个人承包绿化工程合同样本

个人承包绿化工程合同样本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：_________________法定代表人：____________联系电话：_____________乙方（承包方）：__________地址：_________________法定代表人：____________联系电话：_____________第一条工程概况1.1工程名称：________________绿化工程1.2工程地点：________________1.3工程面积：________________平方米1.4工程内容：绿化种植、养护及配套设施建设1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二条工程造价2.1甲方应按照国家有关法律法规及行业标准，合理确定工程预算，并向乙方支付工程款项。2.2工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.3乙方应按照合同约定完成工程，不得无故拖延工期。第三条工程质量及验收3.1乙方应确保工程质量达到国家及行业标准，满足甲方要求。3.2工程验收标准：按照《绿化工程质量验收规范》执行。3.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____日内支付乙方工程款。第四条工程进度4.1乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。4.2乙方应按甲方要求定期报告工程进度，甲方有权对乙方施工进度进行监督。第五条工程变更5.1工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2工程变更导致的费用调整，双方应按照实际情况协商确定。第六条工程款项支付6.1甲方应按照合同约定的付款方式和进度支付工程款项。6.2乙方应在收到工程款项后，按照约定用途使用，确保工程顺利进行。第七条违约责任7.1乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。7.2甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为逾期付款金额的____%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。9.2双方应保守对方商业秘密，不得泄露给第三方。9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。第十条合同解除10.1双方协商一致，可以解除合同。10.2在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。10.3在合同履行过程中，如甲方严重违约，乙方有权解除合同。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日（本合同一式两份，甲乙双方各执一份。）注意事项及解决办法：1.注意事项：确保合同编号的唯一性和可追溯性。甲乙双方应详细填写各自的名称、地址、法定代表人和联系电话，以便于联系和后续的合同执行。明确工程概况，包括工程名称、地点、面积、内容和工期，避免因信息不明确导致的争议。工程造价应具体明确，包含总价及付款方式，避免后续款项支付问题。工程质量及验收标准应详细规定，确保双方对质量要求有共同认识。工程进度和变更条款应具体，以便于双方对工程进度的监控和变更处理。明确违约责任，包括违约金和滞纳金的计算方式。争议解决方式应明确，通常包括友好协商和诉讼两种途径。2.解决办法：若出现合同履行争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，可按照合同约定的争议解决方式，向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：合同编号（ContractNumber）：指为标识和追溯合同而设定的唯一编号。发包方（Principal）：指委托他人完成工程或提供服务的合同一方，通常为工程项目的拥有者。承包方（Contractor）：指接受委托完成工程或提供服务并获取报酬的合同一方。工程预算（ProjectBudget）：指为完成工程所需的全部费用的预估。工程验收（ProjectAcceptance）：指对完成的工程进行质量检查，以确定其是否符合合同规定的要求。违约金（LiquidatedDamages）：指合同一方违反合同规定时，应向另一方支付的预定赔偿金。滞纳金（LateFees）：指债务人在规定期限内未履行付款义务时，应向债权人支付的逾期付款费用。商业秘密（TradeSecret）：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性且权利人采取保密措施的信息。合同解除（ContractTermination）：指在合同有效期内，因特定原因，双方或一方决定提前结束合同关系的行为。友好协商（AmicableNegotiation）：指合同双方在平等、自愿、公平的基础上，通过协商解决合同争议的方式。诉讼（Lawsuit）：指合同一方将争议提交法院，请求法院依法审理并作出判决的行为。1.应用场合：社区绿化工程补充条款：鉴于社区的特殊性质，乙方应在施工期间尽量减少对居民日常生活的影响，比如避免在夜间施工，确保施工噪音不超过规定标准。2.应用场合：学校校园绿化补充条款：乙方应考虑到学校的教学时间，避免在上课时间进行噪音较大的施工活动，并在施工期间确保校园内学生的安全。3.应用场合：公园或公共绿地绿化补充条款：乙方在施工期间应确保公共绿地正常开放，不得影响游客的正常游览，同时应设立施工警示标志，保障游客安全。4.应用场合：景区绿化提升工程补充条款：乙方在施工过程中应保护景区内的自然景观和文物古迹，避免对环境造成破坏，同时施工材料应尽量使用环保材料。附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准及验收规范5.乙方相关资质证明文件6.甲方授权委托书（如有）7.施工安全协议8.环保协议（如有）设计图纸：就是工程长什么样子，怎么做，得有个图吧。预算明细：钱怎么花，得有个明细账，咱们心里有数。进度计划：什么时候开工，什么