中级建筑与房地产经济-中级《建筑与房地产》模考试卷1

中级建筑与房地产经济-中级《建筑与房地产》模考试卷1单选题（共75题，共75分）(1.)建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。A.保证期费率B.建筑用机器、装置（江南博哥）及设备C.各种附加险增收费率D.第三者责任险正确答案：B参考解析：此题考查建筑工程一切险内容。建筑工程一切险费率组成如下：①建筑工程、业主提供的物料及项目、安装工程、场地清理费、工地内已有建筑物等各项为一个总费率，整个工期内实行一次性费率；②施工用机械、工具及设备为单独的年费率，保险期限不足一年的，按短期费率计收保费；③第三者责任险费率，实行整个工期一次性费率；④保证期实行整个保证期一次性费率；⑤各种附加保障增加费率，实行整个工期一次性费率。(2.)工程监理单位实施监理时，需要在施工现场派驻项目监理机构,不属于设立要求的是（）。A.遵循适应、精简、高效原则B.一名注册监理工程师可担任一项工程监理合同的总监理工程师C.工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意D.调换专业监理工程师时，总监理工程师应口头通知建设单位正确答案：D参考解析：此题考查项目监理机构设立要求。工程监理单位实施监理时，需要在施工现场派驻项目监理机构。当施工现场监理工作全部完成或工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。设立项目监理机构应满足以下基本要求：①设立项目监理机构应遵循适应、精简、高效原则。②项目监理机构应包括一名总监理工程师、若干名专业监理工程师和监理员，且专业配套，数量应满足监理工作和工程监理合同对监理工作深度及工程监理目标控制要求，必要时可设总监理工程师代表。③一名注册监理工程师可担任一项工程监理合同的总监理工程师。④工程监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持工程监理工作的连续性。工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。(3.)在下列监理人员的职责中，属于监理员职责的是（）。A.进行见证取样B.进行工程计量C.验收检验批和隐蔽工程D.调解建设单位与施工单位的合同争议正确答案：A参考解析：此题考查监理员职责。监理员是在专业监理工程师领导下从事工程检查、材料的见证取样、有关数据复核等具体监理工作的人员。监理员应履行下列职责：①检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；②进行见证取样；③复核工程计量有关数据；④检查工序施工结果；⑤发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。(4.)项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动属于监理工作（）方式。A.巡视B.平行检验C.旁站D.见证取样正确答案：C参考解析：此题考查监理工作主要方式。项目监理机构应根据工程监理合同约定，除审查有关文件资料、管理制度、人员资格外，主要采用巡视、平行检验、旁站、见证取样等方式实施监理。其中，旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。关键部位、关键工序应根据工程类别、特点及有关规定确定。(5.)项目监理机构在审查施工单位报审的专项施工方案时，应审查的基本内容是（）。A.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准B.安全技术措施是否附具安全验算结果C.专项施工方案是否已经通过专家论证D.专项施工方案需要的资金是否已经落实正确答案：A参考解析：此题考查专项施工方案审查基本内容。专项施工方案审查的基本内容包括以下两个方面。①编审程序应符合相关规定。专项施工方案由施工项目经理组织编制，经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查。②安全技术措施应符合工程建设强制性标准。(6.)在竣工验收阶段，建设单位要对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出的费用进行汇总，编制（）。A.竣工结算B.施工结算C.竣工决算D.施工图预算正确答案：C参考解析：此题考查竣工决算。建设工程竣工决算是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出的费用，即建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用和工程建设其他费用等。(7.)紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程适合采用（）。A.纯单价合同B.成本加酬金合同C.可调值总价合同D.不可调值总价合同正确答案：B参考解析：此题考查合同计价方式选择。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，可以采用成本加酬金合同。成本加酬金合同是指发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。采用成本加酬金合同，承包人不承担任何价格变化的风险。(8.)下列风险事件中，适用建筑工程保险第三者责任险责任免除的是（）。A.建筑工程因意外事故造成工地第三者人身伤亡B.建筑工程因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡C.建筑工程因意外事故造成工地第三者财产损失D.工程承包人雇用的职员所照管的财产发生的损失正确答案：D参考解析：此题考查建筑工程一切险中第三者责任保险除外责任。适用于第三者责任保险除外责任有：①保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用；②业主、承包商或其他相关方或他们所雇用的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人及其家庭成员的人身伤亡或疾病；③业主、承包商或其他相关方或他们所雇用的职员、工人所有的或由其照管、控制的财产损失；④领有公共运输执照的车辆、船舶和飞机造成的事故；⑤由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物损失或由于上述原因造成的人身伤亡或财产损失；⑥被保险人根据与他人的协议应支付的赔偿或其他款项。(9.)某工程项目质量保修期内发现存在因施工原因造成的质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论，则修复工作应由（）承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.发包人和承包人共同正确答案：C参考解析：此题考查对工程质量保修期的理解。工程竣工交付后即进入工程质量保修期。在施工合同约定的工程质量保修期内，发现存在施工质量缺陷的，应由施工单位负责修复。如果工程质量缺陷责任不属于施工单位的，施工单位也可进行修复，但修复费用应由责任方承担。(10.)发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，则确定承包人的实际竣工日期应是()。A.承包人提交竣工验收申请报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日正确答案：A参考解析：此题考查实际竣工日期。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。