刮大白施工合同

刮大白施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：姓名：地址：联系方式：身份证号码：乙方（承包方）：姓名：地址：联系方式：身份证号码：一、合同协议书1.工程概况工程名称：刮大白工程工程地点：[具体地点]工程内容：对[具体房屋或建筑物]进行刮大白施工，包括但不限于墙面、天花板等部位的处理。2.工程期限开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。3.工程价款及支付方式工程总价：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。4.质量标准乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到合格标准。墙面应平整、光滑，无裂缝、起皮、空鼓等质量问题；天花板应平整，阴阳角线条应顺直。5.双方责任与义务甲方责任与义务：提供施工所需的水源、电源，并保证其正常使用；协调施工现场的各方关系，为乙方创造良好的施工环境；按照合同约定及时支付工程价款。乙方责任与义务：严格按照施工工艺和要求进行施工，保证工程质量；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。二、工程范围及要求1.刮大白工程范围对[具体房屋或建筑物]的室内墙面、天花板进行刮大白处理。包括但不限于卧室、客厅、厨房、卫生间等房间。2.施工工艺及要求基层处理：清除墙面、天花板上的灰尘、油污、杂物等，对基层进行修补、找平。刮腻子：采用[具体腻子品牌及型号]腻子，分遍进行刮涂，每遍腻子厚度不宜超过[具体厚度]mm，待前一遍腻子干燥后再进行下一遍刮涂。打磨：腻子干燥后，用砂纸对墙面、天花板进行打磨，使其表面平整光滑。刷涂料：采用[具体涂料品牌及型号]涂料，进行涂刷或喷涂，涂刷或喷涂应均匀，不得有漏涂、流坠等现象。3.材料供应及要求材料由乙方负责采购，应保证材料的质量符合国家及地方相关标准和规范的要求。乙方应向甲方提供材料的质量证明文件和检验报告。甲方有权对材料进行检验，如发觉材料质量不符合要求，乙方应及时更换。三、施工计划与进度安排1.施工进度计划乙方应在合同签订后[具体天数]日内，向甲方提交施工进度计划，包括各阶段的施工时间、施工内容、施工人员安排等。施工进度计划应经甲方审核同意后实施，如甲方提出修改意见，乙方应及时进行调整。2.工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付工程总价的[百分比]的违约金。如因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，乙方应及时向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。四、工程质量与验收1.质量标准及验收规范工程质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB502102018）及国家和地方相关标准和规范的要求。验收规范包括但不限于墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度、涂料颜色均匀度等方面的要求。2.验收程序及方法工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[具体天数]日内组织验收，如逾期未组织验收，视为工程验收合格。验收时，双方应按照验收规范进行检验，如发觉质量问题，乙方应及时进行整改，整改合格后重新组织验收。3.质量问题处理如工程质量不符合验收标准，乙方应负责无偿返工或修理，直至达到验收标准为止，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。工程竣工后，在质保期内如发觉质量问题，乙方应负责免费维修，质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[质保期时长]年。五、工程变更1.变更的提出与审批甲方有权提出工程变更，乙方应根据甲方的要求进行变更。乙方提出的工程变更，应经甲方审核同意后实施。工程变更应采用书面形式，注明变更的内容、原因、工程量、造价等信息。2.变更的价款调整工程变更的价款调整应按照下列原则进行：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核同意后执行。六、价款及支付1.工程价款的构成工程价款包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等各项费用。工程价款的计算应按照国家及地方相关规定和合同约定进行。2.付款方式及时间甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程价款。如甲方未按时支付工程价款，应按照每逾期一天向乙方支付应付未付金额的[百分比]的违约金。3.价款调整的因素及方法工程价款的调整因素包括但不限于工程量增减、材料价格波动、人工费用调整、设计变更等。价款调整的方法应按照合同约定和国家及地方相关规定进行，如合同未约定，双方应协商确定。七、双方的一般权利和义务1.发包方的权利和义务有权对工程进度、质量进行监督检查。有权要求乙方提供施工计划、施工进度报告等相关资料。按照合同约定支付工程价款。协助乙方解决施工过程中遇到的问题。2.承包方的权利和义务有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的条件和协助。按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和环境保护工作。八、安全生产与文明施工1.安全施工措施乙方应建立健全安全施工管理制度，配备专职安全管理人员，加强对施工人员的安全教育和培训。施工过程中，乙方应严格遵守国家及地方相关安全施工规定，采取必要的安全防护措施，保证施工人员的人身安全和设备安全。如发生安全，乙方应及时采取措施进行救援，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。2.文明施工要求乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁、卫生，做到工完料净场地清。施工过程中，乙方应尽量减少对周围环境的影响，采取有效的防尘、降噪措施。3.处理如发生安全或环境污染，乙方应承担相应的责任，并负责赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。处理应按照国家有关规定进行，双方应积极配合有关部门的调查处理工作。九、违约责任1.发包方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[百分比]向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工条件或协助，导致工期延误或工程质量问题，应承担相应的责任。2.承包方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程总价的[百分比]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工或修理，直至达到验收标准为止，并承担由此给甲方造成的损失。如乙方违反施工现场的管理规定，应按照有关规定承担相应的责任。十、争议解决1.争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的程序双方发生争议后，应及时进行沟通和协商，争取在最短的时间内解决争议。如协商不成，一方应向有管辖权的人民法院提起诉讼，并按照法律规定的程序进行审理和判决。十一、保险与担保1.工程保险乙方应按照国家及地方相关规定为施工人员购买意外伤害保险，并将保险凭证提交甲方备案。如因乙方未购买保险或保险不足导致施工人员发生意外伤害，乙方应承担相应的责任。2.履约担保为保证本合同的顺利履行，乙方应向甲方提供履约担保，担保金额为工程总价的[百分比]。履约担保的形式可以为现金、银行保函或其他甲方认可的形式。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权扣除履约担保作为违约金。十二、工程保修1.保修范围及期限保修范围包括乙方施工的全部工程内容。保修期限为自工程竣工验收合格之日起[保修期限时长]年。2.保修责任及处理在保修期限内，如发觉工程质量问题，乙方应负责免费维修。乙方应在接到甲方维修通知后的[具体天数]日内到达现场进行维修，如逾期未到达，甲方有权另行委托他人进行维修，维修费用由乙方承担。十三、不可抗力1.不可抗力的定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争等。2.不可抗力的处理如发生不可抗力事件，双方应及时采取措施减少损失，并在[具体天数]日内书面通知对方。因不可抗力事件导致工期延误或工程质量问题，双方应根据实际情况协商解决。十四、合同的生效与终止1.合同的生效条件本合同自双方