二零二五年度建筑工程安全文明施工监督协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑工程安全文明施工监督协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方地址1.4协议双方联系方式2.协议背景与目的2.1项目背景2.2协议目的3.协议范围3.1施工现场安全文明施工监督范围3.2安全文明施工监督内容3.3监督方式与方法4.监督职责与权利4.1协议双方职责4.2监督人员职责4.3监督人员权利5.监督内容与标准5.1安全生产管理5.2文明施工管理5.3环境保护与节能减排5.4应急管理与救援6.监督程序与流程6.1监督计划与安排6.2监督实施与记录6.3监督结果反馈与处理7.监督费用与支付7.1监督费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.协议期限与终止8.1协议期限8.2协议终止条件8.3协议终止程序9.违约责任与处理9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限12.其他约定12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同生效13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：安全文明施工监督公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3协议双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4协议双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：赵六乙方联系电话：1395678第二条协议背景与目的2.1项目背景本协议双方为市工程项目，甲方为项目建设单位，乙方为安全文明施工监督单位。2.2协议目的本协议旨在明确双方在建筑工程安全文明施工监督工作中的权利、义务和责任，确保项目安全、文明、有序进行。第三条协议范围3.1施工现场安全文明施工监督范围本协议约定乙方对甲方施工现场进行安全文明施工监督，包括但不限于施工安全、文明施工、环境保护等方面。3.2安全文明施工监督内容3.2.1施工现场安全措施落实情况；3.2.2施工现场文明施工管理；3.2.3施工现场环境保护与节能减排；3.2.4施工现场应急管理与救援。3.3监督方式与方法3.3.1乙方根据施工现场实际情况，制定详细的监督计划；3.3.2乙方通过现场巡查、检查记录、数据分析等方式进行监督；3.3.3乙方定期向甲方提交监督报告。第四条监督职责与权利4.1协议双方职责4.1.1甲方职责：（1）为乙方提供必要的现场工作条件；（2）配合乙方进行安全文明施工监督；（3）及时处理乙方提出的监督意见。4.1.2乙方职责：（1）对施工现场进行安全文明施工监督；（2）确保监督工作的独立性和公正性；（3）对发现的问题及时向甲方反馈。4.2监督人员职责4.2.1监督人员应具备相关资质和经验；4.2.2监督人员应严格遵守国家法律法规和行业规范；4.3监督人员权利4.3.1监督人员有权进入施工现场进行检查；4.3.2监督人员有权查阅施工现场相关资料；4.3.3监督人员有权对施工现场进行拍照、录像。第五条监督内容与标准5.1安全生产管理5.1.1严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准；5.1.2建立健全安全生产责任制；5.1.3加强施工现场安全管理，预防安全事故发生。5.2文明施工管理5.2.1严格执行施工现场文明施工规范；5.2.2保持施工现场整洁、有序；5.2.3加强施工现场环境卫生管理。5.3环境保护与节能减排5.3.1严格执行国家环境保护法律法规；5.3.2加强施工现场环境监测；5.3.3推广应用节能减排技术。5.4应急管理与救援5.4.1建立健全应急管理体系；5.4.2制定应急预案，并定期进行演练；5.4.3确保应急救援措施落实到位。第六条监督程序与流程6.1监督计划与安排乙方根据施工现场实际情况，制定详细的监督计划，包括监督时间、内容、方法等。6.2监督实施与记录乙方按照监督计划，对施工现场进行监督，并做好记录。6.3监督结果反馈与处理乙方对监督中发现的问题，及时向甲方反馈，并提出整改建议。甲方应在收到反馈后及时处理。第八条协议期限与终止8.1协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自2025年1月1日至2025年12月31日。8.2协议终止条件8.2.1协议期满自然终止；8.2.2双方协商一致解除协议；8.2.3任何一方违约，另一方有权解除协议；8.2.4发生不可抗力事件，导致协议无法履行。8.3协议终止程序8.3.1双方协商一致终止协议的，应签订终止协议书；8.3.2一方要求解除协议的，应提前30日书面通知对方，并说明理由；第九条违约责任与处理9.1违约情形9.1.1任何一方未按约定履行协议义务；9.1.2任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；9.1.3任何一方未按照约定支付费用。9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；9.2.2违约方应立即采取补救措施，恢复协议履行状态。9.3违约处理9.3.1双方应友好协商解决违约问题；9.3.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1双方应自争议发生之日起60日内提交仲裁申请；10.2.2仲裁委员会应自受理仲裁申请之日起90日内作出仲裁裁决。10.3争议解决地点仲裁地点为市。第十一条保密条款11.1保密内容本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，双方应予以保密。11.2保密义务11.2.1双方应采取必要措施，防止保密信息的泄露；11.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。11.3保密期限本协议的保密期限自协议签订之日起至协议终止后三年。第十二条其他约定12.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任。12.2合同附件本协议附件包括但不限于：监督计划、监督记录、监督报告等。12.3合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同变更与解除13.1合同变更任何一方提出合同变更的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。13.2合同解除任何一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第十四条合同签署与生效14.1合同签署本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所指的第三方，是指在甲乙双方履行本合同过程中，因履行需要而介入合同关系的其他组织或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、保险代理等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、质量检测、风险评估、技术咨询、保险代理等。第二条第三方责任限额2.1责任限额的定义本合同所指的责任限额，是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，需承担的最高赔偿金额。2.2责任限额的确定2.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的资质证明、业务范围、专业能力等因素综合确定；2.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。