(11.)某工程竣工验收合格，但建设工程施工合同被法院认定无效，在此情形下，承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当（）。A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持正确答案：D参考解析：此题考查无效合同的价款结算。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任(12.)美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，B系列合同文件是关于()之间的合同文本。A.业主与施工承包商B.业主与建筑师C.建筑师与专业咨询机构D.建筑师行业内部正确答案：B参考解析：此题考查美国建筑师学会(AIA)标准合同体系。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，包括：A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间，以及总承包商与分包商之间的合同文本；B系列：业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本；C系列：建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本；D系列：建筑师行业所用的文件；E系列：合同和办公管理中使用的文件；F系列：财务管理表格；G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。(13.)BIM的主要技术是（）。A.参数化建模技术B.CAD技术C.三维技术D.模拟技术正确答案：A参考解析：此题考查BIM的主要技术。BIM的主要技术是参数化建模技术。操作对象不再是点、线、圆这些简单的几何对象，而是墙体、门、窗、梁、柱等建筑构件。(14.)智慧城市评价指标体系可分为能力类、成效类两类指标。以下不属于成效类一级指标的是()。A.公共服务B.服务便捷度C.社会管理D.生态宜居正确答案：B参考解析：此题考查智慧城市评价指标体系。智慧城市评价指标体系可分为能力类指标、成效类两类指标。成效类指标是指智慧城市的建设运营效果评价指标，即城市各应用领域智慧化建设运营的成效评价指标。智慧城市评价中的成效类一级指标通常包括公共服务、社会管理、生态宜居、产业体系四方面。而服务便捷度属于公共服务的二级指标。(15.)木材是绿色安全的天然环保材料，其蓄热系数和热阻均较高，这体现了装配式木结构建筑的（）特点。A.节能低碳环保效益显著B.保温性能好C.抗震性能好D.具有良好的耗能性能正确答案：B参考解析：此题考查装配式木结构建筑的特点。装配式木结构建筑主要由木材及木制品制作的承重构件组成，具有节能低碳环保、保温性好、抗震性好、加工精度高及建造周期短等特点。其中，保温性能好体现在木材是绿色安全的天然环保材料，其蓄热系数和热阻均较高，具有天然的冬暖夏凉特征。(16.)下列构件不属于装配整体式剪力墙结构基本组成构件的是（）。A.柱B.梁C.板D.墙正确答案：A参考解析：此题考查装配整体式剪力墙结构组成构件。装配整体式剪力墙结构是全部或部分剪力墙采用预制墙板，构件之间拼缝采用湿式连接,结构性能与现浇结构基本一致。装配整体式剪力墙结构基本的组成构件为墙、梁、板等。一般情况下,楼板与屋面采用叠合楼板，墙为预制墙体，墙端部的暗柱及梁墙节点采用现浇。(17.)对房地产投资项目进行线性盈亏平衡分析时，应把总成本分解为()两部分。A.固定成本和变动成本B.会计成本和经济成本C.显性成本和隐性成本D.私人成本和社会成本正确答案：A参考解析：此题考查对盈亏平衡分析成本的理解。在线性盈亏平衡分析中，总成本C=固定成本+变动成本=F+V×Q。(18.)下列工程建设项目中，可不进行招标的是（）。A.国有资金占控股或者主导地位的建设项目B.施工中需采用不可替代的专利或者专有技术的项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目D.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目正确答案：B参考解析：此题考查招标范围和方式。①国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。②有下列情形之一的，可以邀请招标：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。③有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。(19.)工程规模大、专业复杂的工程，建设单位管理能力有限时，选择施工队伍时应考虑采用（）。A.施工总承包招标方式B.平行承包招标方式C.联合体承包招标方式D.合作体承包招标方式正确答案：A参考解析：此题考查招标方式选择。工程施工是一个复杂的系统工程，影响标段划分的因素有很多。应根据工程内容、建设规模和专业复杂程度确定招标范围，合理划分标段。对于工程规模大、专业复杂的工程，建设单位管理能力有限时，应考虑采用施工总承包招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。但采用这种承包方式，有可能使工程报价相对较高。(20.)根据不平衡报价法，下列项目中,报价可适当降低的是()。A.前期措施费B.基础工程C.装饰工程D.土石方工程正确答案：C参考解析：此题考查不平衡报价法的应用。不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的报价方法。对于能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等），可以适当提高报价，以利资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低。(21.)下列财务分析的指标中，属于动态指标的是()。A.偿债备付率B.财务净现值C.总投资收益率D.资产负债率正确答案：B参考解析：此题考查经济评价指标中动态指标和静态分析指标区分。财务净现值是指投资项目按预定的基准收益率ic分别将计算期内各年净现金流量折现到投资起点的现值之和，属于动态分析指标。偿债备付率、总投资收益率和资产负债率属于静态分析指标。(22.)监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经()审核批准。A.项目业主单位负责人B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.总监代表正确答案：B参考解析：此题考查监理规划内部审核。监理规划应在签订工程监理合同及收到工程设计文件后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制。项目监理机构编制完成的监理规划需要报送工程监理单位技术负责人进行审核。(23.)招标人按设计施工图纸计算的、对招标工程限定的最高工程造价，称为()。A.招标控制价B.标底C.施工图预算D.施工预算正确答案：A参考解析：此题考查招标控制价概念。招标控制价是指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。《招标投标法实施条例》规定，“招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。”(24.)某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是()年。A.4.12B.4.48C.5.48D.6.20正确答案：B参考解析：此题考查静态投资回收期的计算。