2025电力设施建设工程施工合同

合同编号：第一条工程概况1.1本项目位于，主要包括等内容。1.2工程规模：。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。1.4工程进度要求：按照双方约定的时间表完成。第二条乙方的义务2.1乙方应按照本合同约定的条款、工程量和质量标准完成本项目。2.2乙方应严格按照国家及行业相关法律法规、安全规范进行施工，确保施工安全。2.3乙方应承担因施工原因导致的一切损失及责任。2.4乙方应在合同约定的时间内完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同约定向乙方支付工程款。3.2业主应提供施工所需的基础设施和场地，并保证施工期间畅通无阻。3.3业主应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4业主应按照合同约定提供施工所需的设计图纸、技术资料等相关文件。第四条工程款支付4.1本项目的工程款为人民币元（大写：元整）。4.2工程款支付分为期，具体支付时间及比例如下：第一期：工程完工后，支付%；第二期：工程验收合格后，支付%；第三期：质保期满后，支付剩余%。4.3业主应按照本合同约定的时间向乙方支付工程款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程的，应承担相应的违约责任。5.2业主未按照约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。5.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据实际情况协商解决。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：在合同签订前，双方应仔细阅读合同条款，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询专业法律人士。2.明确合同双方的权利和义务，防止因权利义务不明确导致的纠纷。解决办法：在合同中详细列明双方的权利和义务，包括工程质量、进度、安全等方面的具体要求。3.工程款项的支付和结算应严格按照合同约定执行，避免拖欠和提前支付。解决办法：明确工程款支付的时间和比例，并在合同中规定逾期支付的违约责任。4.合同履行过程中出现的争议应通过友好协商解决，必要时可依法采取仲裁或诉讼方式。解决办法：在合同中约定争议解决的方式和地点，确保在出现争议时双方有明确的操作依据。5.注意保护个人信息和商业秘密，避免泄露给第三方。解决办法：在合同中加入保密条款，明确保密内容和期限，以及违约泄露的信息的责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人，即电力设施建设工程的委托方。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人，即电力设施建设工程的施工方。3.工程质量标准：指按照国家及行业相关规范和标准，对工程质量的要求和判定准则。4.工程进度：指工程项目按照预定计划和时间表完成的程度。5.违约责任：指合同一方未履行或未正确履行合同义务时，应承担的法律责任。6.不可抗力：指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致合同无法履行或变得过于困难的情况。7.仲裁：指合同双方在发生争议时，同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。应用场合：1.适用于各类电力设施建设工程的施工合同，包括但不限于电站、输电线路、变电站等新建、扩建或改建工程。2.适用于工程规模、工程地点、工程内容等具体条件相似的电力设施建设工程项目。补充条款：1.工程保险：双方可约定由乙方负责办理并维持整个施工期间所需的工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任保险等。2.知识产权：乙方保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。3.环境保护：乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。4.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按实际情况协商调整。5.工程验收：双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，业主应按照约定