2025建设工程转包合同

合同编号：合同各方：甲方（转包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为2025建设工程项目的合法拥有者，并拥有该项目的转包权；乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担该项目的施工任务。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就2025建设工程项目的转包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：2025建设工程项目1.2项目地点：1.3项目内容：1.4工程规模：1.5工程总投资：二、转包范围及内容2.1甲方将上述工程项目的施工任务全部转包给乙方。2.2乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。三、转包价格及支付方式3.1乙方承揽上述工程项目，应向甲方支付转包费用，具体金额为：元。3.2支付方式：（1）双方签订合同后5个工作日内，乙方支付转包费用的50%；（2）工程竣工并经验收合格后，乙方再支付转包费用的50%。四、施工期限4.1乙方应按照甲方要求的施工进度，确保工程项目在内完工。五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收：（1）甲方组织的初步验收：工程完成后，乙方应按甲方要求进行初步验收；（2）政府相关部门的正式验收：乙方应协助甲方完成政府相关部门的验收工作。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：元/天。6.2甲方未按照约定时间支付转包费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：元/天。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方在合同履行过程中，应保证信息安全，不得泄露对方商业秘密。8.3合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（转包方）：乙方（承包方）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的单位或合法的自然人，具有签订和履行合同的能力。解决办法：在签订合同前，对合同主体的资格进行审查，包括但不限于营业执照、资质证书等。2.工程转包合法性：确保甲方对工程项目具有转包权，转包行为符合国家相关法律法规。解决办法：在签订合同前，核实甲方对工程项目的转包权，必要时可咨询专业律师。3.工程质量标准：明确乙方的施工标准，确保工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。解决办法：在合同中详细规定工程质量标准，并在施工过程中进行监督检查。4.工期延误：乙方未按照约定时间完成工程，可能导致工期延误。解决办法：在合同中约定明确的工期和违约金计算方式，乙方逾期完工时，按约定向甲方支付违约金。5.价款支付：甲方未按照约定时间支付转包费用，可能导致合同履行困难。解决办法：在合同中约定明确的支付时间和违约金计算方式，甲方逾期支付时，按约定向乙方支付违约金。6.合同履行过程中的争议解决：双方在履行合同过程中可能发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.独立法人资格：指具有法人地位，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的组织。2.转包：指合同一方将其在合同中的权利和义务部分或全部转让给第三方的行为。3.施工资质：指从事建筑施工活动的企业或个人应具备的法定资格。4.工程质量：指工程建设项目满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、耐久性能等。5.工期：指合同约定的工程完成时间。6.违约金：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方将建设工程项目的施工任务全部或部分转包给具备相关施工资质和经验的乙方的场景。2.适用于双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就工程项目的转包事宜达成一致的情况。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。如乙方在施工过程中造成环境污染，应承担相应的法律责任。2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工现场的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。3.资料保管：乙方应妥善保管甲方提供的工程相关资料，不得泄露、损坏或遗失。如乙方因保管不善导致资料损坏或遗失，应承担相应的法律责任。4.工程变更：如工程项目在施工过程中出现变更，双方应协商一致，并按变更后的要求履行合同。5.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商暂停或终止合同，并根据实际情况减轻或免除责任。附件列表