静态投资回收期=2600/580=4.48（年）(25.)某工程双代号网络计划中，工作Z的持续时间为6天，最早完成时间是第12天，工作Z的总时差为7天，则工作Z的最迟开始时间是第（）天。A.7B.10C.13D.18正确答案：C参考解析：此题考查最迟开始时间参数计算。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。本题中，工作Z的总时差=工作Z最迟完成时间-工作Z最早完成时间，故工作Z最迟完成时间：12+7=19(天)，工作Z的最迟开始时间=工作Z最迟完成时间-工作Z持续时间=19-6=13(天)。(26.)下列建设项目财务评价指标中，属于动态指标的是（）。A.偿债备付率B.资产负债率C.财务净现值D.利息备付率正确答案：C参考解析：此题考查财务评价指标动态指标和静态指标的分类。净现值是指投资项目按预定的基准收益率iC，分别将计算期内各年净现金流量折现到投资起点的现值之和。财务净现值计算考虑资金时间价值，属于动态分析指标。偿债备付率、资产负债率和利息备付率都不考虑资金时间价值，属于静态分析指标(27.)根据《建筑安装工程费用项目组成》的费用构成要素划分，施工企业按职工工资的规定比例计提的职工教育经费应列入（）。A.企业管理费B.人工费C.规费D.建设单位管理费正确答案：A参考解析：此题考查企业管理费构成。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金和其他费用等。其中，职工教育经费是指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育，职工职业技能鉴定、职业资格认定，以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。(28.)下列费用中，应包含在工程量清单项目综合单价中的是（）。A.税金B.利润C.贷款D.规费正确答案：B参考解析：此题考查综合单价。工程量清单计价应采用综合单价法。这里的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。不论是分部分项工程项目、措施项目还是其他项目，其综合单价的组成内容均包括除规费、税金以外的所有金额。(29.)在某工程网络计划的执行过程中，工作D的实际进度比计划进度滞后，滞后的时间大于其自由时差、小于其总时差，则关于工作D实际进度的说法，正确的是（）。A.工作D不会影响自身的最早完工时间B.工作D不会影响其紧后工作的最早开始时间C.工作D不会影响该工程的总工期D.工作D不会影响其后续工作的最早完成时间正确答案：C参考解析：此题考查网络计划。总时差是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间。紧后工作是指紧接该工作后的工作。故本题中,工作D的滞后时间大于其自由时差、小于其总时差,所以不会影响该工程的总工期,但是会影响其紧后工作的最早开始时间和最早完成时间,同时也会影响自身的最早完工时间。(30.)下列单位中，属于建设工程监理行为主体的是（）。A.工程建设单位B.工程监理单位C.工程设计单位D.工程施工单位正确答案：B参考解析：此题考查工程监理含义。工程监理的行为主体是工程监理单位。工程监理既不同于政府主管部门的监督管理，也不同于工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理。(31.)在检查某工程网络计划实际执行情况时，发现工作K的实际进度比计划进度滞后5周，工作K的总时差和自由时差分别为3周和1周，则工作K（）。A.将使其紧后工作的最早开始时间推迟4周B.将使其后续工作的最早开始时间推迟5周C.将使总工期延误3周D.将不影响其紧后工作的自由时差正确答案：A参考解析：此题考查预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的最大机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本题中，工作K的实际进度比计划进度滞后5周，但工作K有3周总时差，所以会使总工期拖延2周；工作K的实际进度比计划进度滞后5周，工作K有1周自由时差，所以会使紧后工作的最早开始时间推迟4周。(32.)在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、第24天、第26天。则工作H的自由时差是()天。A.4B.6C.8D.10正确答案：A参考解析：此题考查单代号网络计划自由时差计算。除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的自由时差等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值。相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。工作最早完成时间应等于本工作最早开始时间与其持续时间之和。本题中，工作H的最早完成时间=12+6=18(天)，故工作H与三项紧后工作的时间间隔分别为：22—18=4(天)；24—18=6(天)；26—18=8(天)。故工作H的自由时差=min(4，6，8)=4(天)。(33.)某企业准备4年后将正在使用的设备进行更新，更新该设备所需的资金估计为1200万元。若基准收益率为4％，为满足更新该设备的资金需求，从现在开始每年年末需均等地存款()万元。已知：(A/P，4％，4)=0.27549，(A/F，4％，4)=0.23549。A.223.36B.253.87C.269.54D.282.59正确答案：D参考解析：此题考查等额年金与终值的等值计算。设i为利率(折现率)，n为计息期数，F为终值，A为等额年金(或称年值)，当终值F已知时，则等额支付偿债基金计算(已知F，求A)公式为：A=F(A/F，i，n)。本题中，4年后所需资金F=1200万元，利率i=4％，计息期数n=4，所以每年存款A=1200×0.23549=282．59(万元)。(34.)房地产开发企业应当自工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。A.7B.14C.15D.28正确答案：C参考解析：此题考查竣工验收备案。房地产开发企业应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。(35.)国际上常用的工程施工合同类型不包括()。A.FIDIC施工合同条件B.NEC施工合同条件C.CIF合同条件D.AIA合同条件正确答案：C参考解析：此题考查常用的国际工程施工合同。国际上常用的工程施工合同文本有多种，其中以国际咨询工程师联合会“(FIDIC)施工合同条件”、英国土木工程师学会的“NEC施工合同条件”和美国建筑师学会的“AIA合同条件”最为流行。(36.)下列关于工程竣工验收的说法，错误的是()。A.达到竣工验收条件时，建设单位即可组织工程竣工验收B.仅建设、施工、监理单位三方应参加工程竣工验收C.不合格的工程不予验收D.工程竣工验收合格后，建设工程方可投入使用。正确答案：B参考解析：此题考查竣工验收相关内容。建设工程按设计文件规定的内容和标准全部完成，并按规定将施工现场清理完毕后，达到竣工验收条件时，建设单位即可组织工程竣工验收。工程勘察、设计、施工、监理等单位应参加工程竣工验收。工程竣工验收要审查工程建设的各个环节，审阅工程档案、实地查验建筑安装工程实体，对工程设计、施工和设备质量等进行全面评价。不合格的工程不予验收。对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。考前【黑钻押题】，新版题库，押题，工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。