2025年度智能建筑工程施工监理合同规范文本

2025年度智能建筑工程施工监理合同规范文本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条合同标的一、甲方：_______（单位名称）二、乙方：_______（单位名称）三、工程名称：_______（工程名称）四、工程地点：_______（工程地点）五、工程内容：_______（工程内容）六、工程规模：_______（工程规模）第二条监理范围1.施工过程中的质量控制、进度控制、成本控制、安全控制、环境保护、文明施工等；2.施工单位的技术、管理、人员、设备等条件的审查；3.施工单位的施工组织设计、施工方案、施工图纸的审查；4.施工现场的管理、监督、检查、验收等工作；5.工程变更、设计变更的审查、确认；6.施工单位提交的各类技术文件的审查、确认；7.施工现场的安全、环境保护、文明施工的监督；8.施工单位的竣工验收申请的审查、确认；9.甲方委托的其他相关工作。第三条监理依据一、本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理条例》等法律法规及国家有关政策；二、甲方提供的工程图纸、设计文件、施工图纸、施工组织设计等；三、国家标准、行业标准、地方标准及甲方提供的其他相关技术标准。第四条监理职责一、乙方应按照合同约定，对工程实施全过程监理，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工等符合法律法规及国家有关政策；二、乙方应严格按照监理程序、方法、手段进行监理工作，确保监理工作的科学性、公正性、客观性；三、乙方应按照甲方要求，及时、准确、全面地反映工程实施情况，对工程实施过程中的问题提出合理化建议；四、乙方应协助甲方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利实施；五、乙方应遵守职业道德，保守甲方商业秘密。第五条监理工作内容1.施工前的准备工作：审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工图纸等；2.施工过程中的质量控制：对施工单位的施工质量进行监督检查，确保工程质量符合要求；3.施工过程中的进度控制：对施工单位的施工进度进行监督检查，确保工程进度符合要求；4.施工过程中的成本控制：对施工单位的施工成本进行监督检查，确保工程成本符合要求；5.施工过程中的安全控制：对施工单位的施工安全进行监督检查，确保施工安全；6.施工过程中的环境保护：对施工单位的施工环境保护进行监督检查，确保施工环境保护符合要求；7.施工过程中的文明施工：对施工单位的施工文明施工进行监督检查，确保施工文明施工；8.施工单位的竣工验收申请的审查、确认；9.甲方委托的其他相关工作。第六条监理费用及支付方式一、监理费用总额为_______元；二、监理费用支付方式：按月支付，每月支付监理费用总额的_______%；三、监理费用支付时间：每月_______日前支付上月监理费用。第七条合同期限一、本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月。第八条违约责任一、甲方未按合同约定支付监理费用的，应向乙方支付_______%的违约金；二、乙方未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付_______%的违约金；三、因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。第九条争议解决一、本合同的签订、履行、变更、解除及终止，均适用中华人民共和国法律；二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定一、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；二、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义一、本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理顾问、检测机构、评估机构、保险公司、律师事务所、会计师事务所等。二、第三方介入本合同，应事先取得甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。第二条第三方介入范围1.对工程质量的检测和评估；2.对工程进度、成本、安全、环保等方面的监督和审查；3.对工程变更、设计变更的审查和确认；4.对工程竣工验收的监督和评估；5.甲方委托的其他相关工作。第三条第三方责任限额一、第三方在本合同项下的责任限额，应根据其合作协议中的约定确定，但不得超过甲方与乙方签订的合同总额的_______%。二、如第三方责任限额低于本合同约定的责任限额，甲方有权要求乙方按照本合同约定承担超出部分的责任。第四条第三方权利和义务一、第三方在本合同项下的权利：1.根据合作协议，获取甲方和乙方的必要信息；2.在其职责范围内，独立行使权利，不受甲乙双方干预；3.享有合作协议中约定的其他权利。二、第三方在本合同项下的义务：1.按照合作协议，履行相应的监理、检测、评估、监督等工作；2.对其工作结果负责，确保其工作符合相关法律法规和行业标准；3.保守甲乙双方的商业秘密；4.按照合作协议，向甲乙双方提交工作成果和报告；5.遵守职业道德，维护甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入的程序一、甲方或乙方有意引入第三方介入本合同，应提前_______个工作日向对方书面提出，并说明第三方介入的原因、范围、预期效果等。二、对方应在_______个工作日内书面回复，同意或拒绝第三方介入。三、经双方同意后，甲方或乙方应与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。第六条第三方介入的费用一、第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方在合作协议中约定。二、如第三方介入的费用超出合作协议约定的范围，超出部分由甲方和乙方按照本合同约定的比例分担。第七条第三方介入的争议解决一、第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方协商解决。二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止一、如第三方介入不符合本合同约定或合作协议的约定，甲乙双方有权要求终止第三方介入。二、第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同和合作协议的约定处理相关事宜。第九条第三方介入对本合同的影响一、第三方介入不影响本合同的有效性和甲乙双方的权利义务。二、第三方介入的协议与本合同不一致的，以本合同为准。第十条本合同其他条款的适用一、本合同中关于第三方介入的修正条款，不改变本合同其他条款的效力。二、本合同其他条款与本合同修正条款不一致的，以本合同修正条款为准。第十一条本合同修正条款的解释一、本合同修正条款的解释权归甲乙双方共同享有。二、甲乙双方对本合同修正条款有不同解释的，应以合同签订地人民法院的解释为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸及技术规范要求：详细列出工程图纸的名称、编号、版本，以及适用的技术规范和标准。说明：本附件为监理工作的重要依据，乙方应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：施工组织设计及施工方案要求：包括施工组织设计说明书、施工方案说明书、施工进度计划、施工平面布置图等。说明：本附件用于评估施工单位的施工准备情况，乙方应审查其合理性和可行性。3.附件三：施工合同要求：包括甲乙双方签订的施工合同文本，以及合同附件和补充协议。说明：本附件用于明确施工单位的责任和义务，乙方应监督其履行情况。4.附件四：监理大纲要求：详细列出监理工作的范围、内容、程序、方法和标准。说明：本附件为监理工作的指导性文件，乙方应严格按照其执行。5.附件五：监理日志要求：记录监理工作的日期、时间、地点、人员、事件、处理结果等。说明：本附件为监理工作的记录文件，乙方应确保其真实性和完整性。6.附件六：监理报告说明：本附件为监理工作的成果文件，乙方应定期向甲方提交。7.附件七：工程变更通知单要求：包括变更原因、变更内容、变更影响、变更审批等。说明：本附件用于记录工程变更情况，乙方应审查其合理性和合法性。8.附件八：工程验收报告要求：包括验收日期、验收人员、验收内容、验收结论等。说明：本附件用于记录工程验收情况，乙方应确保其真实性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付监理费用。责任认定标准：甲方未在约定时间内支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。示例：若甲方应于2023年3月1日支付监理费用，但至2023年3月5日仍未支付，则甲方应向乙方支付_______%的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：乙方未按合同约定履行监理职责，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金。3.违约行为：第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准：第三方未按合作协议履行职责，每逾期一日，应向甲乙双方支付_______%的违约金。示例：若第三方应于2023年3月1日提交某项检测报告，但至2023年3月5日仍未提交，则第三方应向甲乙双方支付_____