2025年度光伏发电站建设项目施工合同承包意向书

2025年度光伏发电站建设项目施工合同承包意向书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度光伏发电站建设项目施工合同承包意向书鉴于甲方拟在______省（市、自治区）______市（县）______区（县）建设光伏发电站项目，现甲方与乙方就该项目施工事宜达成如下意向：一、项目概况1.项目名称：______光伏发电站项目2.项目地点：______省（市、自治区）______市（县）______区（县）3.项目规模：______兆瓦（MW）4.项目总投资：______万元5.项目建设周期：______年二、施工范围1.乙方负责光伏发电站项目的土建、安装、调试、试运行等施工工作。2.乙方按照甲方要求，完成光伏发电站项目的施工任务，确保工程质量、安全、进度。三、合同工期1.本合同工期为______年。2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成施工任务。四、合同价款1.本合同价款为______万元，其中：（1）土建工程：______万元；（2）安装工程：______万元；（3）调试工程：______万元；（4）试运行工程：______万元。2.甲方支付给乙方的工程款，按实际完成工程量进行结算。五、付款方式1.甲方在合同签订后______日内，向乙方支付合同价款的______%作为预付款。2.乙方在完成施工任务的每个阶段，按照甲方要求提交相关验收资料，甲方在收到资料后______日内，支付该阶段合同价款的______%。3.乙方在项目竣工并验收合格后______日内，甲方支付剩余合同价款的______%。4.乙方在项目保修期满后______日内，甲方支付剩余合同价款的______%。六、工程质量1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量。2.甲方有权对施工过程进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应无条件进行返工、整改。3.乙方应保证施工过程中的人身安全和设备安全，防止发生安全事故。七、知识产权1.乙方在施工过程中，不得侵犯他人的知识产权。2.甲方对项目的技术秘密、商业秘密负有保密义务。八、违约责任1.乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的______%。2.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的______%。3.双方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本意向书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本意向书一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，在合同履行过程中提供咨询、监理、检测、设计、设备供应、资金支持等服务的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入合同，是指甲方或乙方在合同履行过程中，根据项目需要引入第三方提供服务，并与其签订相关协议的行为。二、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致项目出现质量问题、安全事故或其他损失，应承担相应的法律责任。2.第三方的责任限额，应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度，由甲方与第三方在相关协议中明确约定。三、第三方责权利1.第三方的权利：（1）根据相关协议，获得合理的报酬；（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、监督权；（3）在合同履行过程中，有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。2.第三方的义务：（1）按照相关协议，履行其职责，确保服务质量；（2）遵守国家法律法规和行业标准；（3）保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）甲方与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务；（2）甲方对第三方的服务质量进行监督，确保其符合合同要求；（3）甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。2.第三方与乙方的关系：（1）乙方与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务；（2）乙方对第三方的服务质量进行监督，确保其符合合同要求；（3）乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。3.第三方与项目的关系：（1）第三方在项目范围内提供的服务，应服从甲乙双方的管理和协调；（2）第三方应按照合同约定，确保其服务不影响项目的整体进度和质量；（3）第三方在项目范围内发生的问题，由甲乙双方共同协商解决。五、第三方介入时的额外条款及说明1.甲方或乙方在引入第三方时，应提前与对方沟通，确保第三方了解项目背景、需求和合同内容。2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相关协议，明确其职责、权利和义务。3.第三方介入期间，甲乙双方应加强对第三方的监督和管理，确保其服务质量。4.第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。5.第三方介入期间，如因第三方原因导致项目出现质量问题、安全事故或其他损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。六、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。2.补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。3.补充协议的签订，不影响本合同其他条款的效力。七、第三方介入后的合同解除（1）第三方严重违反协议约定，影响项目进度和质量；（2）第三方无法继续履行协议，导致项目无法继续进行；（3）法律法规或政策变化，导致协议无法继续履行。2.解除协议后，甲乙双方应按照协议约定，处理相关事宜，包括但不限于：（1）结算相关费用；（3）承担相应的法律责任。八、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后，如甲乙双方与第三方发生争议，应协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。3.争议解决过程中，甲乙双方应积极配合，共同维护项目利益。九、本部分未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：应包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益分析等内容。说明：本附件作为项目决策依据，应真实、准确、完整。2.设计文件详细要求：应包含项目总体设计、详细设计、设备选型、施工图等。说明：设计文件应符合国家相关标准和规范，确保项目质量。3.施工组织设计详细要求：应包含施工方案、进度计划、人员安排、材料设备、安全措施等。说明：施工组织设计应确保施工顺利进行，保障质量和安全。4.采购合同详细要求：应包含供应商信息、设备规格、数量、价格、交货期限、验收标准等。说明：采购合同应确保设备质量，按时交付。5.施工合同详细要求：应包含施工范围、工期、质量要求、付款方式、违约责任等。说明：施工合同应明确双方权利和义务，确保项目顺利进行。6.监理合同详细要求：应包含监理范围、监理内容、监理方式、监理费用、违约责任等。说明：监理合同应确保项目质量，及时发现和纠正问题。7.保险合同详细要求：应包含保险种类、保险金额、保险期限、保险费用等。说明：保险合同应保障项目施工过程中的人身和财产安全。8.付款凭证详细要求：应包含付款时间、金额、收款人、付款方式等。说明：付款凭证应作为双方确认付款的依据。9.验收报告详细要求：应包含验收时间、验收内容、验收结果、验收人员等。说明：验收报告应作为项目验收合格的依据。10.项目变更申请表详细要求：应包含变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等。说明：项目变更申请表应作为项目变更的审批依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按合同约定支付工程款；未按时提供施工图纸；未按合同约定提供施工场地；未按合同约定提供设备、材料。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成施工任务；施工质量不符合国家标准；未按合同约定进行施工进度；施工过程中发生安全事故。（3）第三方违约行为：未按协议约定提供服务；服务质量不符合要求；侵犯他人知识产权；泄露项目秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息；未按时提供施工图纸，应承担由此造成的工期延误和费用增加；未按合同约定提供施工场地，应承担由此造成的工期延误和费用增加。（2）乙方违约责任：逾期完成施工任务，应向甲方支付违约金；施工质量不符合国家标准，应无条件返工、整改，并承担由此造成的损失；施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。（3）第三方违约责任：未按协议约定提供服务，应承担由此造成的损失；服务质量不符合要求，应无条件重新提供服务或退还费用；侵犯他人知识产权，应承担相应的法律责任；泄露项目秘密，应承担相应的