工程竣工验收合格后，建设工程方可投入使用(37.)某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间是第8天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，其最迟开始时间分别为第16、第18、第19天。则工作M的总时差是()天。A.3B.5C.6D.8正确答案：A参考解析：此题考查总时差参数计算。本题中，工作M的最早完成时间=工作M的最早开始时间+工作M持续时间=8+5=13(天)；工作M的最迟完成时间应等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值，故工作M的最迟完成时间为16天；工作M的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，即16-13=3(天)。(38.)利用BIM技术可以大大加强各参与方协同工作，提高信息交流的有效性，使得决策速度和有效性均有提高，这体现的是BIM技术()A.提高业主对设计方案的评估能力B.提高生产效率C.有利于缩短项目工期D.提高建设设施的可持续性正确答案：B参考解析：此题考查对BIM技术应用价值的理解。BIM技术应用价值在提高生产效率方面，主要是利用BIM技术可以大大加强各参与方协同工作，提高信息交流的有效性，使得决策速度和有效性均有提高，可减少返工次数，提高生产效率，节约成本。(39.)隐蔽工程经重新检验证明工程质量符合合同要求，由此增加的费用应当由()承担。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人正确答案：B参考解析：此题考查隐蔽工程相关内容。经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。(40.)根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于工程监理单位的职责的说法，错误的是()。A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患，应当要求施工单位暂时停止施工正确答案：C参考解析：此题考查工程监理单位的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。”“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”(41.)外墙内保温同外墙外保温相比，优点是()。A.施工方便B.保温隔热效果好C.墙体温度波动小，不易开裂D.进行节能建筑改造时，不会对使用面积产生影响正确答案：A参考解析：此题考查外墙节能技术。外墙外保温工程是指将外保温系统通过施工或安装，固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体。具有适用范围广、保温隔热效果好、保护主体结构、改善室内环境等优点，但一旦出现裂缝等质量问题时，维修比较困难。外墙内保温工程是指内保温系统通过设计、施工或安装，固定在外墙内表面上形成保温构造。具有取材容易、施工方便等优点，以及饰面层容易出现开裂、不便于室内二次装修和吊挂饰物、占用室内使用空间、容易引起热桥、热量损失大等缺点。(42.)下列结构类型中，不属于装配式建筑结构的是()。A.装配式砖结构B.装配式混凝土结构建筑C.装配式钢结构建筑D.装配式组合结构正确答案：A参考解析：此题考查装配式建筑结构体系。按照建造过程，装配式建筑所需建筑构件是先由工厂生产，再进行组装完成整个建筑。根据建筑的使用功能、建筑高度、造价及施工等不同，组成装配式建筑结构构件的梁、柱、墙等可以选择不同的建筑材料及不同材料的组合。所以，装配式建筑通常按建筑的结构体系及构件的材料来分类，主要包括装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑、木结构建筑、组合结构及铝结构建筑等。(43.)下列关于环境影响评价相关要求的说法，错误的是()。A.环境影响评价文件中的环境影响报告书，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制B.建设单位报批的环境影响报告书应当附具对有关单位、专家和公众的意见采纳或者不采纳的说明C.建设项目环境影响报告书经批准后，建设项目的性质发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书D.建设项目环境影响报告书自批准之日起满3年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报原审批部门重新审核正确答案：D参考解析：此题考查环境影响评价。环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制。建设单位报批的环境影响报告书应当附具对有关单位、专家和公众的意见采纳或者不采纳的说明。建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。建设项目环境影响报告书、环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书、环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。(44.)某新建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，需对整个车间进行负荷联合试运转，发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分应列入()。A.检验试验费B.联合试运转费C.设备购置费D.生产准备费正确答案：B参考解析：此题考查联合试运转费。联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等。不包括应由安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联合试运转中的试车费用。(45.)根据装配式建筑等级划分，装配率为91％及以上时，评价为()级装配式建筑。A.AB.AAC.AAAD.AAAA正确答案：C参考解析：此题考查装配式建筑等级划分。当评价项目满足入门条件，且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35％时，可进行装配式建筑等级评价。装配式建筑评价等级应划分为A级、AA级、AAA级，并应符合下列规定：①装配率为60％～75％时，评价为A级装配式建筑；②装配率为76％～90％时，评价为AA级装配式建筑；③装配率为91％及以上时，评价为AAA级装配式建筑。(46.)根据《建设工程质量管理条例》，可以不实行工程监理的是()。A.国家重点建设工程B.仅一栋楼的住宅小区工程C.大中型公用事业工程D.利用外国政府或国际组织贷款、援助资金工程正确答案：B参考解析：此题考查强制实施监理的工程范围。《建设工程质量管理条例》明确了五类工程必须实行监理，即：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤国家规定必须实行监理的其他工程。(47.)对于规划设计方案审查，()决定是否同意设计方案。A.行政主管部门B.自然资源主管部门C.监督管理部门D.建设行业主管部门正确答案：B参考解析：此题考查规划设计方案审查相关内容。房地产开发企业委托规划设计单位完成规划设计方案(或称建设项目方案、设计方案)后，应向自然资源主管部门申请方案审查。