2025年度地下综合管廊施工监理合同范本

2025年度地下综合管廊施工监理合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（监理单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方具有地下综合管廊施工监理资质，乙方具备地下综合管廊施工能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年度地下综合管廊施工监理事宜，达成如下协议：一、监理范围及内容1.监理范围：乙方在2025年度内负责施工的地下综合管廊工程。2.监理内容：（1）对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行全面监理。（2）对乙方施工过程中的原材料、构配件、设备等质量进行监督检查。（3）对乙方施工过程中的环境保护、文明施工等方面进行监督检查。（4）对乙方施工过程中的合同履行情况进行监督检查。（5）对乙方施工过程中的各类变更、索赔等进行处理。二、监理期限1.监理期限：自本合同签订之日起至地下综合管廊工程竣工验收合格之日止。2.监理期限的延长：因乙方原因导致监理期限延长的，经双方协商一致后，可适当延长监理期限。三、监理费用及支付方式1.监理费用：_______元。2.支付方式：（1）监理费用分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。（2）监理费用支付方式：甲方在支付节点前，将监理费用支付至乙方指定账户。四、监理职责1.甲方应按照国家相关法律法规和行业规范，履行监理职责，确保监理工作质量。2.甲方应指派具备相应资质的监理人员负责监理工作。3.甲方应配合乙方进行工程验收，确保验收工作顺利进行。4.甲方应对乙方在施工过程中提出的合理化建议给予关注，并予以采纳。五、保密条款1.乙方应遵守国家有关保密法规，对在监理过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。2.甲方应遵守国家有关保密法规，对在监理过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。六、违约责任1.甲方未履行监理职责，导致工程质量、安全等问题的，甲方应承担相应的法律责任。2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量、安全等问题的，乙方应承担相应的法律责任。3.双方违反保密条款，泄露对方商业秘密、技术秘密等，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（监理单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方（监理单位）和乙方（施工单位）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询服务提供方、检测机构、设备供应商、材料供应商等。二、第三方介入的许可1.甲方和乙方均同意，在履行本合同时，可能需要引入第三方以提供特定的服务或支持。2.任何第三方介入本合同项下的工作，均需事先取得甲方和乙方的书面同意。三、第三方责任1.第三方在履行其职责时，应遵守国家相关法律法规、行业标准以及本合同的约定。2.第三方应承担其自身职责范围内的法律责任，对因其自身过错导致的损失或损害，应承担赔偿责任。3.第三方的责任限额如下：（1）第三方因自身过错导致工程质量问题，其赔偿责任不超过合同总价的_______%。（2）第三方因自身过错导致安全事故，其赔偿责任按照国家相关法律法规及行业标准执行。（3）第三方因自身过错导致合同履行延误，其赔偿责任包括但不限于工期延误赔偿、合同约定的违约金等。四、第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供工程资料、场地、设备等。2.第三方有权根据合同约定，向甲方和乙方收取相应的服务费用。3.第三方有权在履行合同过程中，根据实际情况提出合理化建议。五、第三方与其他各方的划分1.第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不对甲方或乙方的其他合同义务负责。2.甲方和乙方应明确各自与第三方的责任界限，避免因第三方责任而影响合同履行。3.甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确各自的权利和义务。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲方和乙方应提前通知对方，并取得对方的书面同意。2.第三方更换后，原合同中的相关条款仍适用于新的第三方。七、第三方退出1.如第三方因故退出本合同，甲方和乙方应尽快协商确定替代方案或终止相关合同义务。3.第三方退出时，应将其已完成的工作成果交付甲方或乙方，并承担相应的责任。八、第三方介入的合同履行1.第三方介入后，甲方和乙方应继续履行本合同约定的义务，确保工程进度和质量。2.第三方介入不影响本合同中甲方和乙方的权利和义务。3.第三方介入的费用由甲方和乙方根据合同约定及实际情况分担。九、争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。2.协商不成的，可提交有管辖权的人民法院或仲裁机构解决。十、其他1.本部分条款为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.本部分条款的任何修改或补充，均需经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式作出。甲方（监理单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理单位资质证明文件要求：提供监理单位的营业执照、资质证书等证明其具有监理资质的文件。说明：本附件用于证明监理单位具备承担监理业务的资格。2.附件二：施工单位资质证明文件要求：提供施工单位的营业执照、施工资质证书等证明其具备施工能力的文件。说明：本附件用于证明施工单位具备完成施工任务的资格。3.附件三：监理大纲要求：详细列明监理的范围、内容、方法和措施，以及监理人员的职责和权限。说明：本附件用于指导监理工作，确保监理工作按照既定的目标和要求进行。4.附件四：施工组织设计要求：包括施工进度计划、人员配备、施工方案、质量保证措施、安全防护措施等。说明：本附件用于指导施工单位的施工活动，确保施工质量、安全和进度。5.附件五：合同专用条款要求：针对本工程的具体情况，明确双方的权利和义务，包括工程变更、索赔、违约责任等。说明：本附件用于补充和细化合同中的条款，确保合同条款的完整性和针对性。6.附件六：工程图纸及设计文件要求：提供完整的工程图纸、设计说明书等设计文件。说明：本附件用于指导施工单位的施工活动，确保施工符合设计要求。7.附件七：工程量清单要求：详细列明工程的各项分部分项工程量、单位、价格等信息。说明：本附件用于计算工程量、确定工程造价。8.附件八：工程款支付计划要求：明确工程款的支付节点、金额、支付方式等。说明：本附件用于指导工程款的支付，确保工程资金的合理使用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定时间提供工程图纸及设计文件，影响工程进度。责任认定：甲方应承担相应的延误责任，包括工期延误赔偿。示例：如甲方延误提供工程图纸，导致工期延误20天，应赔偿乙方相应损失。（2）乙方未按合同约定进行施工，影响工程质量。责任认定：乙方应承担相应的质量责任，包括返工、修复费用。示例：如乙方施工的地下综合管廊存在质量问题，经鉴定需返工，乙方应承担返工费用。（3）第三方未能履行其合同义务，导致工程质量或进度受到影响。责任认定：第三方应承担其合同约定的责任。示例：如第三方提供的材料存在质量问题，导致工程进度延误，第三方应承担相应责任。（4）任何一方未按约定支付工程款。责任认定：违约方应支付违约金，并承担相应的利息。示例：