2025年度广场石材铺装与户外座椅设施施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度广场石材铺装与户外座椅设施施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（业主单位）：_______鉴于甲方需要对其广场进行石材铺装与户外座椅设施施工，乙方同意委托甲方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：石材铺装、户外座椅设施施工4.工程规模：_______5.工程工期：_______二、工程款项1.工程总价：人民币_______元整（大写：_______）2.付款方式：（1）合同签订后，乙方支付甲方工程总价_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______时，乙方支付甲方工程总价_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方支付甲方工程总价_______%作为竣工验收款；（4）工程保修期内，甲方按照保修责任进行维修，乙方支付维修费用。三、施工要求1.甲方应按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。2.甲方应按照合同约定的时间完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。3.甲方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。4.甲方应按照乙方要求，对施工现场进行文明施工，保持环境卫生。四、竣工验收1.工程竣工验收合格后，乙方应在_______日内向甲方支付竣工验收款。2.工程竣工验收不合格的，乙方有权要求甲方进行整改，直至合格为止。3.工程保修期为_______年，自竣工验收合格之日起计算。五、违约责任1.甲方未按合同约定时间完成施工任务的，应向乙方支付_______%的违约金。2.甲方在施工过程中出现质量问题的，应承担相应的赔偿责任。3.乙方未按合同约定支付工程款项的，应向甲方支付_______%的滞纳金。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工单位）：_______乙方（业主单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方指除甲方（施工单位）和乙方（业主单位）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询服务机构等。二、第三方介入的原因及范围1.第三方介入的原因：（1）为了保证工程质量，引入专业监理单位进行监督；（2）为确保设计方案的合理性和可行性，引入设计单位提供专业意见；（3）为保障材料及设备的质量，引入材料供应商和设备供应商；（4）为提高工作效率，引入咨询服务机构提供专业支持。2.第三方介入的范围：（1）工程质量监督；（2）设计方案审查；（3）材料及设备采购；（4）施工过程中的咨询服务。三、第三方的责任和权利1.第三方的责任：（1）按照合同约定，第三方应承担相应的专业责任，确保工程质量、设计方案的合理性和可行性，以及材料及设备的质量；（2）第三方应遵守国家相关法律法规，保证其提供的专业意见、材料及设备符合国家标准；（3）第三方在履行职责过程中，应保护甲方和乙方的合法权益。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和配合；（2）第三方有权对甲方和乙方的施工过程进行监督，并提出整改意见；（3）第三方有权对甲方和乙方的违约行为提出警告或终止合作。四、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程质量不合格、设计方案不合理或材料及设备质量问题，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额：（1）因工程质量问题，第三方应承担的赔偿责任不超过工程总价的_______%。（2）因设计方案不合理或材料及设备质量问题，第三方应承担的赔偿责任不超过工程总价的_______%。（3）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方和乙方的合法权益受到损害，应承担相应的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应接受甲方的委托，按照合同约定履行职责；（2）甲方有权对第三方的工作进行监督，并提出整改意见。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应接受乙方的委托，按照合同约定履行职责；（2）乙方有权对第三方的工作进行监督，并提出整改意见。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在履行职责过程中，应维护甲乙双方的合法权益；（2）甲乙双方应尊重第三方的专业意见，并在必要时提供必要的支持。六、合同变更及终止1.因第三方介入，合同如有变更，甲乙双方应协商一致，并书面确认。2.若第三方在履行职责过程中出现重大违约行为，甲乙双方有权终止合同，并要求第三方承担相应的违约责任。3.合同终止后，第三方应按照合同约定，完成其剩余职责，并办理相关手续。七、争议解决1.本合同未尽事宜，甲乙双方及第三方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同附件为本合同的有效组成部分。2.本合同一式_______份，甲乙双方及第三方各执_______份。甲方（施工单位）：_______乙方（业主单位）：_______第三方：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程概况说明书》：详细说明工程名称、地点、规模、工期等基本信息。2.《施工图纸》：包括石材铺装和户外座椅设施的设计图纸，应包含尺寸、材料、颜色、功能等详细说明。3.《施工方案》：包括施工流程、施工方法、质量标准、安全措施等。4.《工程量清单》：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。5.《材料及设备清单》：列出所有用于工程的材料及设备的名称、规格、数量、单价和总价。6.《质量保证书》：第三方监理单位出具的工程质量保证书。7.《进度计划表》：详细列出各阶段的施工时间节点。8.《验收报告》：工程竣工验收合格后的报告。9.《保修承诺书》：甲方出具的工程保修承诺书。10.《合同变更协议》：如有合同变更，应签订变更协议。11.《第三方责任保险单》：第三方提供的责任保险单。12.《保密协议》：如有涉及商业秘密的内容，双方应签订保密协议。13.《付款进度表》：详细列出各阶段的付款时间节点。14.《违约金计算标准》：详细说明违约金的计算方法。15.《争议解决程序》：详细说明争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定时间完成施工任务，延误工期；施工过程中出现质量问题，影响工程验收；未按合同约定支付工程款项；施工现场管理不善，造成环境污染或安全事故。（2）乙方违约：未按合同约定支付工程款项；未按时组织工程验收；未按照合同要求提供施工图纸、材料及设备；未按合同约定配合施工。（3）第三方违约：提供的设计方案不合理，导致工程验收不合格；提供的材料及设备不符合质量要求；未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题；违反保密协议，泄露商业秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：返工费用、停工损失、逾期罚款等；因质量问题导致的修复费用；乙方因此遭受的损失赔偿。（2）乙方违约责任：逾期付款的滞纳金；因未按时验收导致的工期延误；甲方因此遭受的损失赔偿。（3）第三方违约责任：因设计方案不合理导致的返工费用、修复费用；因材料及设备质量导致的返工费用、修复费用；因未履行监理职责导致的工程损失；因泄露商业秘密导致的损失赔偿。示例说明：甲方未按合同约定时间完成施工任务，导致工期延误3个月。根据合同约定，甲方应支付乙方_______元作为违约金。乙方未按