根据并联审批改革要求，建设单位除提交规划设计方案及前期审批、核准和备案及建设用地规划许可外，还应提交消防、环保、民防、城市管理、气象等专项审查设计文件，由自然资源主管部门分发专业机构审查。根据各专项审查及方案审查意见，自然资源主管部门决定是否同意设计方案。审查同意的，应附相关批准文书；否则，应一次性告知不同意的原因。(48.)总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作是()。A.签发工程开工令、暂停令和复工令B.组织召开监理例会C.组织审核分包单位资格D.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立正确答案：A参考解析：此题考查总监理工程师代表职责。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①组织编制监理规划，审批监理实施细则；②根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；③组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；④签发工程开工令、暂停令和复工令；⑤签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；⑦审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；⑧参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。(49.)某工程单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第6天，持续时间为5天。工作B有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第14天、第16天、第17天。则工作B的自由时差是()天。A.3B.5C.6D.8正确答案：A参考解析：此题考查单代号网络计划自由时差计算。除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的自由时差等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值。相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。工作最早完成时间应等于本工作最早开始时间与其持续时间之和。本题中，工作B最早完成时间=6+5=11(天)，工作B与其三项紧后工作的时间间隔分别为：14-11=3(天)；16-11=5(天)；17-11=6(天)。因此，工作B的自由时差=min(3，5，6)=3(天)。(50.)从全社会角度衡量商品或生产要素投入或产出的成本与效益的价格，称为()。A.市场价格B.目标价格C.国家指导价格D.影子价格正确答案：D参考解析：此题考查对影子价格理解。影子价格并非现行的市场价格和计划价格，而是反映投入物与产出物真实经济价值的价格，是反映市场供求状况和资源稀缺程度，使资源得到合理配置的价格，用来从全社会角度衡量商品或生产要素投入或产出的成本与效益。进行项目国民经济评价时，要以政府发展政策确定的社会目标为依据确定影子价格。(51.)某拟建项目预计产品年产量为30万吨，每吨单价为400元。资料显示该类项目资金周转率为1．5。则该项目总投资额约为()万元。A.8000B.10000C.12000D.18000正确答案：A参考解析：此题考查资金周转率法的应用。资金周转率法是一种用资金周转率来推测投资额的简便方法。总投资额计算公式为：总投资额=(产品的年产量x产品单价)/资金周转率。本题中，项目总投资额=(30×400)/1.5=8000(万元)。(52.)装配整体式混凝土结构的主要连接方式是()。A.干式工法连接B.湿连接C.干湿混合连接D.配件连接正确答案：B参考解析：此题考查对装配整体式混凝土结构的理解。按照建筑结构中主要预制承重构件连接方式的整体性能不同，装配式混凝土建筑可分为装配整体式混凝土结构和全装配混凝土结构。装配整体式混凝土结构，是预制混凝土构件通过可靠方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构，就是以“湿连接”为主要连接方式，目前常用的为装配整体式混凝土结构；全装配式混凝土结构是指预制混凝土构件靠“干式工法连接”，即螺栓连接或焊接形式的装配式建筑。(53.)关于网络计划中虚箭线的说法，正确的是()。A.虚箭线是一项工作，不占用时间，只消耗资源B.虚箭线是一项虚拟工作，不消耗资源，只占用时间C.虚箭线是一项虚拟工作，不占用时间，也不消耗资源D.虚箭线是一项工作，既占用时间，又消耗资源正确答案：C参考解析：此题考查对虚箭线的理解。双代号网络计划中，有时存在虚箭线(称为虚工作)，虚工作既不消耗时间，也不消耗资源，主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。(54.)下列关于风险转移应对策略的说法，错误的是()。A.风险转移有保险转移和非保险转移两种途径B.风险转移的目的是降低风险发生的概率C.风险转移的目的不是减轻不利后果D.与其他风险规避策略相比，工程保险转移风险效率是最高的正确答案：B参考解析：此题考查对风险转移的理解。风险转移是工程风险管理广泛采用的应对策略。风险转移的目的不是降低风险发生的概率和减轻不利后果，而是通过合同或协议，将风险损失一部分转移到有能力承受或控制工程风险的个人或组织。风险转移通常有保险转移和非保险转移两种途径。保险转移途径需要花费一定费用将风险转移给保险公司，当风险发生时从保险公司获得经济补偿。与其他风险规避策略相比，工程保险转移风险效率是最高的。(55.)人们购置房地产不直接用于生产经营和消费，而是在合适的时候再出售或出租，以达到保值增值的目的，这是房地产需求中的()。A.生产性需求B.消费性需求C.投资性需求D.不规则需求正确答案：C参考解析：此题考查房地产需求类别。房地产需求包括三类：生产性需求、消费性需求和投资性需求。其中，投资性需求是指人们购置房地产不是为了直接用于生产经营和消费，而是将房地产作为一种价值形式储存，在合适的时候再出售或出租，以达到保值增值的目的。投资性需求是由房地产的保值增值属性引起的，本质上属于获利性投资行为，房屋转售是为了获取差价收入，房屋出租是为了获得租金收入。(56.)某人从银行借款10万元，借款为5年期，若年利率为6％，则5年后按复利和单利计息时利息总额差值是()万元。已知：(F/P，6％，5)=1．338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38正确答案：D参考解析：此题考查利息计算方法。利息计算有单利和复利之分。单利是指在计算每个周期利息时，仅考虑最初本金的利息，而本金所产生的利息不再计算利息。采用单利计息方式时，n期末的本利和F等于本金加利息，即：F=P(1+i?n)。复利是指将其上期利息结转为本金一并计算本期利息，即通常所说的“利生利”“利滚利”的计息方法。采用复利计息方式时，n期末的本利和F为：F=P(1+i)n。本题中，按单利计息时，F=10*(1+6％*5)=13(万元)；按复利计息时，F=10×(1+6％)5=13．38(万元)。故按复利和单利计息时利息总额的差值为13．38-13=0.38(万元)。(57.)在建设工程风险管理过程中，风险识别最后一步是()。A.编制工程风险清单B.建立初步清单C.风险归集和分类D.收集和整理相关信息资料正确答案：A参考解析：此题考查风险识别过程。工程风险识别是风险管理的第一步，能否将工程潜在的重大风险都识别出来，决定了风险管理效果。可按下列步骤进行工程风险识别：①收集和整理相关信息资料；②建立工程风险初始清单；③进行风险归集和分类；④编制工程风险清单。(58.)