口头承诺或修改均不具有法律效力。5.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要进一步解释的，双方应友好协商解决。6.附件1为本工程的施工图纸及技术要求；附件2为本工程的材料清单及技术要求；附件3为本工程的验收标准和要求。附件1、2、3均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。如需对附件内容进行修改或补充的，应经过双方协商一致后签订书面协议进行确认。任何口头承诺或修改均不具有法律效力。篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋建造工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工期及进度1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工程质量及验收标准：按照相关施工规范及验收标准执行。4.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。甲方有权对施工进度进行监督。三、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：_________元，支付时间为开工前；（2）中期款：_________元，支付时间为工程进度过半时；（3）尾款：_________元，支付时间为工程竣工验收合格后。2.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票。四、违约责任1.甲方如未按照约定时间支付款项，应承担违约责任，支付违约金；违约金为合同总金额的5%。2.乙方如未按照约定时间完成施工任务，应承担违约责任，支付违约金；违约金为合同总金额的5%。3.甲方如要求乙方在合同约定的工期外施工，应支付乙方相应的加班费。具体费用由双方协商确定。4.若因甲方原因致使工程中途停建、缓建，甲方应赔偿乙方实际经济损失。具体包括已完成的工程量价值、设备进场后的闲置损失等。若因乙方原因致使工程中途停建、缓建，乙方应赔偿甲方实际经济损失。具体包括未完成的工程量价值、设备进场后的闲置损失等。5.若因不可抗力的原因导致工程无法继续进行，双方应友好协商解决。若因甲方原因导致工程无法继续进行，甲方应赔偿乙方实际经济损失。具体包括已完成的工程量价值、设备进场后的闲置损失等。若因乙方原因导致工程无法继续进行，乙方应赔偿甲方实际经济损失。具体包括未完成