2025年度学校校园照明智能化升级合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度学校校园照明智能化升级合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（学校名称）：____________________________地址：________________________________________乙方（施工单位名称）：_________________________地址：________________________________________鉴于甲方需对校园照明系统进行智能化升级，乙方愿意承担施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度学校校园照明智能化升级项目2.项目地点：____________________________3.项目内容：包括但不限于照明设备更换、智能化控制系统安装、调试及售后服务等。4.项目总投资：人民币______万元整（大写：______万元整）二、施工范围及工期1.施工范围：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工。2.工期：自合同签订之日起______个月内完成施工及调试工作。三、工程款项及支付方式（1）合同签订后______个工作日内，支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；（3）工程进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；（4）工程验收合格后______个工作日内，支付合同总价的_____%；（5）质保期满后______个工作日内，支付合同总价的_____%。2.支付方式：甲方应按照上述进度，将工程款项支付至乙方指定的银行账户。四、工程验收及保修1.工程验收：（1）乙方应按照合同约定的时间完成施工及调试工作，并向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。2.保修：（1）乙方提供的设备、材料及施工质量，自验收合格之日起______年内免费保修；（2）保修期内，因乙方原因导致的问题，乙方应免费维修或更换；五、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付_____%的违约金；（2）甲方未按约定提供施工图纸及工程量清单，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）乙方未按约定时间完成施工及调试工作，应向甲方支付_____%的违约金；（2）乙方提供的设备、材料及施工质量不符合约定，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（学校名称）：____________________________乙方（施工单位名称）：_________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所提及的第三方，是指除甲方和乙方之外的，在合同履行过程中，因项目需要而介入的任何个人、企业或其他组织。（1）设计单位：负责项目的设计工作，提供施工图纸及工程量清单。（2）监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。（3）检测单位：负责对施工完成后的设备、材料进行检测，确保其质量符合国家标准。（4）供应商：提供项目所需的设备、材料。（5）其他专业服务机构：如技术咨询、财务审计等。二、第三方责任限额1.第三方的责任限额应在其提供服务或产品时的合同中明确约定。2.甲方和乙方应在合同中约定，第三方因自身原因导致项目延误或质量问题，其责任限额不得超过其合同金额的_____%。3.若第三方因自身原因导致项目延误或质量问题，甲方和乙方有权要求第三方赔偿损失，但赔偿金额不得超过第三方的责任限额。三、第三方责权利划分1.第三方的权利：（1）按照合同约定，获得相应的报酬；（2）在合同约定的范围内，独立完成其工作任务；（3）在项目实施过程中，享有知情权、建议权。2.第三方的义务：（1）按照合同约定，按时、按质完成工作任务；（2）对项目实施过程中可能产生的风险进行评估，并提出相应的预防措施；（3）对项目实施过程中可能发生的质量问题负责，并承担相应的责任。3.第三方与其他各方的划分说明：（1）甲方与乙方：双方为合同主体，负责项目的整体实施及协调。（2）甲方与第三方：甲方与第三方签订服务或产品供应合同，明确双方的权利义务。（3）乙方与第三方：乙方与第三方签订分包或合作合同，明确双方的权利义务。四、第三方介入的流程1.甲方根据项目需要，选择合适的第三方，并与第三方签订服务或产品供应合同。2.乙方在接到甲方通知后，与第三方进行沟通，明确各自在项目中的职责和权利。3.甲方、乙方及第三方共同制定项目实施计划，确保项目按期完成。4.项目实施过程中，甲方、乙方及第三方应保持密切沟通，及时解决问题。五、第三方介入的风险控制1.甲方、乙方及第三方应在合同中明确各自在项目实施过程中可能面临的风险，并制定相应的风险控制措施。2.甲方、乙方及第三方应定期对项目实施情况进行风险评估，及时调整风险控制措施。3.若第三方在项目实施过程中出现违约行为，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的责任。六、第三方介入的争议解决1.甲方、乙方及第三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同未尽事宜，甲方、乙方及第三方可另行协商解决。2.本合同一式______份，甲方、乙方及第三方各执______份，具有同等法律效力。甲方（学校名称）：____________________________乙方（施工单位名称）：_________________________第三方（单位名称）：__________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目立项文件：包括项目可行性研究报告、立项批复等，证明项目合法性和必要性。2.施工图纸及工程量清单：由设计单位提供，详细列出项目所需设备、材料及施工内容。3.合同文本：包括本合同及附件，明确甲乙双方的权利义务。4.预付款支付凭证：证明甲方已支付合同约定的预付款。5.工程进度款支付凭证：证明甲方已支付合同约定的工程进度款。6.工程验收报告：由甲方、乙方及第三方共同签署，证明工程已按约定完成。7.质量检测报告：由检测单位出具，证明设备、材料及施工质量符合国家标准。8.保修证书：由乙方提供，证明设备、材料及施工质量在保修期内。9.违约金支付凭证：证明因违约行为产生的违约金已支付。10.争议解决文件：包括协商记录、调解书、判决书等，证明争议已得到解决。11.其他相关文件：如变更通知、会议纪要等，证明项目实施过程中的其他事项。附件详细要求和说明：1.附件应真实、完整、清晰，符合国家相关法律法规和行业标准。2.附件应由相关单位或个人签字、盖章，证明其有效性。3.附件应与合同一致，不得有相互矛盾的内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付_____%的违约金。（2）未按约定提供施工图纸及工程量清单，应承担相应的违约责任。示例：甲方未在合同约定的时间内提供施工图纸，导致乙方无法按期开始施工，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间完成施工及调试工作，应向甲方支付_____%的违约金。（2）提供的设备、材料及施工质量不符合约定，应承担相应的违约责任。示例：乙方在施工过程中发现设备存在质量问题，导致工程进度延误，乙方应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定：（1）未按约定完成工作任务，应向甲方、乙方支付_____%的违约金。（2）提供的设备、材料及施工质量不符合约定，应承担相应的违约责任。示例：检测单位未在约定时间内完成检测工作，导致工程进度延误，检测单位应向甲方、乙方支付合同总价的_____%作为违约金。4.争议解决：（1）双方协商解决：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。