工程施工准备阶段，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权的是()。A.发包单位B.承包单位C.监理单位D.设计单位正确答案：A参考解析：此题考查工程施工准备阶段发包人义务。发包人应根据工程施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(59.)规划建设用地内各类绿地面积总和占该建设用地面积的比率，称为()。A.容积率B.建筑密度C.绿地率D.装配率正确答案：C参考解析：此题考查绿地率概念。绿地率是指规划建设用地内各类绿地面积总和占该建设用地面积的比率。绿地率与绿化覆盖率不同，绿化覆盖率是指规划建设用地内绿化覆盖面积占该建设用地面积的比率，即树的影子也被算入绿化覆盖面积，因此，绿化覆盖率一般会大于绿地率。(60.)BIM技术发展意味着其要素的发展，这些要素中，源头是()。A.BIM应用点B.BIM应用软件C.BIM应用标准D.CAD应用标注正确答案：A参考解析：此题考查BIM要素的源头。BIM技术发展意味着其要素，即BIM应用点、BIM应用软件及BIM应用标准的发展。其中，BIM应用点是源头。根据BIM特性及工程实践中的问题，有关人员首先提出具有应用价值的新BIM应用点，会成为相应BIM应用软件开发的起点。(61.)某拟建项目进行投资估算时，得到了下列数据及资料：项目年生产能力为800万吨；与其同类型的某已建项目，年生产能力为600万吨，设备投资额为4000万元，已建项目中建筑工程、安装工程及工程建设其他费用占设备投资的百分比分别为80％、30％和10％；经测算，该已建项目设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程和工程建设其他费用的综合调整系数分别为1.3、1.2、1.1。该拟建项目基本预备费按设备购置费、建筑工程费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6％计算。用生产能力指数法估算，该拟建项目的设备投资额为()万元(已知生产能力指数n=0.9)。A.3000.0B.3464.1C.5182.09D.53333正确答案：C参考解析：此题考查生产能力指数法应用。生产能力指数法是根据已建成的、性质类似的建设项目或装置的投资额和生产能力，以及拟建项目或装置的生产能力估算其投资(62.)某拟建项目进行投资估算时，得到了下列数据及资料：项目年生产能力为800万吨；与其同类型的某已建项目，年生产能力为600万吨，设备投资额为4000万元，已建项目中建筑工程、安装工程及工程建设其他费用占设备投资的百分比分别为80％、30％和10％；经测算，该已建项目设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程和工程建设其他费用的综合调整系数分别为1.3、1.2、1.1。该拟建项目基本预备费按设备购置费、建筑工程费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6％计算。该拟建项目工程费用与工程建设其他费用之和为()万元。A.11400.60B.13007.05C.23837.61D.21145.32正确答案：B参考解析：此题考查设备费用百分比估算法应用。设备费用百分比估算法是以拟建项目或装置的设备费为基数，根据已建成的同类项目或装置的建筑安装费及工程建设其他费用等占设备费的百分比，求出拟建工程的建筑安装费及工程建设其他费用，再加上拟建工程的其他有关费用，其总和即为项目或装置的总投资。计算公式为：C=I(1+f1K1+f2K2+f3K3+…)+Q。本题中，I为拟建项目设备费5182．09万元，f1、f2、f3为1.3、1.2、1.1，K1、K2、K3为80％、30％、10％，Q为拟建工程的其他有关费用。所以，拟建项目工程费用与工程建设其他费用之和为5182．09×(1+1.3×80％+1.2×30％+1.1×10％)+0=13007.05(万元)。(63.)某拟建项目进行投资估算时，得到了下列数据及资料：项目年生产能力为800万吨；与其同类型的某已建项目，年生产能力为600万吨，设备投资额为4000万元，已建项目中建筑工程、安装工程及工程建设其他费用占设备投资的百分比分别为80％、30％和10％；经测算，该已建项目设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程和工程建设其他费用的综合调整系数分别为1.3、1.2、1.1。该拟建项目基本预备费按设备购置费、建筑工程费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6％计算。该拟建项目的基本预备费为()万元。A.310.93B.695.60C.780.42D.801.67正确答案：C参考解析：此题考查基本预备费计算。基本预备费又称不可预见费，是指在工程实施中可能发生的难以预料、需要预留的费用，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。计算公式为：基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费率。本题中，该拟建项目的基本预备费为13007.05×6％=780.42(万元)。(64.)某拟建项目进行投资估算时，得到了下列数据及资料：项目年生产能力为800万吨；与其同类型的某已建项目，年生产能力为600万吨，设备投资额为4000万元，已建项目中建筑工程、安装工程及工程建设其他费用占设备投资的百分比分别为80％、30％和10％；经测算，该已建项目设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程和工程建设其他费用的综合调整系数分别为1.3、1.2、1.1。该拟建项目基本预备费按设备购置费、建筑工程费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6％计算。工程项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用，应列入()。A.暂列金额B.暂估价C.基本预备费D.涨价预备费正确答案：D参考解析：此题考查涨价预备费概念。涨价预备费是指工程项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用。包括人工、设备、材料、施工机械价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。(65.)某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。施工单位应在隐蔽工程重新检验质量合格事件发生后()天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.15B.20C.28D.30正确答案：C参考解析：此题考查承包人索赔的相关内容。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(66.)某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。案例中该商住楼的开工日期为()A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.实际进场施工时间D.综合考虑确定开工日期正确答案：A参考解析：此题考查开工日期争议确定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，也无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。(67.)