2025年度建筑安装工程合同纠纷仲裁协议范本

2025年度建筑安装工程合同纠纷仲裁协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、仲裁范围1.甲方与乙方在施工合同履行过程中产生的合同纠纷；2.甲方与乙方在施工合同履行过程中产生的合同解除、终止、违约责任等纠纷；3.甲方与乙方在施工合同履行过程中产生的其他纠纷。二、仲裁机构三、仲裁程序1.仲裁委员会受理本仲裁协议项下的争议，并按照其仲裁规则进行仲裁。2.仲裁庭由三名仲裁员组成，其中甲方指定一名仲裁员，乙方指定一名仲裁员，双方共同指定一名首席仲裁员。3.仲裁庭的仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。四、仲裁费用1.仲裁费用由败诉方承担，但仲裁庭另有裁定的除外。2.仲裁费用包括仲裁员报酬、仲裁庭开支、仲裁委员会收取的费用等。3.仲裁费用在仲裁庭作出裁决前由败诉方预付。五、保密双方对本仲裁协议及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。六、其他1.本仲裁协议自双方签字盖章之日起生效。2.本仲裁协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本仲裁协议未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（施工方）签字（盖章）：____________________日期：____________________乙方（业主方）签字（盖章）：____________________日期：____________________附件：1.《____项目建筑安装工程施工合同》2.仲裁委员会仲裁规则3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本仲裁协议中，第三方是指除甲方（施工方）和乙方（业主方）之外的，为解决双方在施工合同履行过程中产生的争议，被双方共同选定或由仲裁委员会指定的，具有专业知识、经验和能力的机构或个人。二、第三方介入的情形1.双方在施工合同履行过程中，因施工技术、质量、进度等问题产生争议，经协商无法达成一致意见，需第三方介入进行鉴定、评估或调解的；2.仲裁委员会在仲裁过程中，认为有必要引入第三方专家进行专业意见咨询的；3.其他需要第三方介入的情形。三、第三方职责1.第三方应客观、公正地处理争议，提供专业、准确的鉴定、评估或调解意见；2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范，维护双方合法权益；3.第三方应在约定的期限内完成工作，并及时向双方报告工作进展情况。四、第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供与争议相关的资料、证据和证明材料；2.第三方有权根据争议情况，对施工项目进行现场勘查；3.第三方有权在必要时，要求甲方和乙方提供必要的协助。五、第三方责任限额1.第三方在执行职责过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；2.第三方责任限额由双方在签订本仲裁协议时协商确定，并在合同附件中明确列出；3.如第三方责任限额未在合同中明确，则第三方责任限额为人民币____元。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在仲裁过程中，仅作为中立机构或个人，不代表任何一方；2.第三方在处理争议过程中，不得泄露甲方和乙方的商业秘密；3.第三方在仲裁过程中，不得接受任何一方的贿赂或不当利益；4.第三方在仲裁过程中，如发现甲乙双方存在违反法律法规、行业规范的行为，有权向相关主管部门报告。七、第三方介入程序1.双方在施工合同履行过程中，如需第三方介入，应向仲裁委员会提出申请，并说明具体理由；2.仲裁委员会在收到申请后，应在____日内决定是否同意第三方介入；3.仲裁委员会同意第三方介入的，应及时通知双方，并指定第三方；4.第三方介入后，应按照本仲裁协议及相关规定，履行其职责。八、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担；2.如双方未约定费用承担比例，则由双方平均分担；3.第三方介入的费用包括但不限于鉴定费、评估费、调解费等。九、本条款的变更与解除1.本条款的变更或解除，需经甲方、乙方和第三方书面同意；2.本条款的变更或解除，不影响本仲裁协议其他条款的效力。十、争议解决如本条款的变更或解除产生争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照本仲裁协议约定的仲裁条款解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《____项目建筑安装工程施工合同》：详细列明工程项目的名称、地点、工期、质量标准、工程造价、付款方式、违约责任等内容。2.附件一：施工图纸及技术规范：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等，用于指导施工过程中的技术要求和质量标准。3.附件二：施工进度计划：详细列出工程项目的施工进度安排，包括各个阶段的开始和结束时间。4.附件三：施工组织设计：包括施工方案、施工方法、施工工艺、施工安全措施等。5.附件四：施工质量保证体系：包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任等。6.附件五：施工安全管理制度：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全事故处理程序等。7.附件六：环境保护措施：包括施工现场环境保护措施、环境保护设施、环境保护责任等。8.附件七：施工合同履行情况报告：包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的报告。9.附件八：工程变更记录：记录施工过程中发生的工程变更，包括变更原因、变更内容、变更金额等。10.附件九：工程结算报告：包括工程量清单、工程造价、付款申请等。11.附件十：争议解决文件：包括仲裁申请书、仲裁裁决书、调解协议等。说明要求：所有附件均需由双方签字盖章确认。附件内容应与施工合同内容一致，如有冲突，以施工合同为准。附件一至附件九应于施工合同签订后____日内提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务的；乙方未按合同约定的时间、金额支付工程款的；双方未按合同约定履行其他义务的。2.责任认定标准：甲方违约：按合同约定，每延迟一天，应向乙方支付____元违约金；乙方违约：按合同约定，每延迟一天，应向甲方支付____元违约金；双方违约：按合同约定，各自承担相应的违约责任。示例说明：甲方未按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误5天，