某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。隐蔽部位重新检验，如果经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或）工期延误由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人正确答案：B参考解析：此题考查隐蔽工程重新检验。经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。(68.)某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。该建筑物节能改造方案属于()类型。A.寿命期相同的互斥方案B.独立方案C.混合方案D.寿命期不同的互斥方案正确答案：A参考解析：此题考查对互斥方案类型的理解。互斥方案是指在若干方案中，选择其中任一方案，其他方案必然会被排斥的一组方案。根据题意，要从甲、乙两方案中选择一种有利的方案，因此甲、乙方案是互斥方案。又因为两种节能改造方案的寿命期皆为15年，所以该建筑物节能改造甲、乙方案属于寿命期相同的互斥方案。(69.)某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。甲节能改造方案的总费用现值为()万元。A.7686.35B.8062.36C.8123.35D.8924.20正确答案：D参考解析：此题考查费用现值计算。费用现值是将不同方案的投资现值与年运行成本现值相加。本题中甲方案费用现值=3600+700(P/A，10％，l5)=3600+700×7.606=8924．20(万元)。(70.)某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。乙节能改造方案的节能改造费和年运行费用总计相当于第15年年末的将来值为()万元。A.2356B.23686.85C.27957.83D.32757.70正确答案：D参考解析：此题考查费用现值与费用终值的转换。乙方案的费用现值=4800+400(P/A，10％，15)=4800+400×7.606=7842．40(万元)，则乙方案第15年年末的将来值=7842．40×(F/P，10％，15)=7842．40×4．177=32757.70(万元)。(71.)某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。如果其他数值不变，若使甲乙两个方案优劣相同，乙方案的年运行费用应为()万元。A.444.00B.465.00C.542.23D.579.65正确答案：C参考解析：此题考查方案比选。若使甲乙两个方案优劣相同，可令甲、乙两方案的费用现值相等，其他数值不变，乙方案的年运行费用AC作为未知数，则8924．20=4800+AC×7.606，解得乙方案的年运行费用AC=542．23万元。(72.)某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞后。事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。事件1中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故，应由()承担责任A.发包人B.承包人C.监理人D.员工个人正确答案：A参考解析：此题考查施工安全管理相关内容。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。(73.)某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞后。事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。事件2中，由于异常恶劣天气影响，承包人申请延长工期，发包人应()。A.同意B.不同意C.不予置理D.驳回正确答案：A参考解析：此题考查施工进度管理。出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。(74.)某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞后。事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。事件3中，由于施工单位租赁的机械出现故障引起暂停施工，增加的费用和工期由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.机械厂家正确答案：B参考解析：此题考查施工进度管理。承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(75.)某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞后。事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。事件4中，由于材料质量原因给工程造成的损失应由()承担。A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人和承包人共同正确答案：C参考解析：此题考查施工质量管理。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。案例中材料是承包人采购的，故材料原因引起的工程损失属于承包人原因。多选题（共25题，共25分）(76.)某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第8周，持续时间为6周。其两项紧后工作D和G的最早开始时间分别为第16周和第18周，工作D和G的总时差分别为3周和2周，则工作B的（）。A.总时差为5周B.总时差为6周C.自由时差为2周D.自由时差为4周E.最迟完成时间为第19周正确答案：A、C、E参考解析：此题考查单代号网络计划相关参数计算。单代号网络计划中，非网络计划终点节点工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值。除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的自由时差等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值。相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。工作最早完成时间应等于本工作最早开始时间与其持续时间之和。工作的最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和。本题中，工作B的最早完成时间为8+6=14(周)，故工作B与紧后工作的时间间隔分别为：16-14=2(周)；18-14=4周。因此工作B的自由时差为min(2，4)=2(周)，工作B的总时差TF为min(2+3，4+2)=5(周)，工作B的最迟完成时间为14+5=19(周)。(77.)下列属于城市节地途径的有（）。A.适当建造多层、高层建筑B.高效利用土地C.适当降低公共建筑的建筑密度D.强调土地集约化利用E.提高建筑空间的使用率正确答案：A、B、D、E参考解析：此题考查建筑节地途径。城市节地途径有以下几种方式：适当建造多层、高层建筑，适当提高公共建筑的建筑密度，住宅建筑立足创造宜居环境确定建筑密度和容积率，同时降低建筑密度；强调土地集约化利用，为今后的持续发展留有余地，增加绿地面积，改善居住环境，充分利用周边的配套公共建筑设施，合理规划用地；高效利用土地，如开发利用地下空间，采用新型结构体系与高强轻质结构材料，提高建筑空间的使用率，改善城市环境。(78.)根据国家《绿色建筑行动方案》规定，要求全面执行绿色建筑标准的有（）。A.政府投资的医院B.省会城市的保障性住房C.单体建筑面积为1万平方米的宾馆D.单体建筑面积为3万平方米的机场E.单体建筑面积为1.8万平方米的饭店正确答案：A、B、D参考解析：此题考查绿色建筑相关政策。国家《绿色建筑行动方案》要求，自2014年起政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑全面执行绿色建筑标准。(79.)建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。A.评价的角度不同B.评价采用的价格不同C.效益和费用的含义不同D.主要参数不同E.评价的方法和基础不同正确答案：A、B、C、D参考解析：此题考查国民经济评价与财务评价区别。国民经济评价与财务评价的区别有评价角度不同、效益和费用含义及划分范围不同、评价采用的价格不同、主要参数不同。(80.)下列费用中，应列入设备工器具购置费用的有（）。A.设备运杂费B.设备原价C.联合试运转费D.设备安装调试费E.工器具及生产家具购置费正确答案：A、B、E参考解析：此题考查设备及工器具购置费构成。设备及工器具购置费用是指按照建设工程设计文件要求，建设单位(或其委托单位)购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费用由设备购置费用和工器具、生产家具购置费用组成。其中，设备购置费包括设备原价和设备运杂费。(81.)招标人设有最高投标限价的，在招标文件中（）。A.应明确最高投标限价或最高投标限价的计算方法B.应明确最高投标限价和最高投标限价的计算方法C.应规定最低投标限价D.不得规定最低投标限价E.应明确最低投标限价和最低投标限价的计算方法正确答案：A、D参考解析：此题考查对最高投标限价的理解。招标人如果设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。(82.)工程勘察设计招标的主要环节有()。A.发布招标公告或发出投标邀请书B.投标单位资格预审C.编制和发售招标文件D.编制和递交投标文件E.组织踏勘现场正确答案：A、B、C、E参考解析：此题考查工程勘察设计招标环节。工程勘察设计招标的主要环节有：发布招标公告或发出投标邀请书；投标单位资格预审；编制和发售招标文件；组织踏勘现场等。选项D编制和发售招标文件属于投标阶段的环节。(83.)设备工器具购置费用中，组成进口设备原价的税金有()。A.所得税B.关税C.消费税D.营业税E.进口增值税正确答案：B、C、E参考解析：此题考查进口设备原价构成。进口设备采用离岸价格(FOB)交货时，进口设备原价计算公式为：进口设备原价=货价(FOB)+国际运费+国际运输保险费+银行财务费+进口代理手续费+关税+进口增值税+消费税+车辆购置税。(84.)下列改变价值的途径当中，根据价值工程理论可以提高产品价值的有()。A.提高功能，降低成本B.提高功能，保持成本不变C.功能不变，降低成本D.功能不变，提高成本E.功能提高的幅度大于成本提高的幅度正确答案：A、B、C、E参考解析：此题考查提高产品价值的途径。提高产品价值的途径有以下五种：①在提高产品功能的同时，又降低产品成本，可大大提高产品价值；②在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，达到提高产品价值的目的；③在保持产品功能不变的前提下，通过降低产品寿命周期成本，达到提高产品价值的目的；④产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高；⑤在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目的。(85.)根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2％B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人可以暂时挪用投标保证金D.依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出E.招标人终止招标时，如已经收取投标保证金，招标人应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息正确答案：A、B、D、E参考解析：此题考查对投标保证金的理解。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。如招标人终止招标，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。如已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。(86.)下列属于建筑施工应尽可能减少建筑材料浪费及建筑垃圾产生的方面有()。A.采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率B.采用建筑工业化的生产与施工方式C.采用科学先进的施工组织和施工管理技术D.大力推行多次装修E.尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费正确答案：A、B、C、E参考解析：此题考查建筑节能施工技术。建筑施工应尽可能从以下方面减少建筑材料浪费及建筑垃圾的产生：①采用建筑工业化的生产与施工方式；②采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率；③采用科学先进的施工组织和施工管理技术，使建筑垃圾产生量占建筑材料总用量的比例尽可能降低；④加强工程物资与仓库管理，避免优材劣用、长材短用、大材小用等不合理现象；⑤大力推行一次装修到位，减少耗材、耗能和环境污染；⑥尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费。(87.)关于网络计划中工作总时差的说法，正确的有()。A.工作总时差是不影响工程总工期前提下该工作可以利用的机动时间B.工作总时差是不影响其后续工作最早开始时间前提下该工作可以利用的机动时间C.工作总时差是不影响其紧后工作最早开始时间前提下该工作可以利用的机动时间D.工作总时差等于工作最迟开始时间与最早开始时间之差E.工作总时差等于该工作的最迟完成时间与最早完成时间之差正确答案：A、D、E参考解析：此题考查对总时差的理解。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的最大机动时间。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。(88.)下列属于装配式建筑发展基本原则的是()。A.坚持市场主导、政府推动B.坚持分区推进、逐步推广C.坚持全面推广D.坚持顶层设计E.坚持协调发展正确答案：A、B、D、E参考解析：此题考查装配式建筑发展原则。装配式建筑发展基本原则：①坚持市场主导、政府推动。适应市场需求，充分发挥市场在资源配置中决定性作用，更好发挥政府规划引导和政策支持作用，形成有利体制机制和市场环境，促进市场主体积极参与、协同配合，有序发展。②坚持分区推进、逐步推广。根据不同地区经济社会状况和产业技术条件，划分重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区，因地制宜、循序渐进，以点带面、试点先行，形成局部带动整体的工作格局。③坚持顶层设计、协调发展。把协同推进标准、设计、生产、施工、使用维护等作为发展装配式建筑有效抓手，推动各个环节有机结合，以建造方式变革促进工程建设全过程提质增效。(89.)下列属于工程建设领域诚信体系建设内容的有()。A.工程建设市场信用法规制度