第三条第三方责权利界定3.1第三方责任3.1.1第三方应按照本合同约定和其介入协议的约定，履行相应的职责；3.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；3.1.3第三方应确保其提供的服务符合国家法律法规和行业规范。3.2第三方权利3.2.1第三方有权根据本合同约定和其介入协议的约定，获得相应的报酬；3.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。3.3第三方义务3.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务质量；3.3.2第三方应保守甲方或乙方的商业秘密和隐私。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方与甲方之间不存在隶属关系；44.1.2第三方应独立承担其介入职责，不得干涉甲方正常的生产经营活动。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方与乙方之间不存在隶属关系；4.2.2第三方应独立承担其介入职责，不得干涉乙方的正常经营活动。4.3第三方与甲乙双方的关系4.3.1第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系；4.3.2第三方应按照本合同约定和其介入协议的约定，维护甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入协议的签订5.1第三方介入协议的签订5.1.1甲乙双方应与第三方签订介入协议，明确双方的权利、义务和责任；5.1.2介入协议应与本合同内容相一致，不得有冲突。第六条第三方介入费用的承担6.1第三方介入费用的承担6.1.1第三方介入费用应由甲方或乙方承担，具体承担方式由甲乙双方与第三方协商确定；6.1.2第三方介入费用应在介入协议中明确约定。第七条第三方介入的监督与管理7.1第三方介入的监督与管理7.1.1甲乙双方应对第三方介入工作进行监督，确保第三方履行其职责；7.1.2甲乙双方有权对第三方的工作提出意见和建议。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更8.1.1如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。8.2第三方介入的解除8.2.1如需解除第三方介入，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订解除协议；8.2.2解除第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况，对相关事宜进行处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同详细要求：合同，包括双方基本信息、协议背景与目的、协议范围、监督职责与权利、监督内容与标准、监督程序与流程、监督费用与支付、协议期限与终止、违约责任与处理、争议解决、保密条款、其他约定、合同变更与解除、合同签署与生效等条款。附件说明：本合同是双方权利义务关系的核心文件，所有附件均应与本合同内容相一致。2.附件二：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务、责任限额、费用承担、监督与管理等条款。附件说明：第三方介入协议是本合同的重要组成部分，用于明确第三方在合同关系中的地位和责任。3.附件三：监督计划详细要求：监督计划应包括监督时间、内容、方法、预期目标等。附件说明：监督计划是指导监督工作的具体文件，有助于确保监督工作的有序进行。4.附件四：监督记录详细要求：记录应包括监督时间、地点、内容、发现的问题、处理措施等。附件说明：监督记录是监督工作的真实记录，有助于追踪和评估监督效果。5.附件五：监督报告详细要求：报告应包括监督结果、发现的问题、整改建议等。6.附件六：第三方资质证明详细要求：证明应包括第三方名称、资质等级、业务范围、专业能力等。附件说明：资质证明是第三方具备相应资质的证明文件，有助于确保第三方能够胜任其职责。7.附件七：第三方责任限额证明详细要求：证明应包括第三方责任限额的具体金额。附件说明：责任限额证明是第三方承担最高赔偿金额的证明文件，有助于明确第三方责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定支付监督费用；1.2乙方未按约定履行监督职责；1.3第三方未按约定履行职责或提供虚假报告；1.4双方未按约定履行保密义务；1.5发生不可抗力事件，但未按约定履行通知义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.2违约责任认定应根据违约行为的性质、程度、影响等因素综合判断；2.3违约责任认定应以事实为依据，以合同约定为准。3.违约责任示例说明：3.1甲方未按约定支付监督费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此产生的损失；3.2乙方未按约定履行监督职责，导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任；3.3第三方提供虚假报告，导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任；3.4双方未按约定履行保密义务，泄露商业秘密，泄露方应承担相应的赔偿责任；3.5发生不可抗力事件，但未按约定履行通知义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度建筑工程安全文明施工监督协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义与解释2.双方主体信息2.1合同双方2.2双方主体资格证明3.监督协议的基本内容3.1监督目的3.2监督范围3.3监督方式3.4监督期限4.监督职责与义务4.1监督方职责4.2施工方职责5.监督程序与措施5.1监督流程5.2监督措施5.3应急预案6.监督费用与支付方式6.1监督费用6.2支付方式6.3付款时间7.监督结果与处理7.1监督结果确认7.2处理措施7.3处理期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3解除条件11.合同的生效与终止11.1合同生效11.2合同终止11.3终止条件12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他权利与义务13.合同附件13.1附件一：监督方案13.2附件二：监督报告13.3附件三：相关法律法规14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“建筑工程”指本协议中约定的施工项目。1.1.2“监督方”指具备相关资质，受施工方委托对建筑工程安全文明施工进行监督的单位或个人。1.1.3“施工方”指承担建筑工程施工任务的单位。1.1.4“安全文明施工”指在建筑工程施工过程中，确保施工安全、文明、环保、节能等各项要求。1.2定义与解释1.2.1“监督协议”指本协议的全文。2.双方主体信息2.1合同双方2.1.1监督方：[监督方名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[地址]。2.1.2施工方：[施工方名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[地址]。2.2双方主体资格证明2.2.1监督方应提供相关资质证书副本。2.2.2施工方应提供相关施工许可证副本。3.监督协议的基本内容3.1监督目的3.1.1确保建筑工程施工过程中的安全文明施工。3.1.2遵守国家有关建筑工程安全文明施工的法律法规和标准。3.2监督范围3.2.1对建筑工程施工全过程进行监督。3.2.2包括施工准备、施工过程、竣工验收等环节。3.3监督方式3.3.1监督方应采取定期检查、现场巡查、专项检查等方式进行监督。3.3.2监督方应建立监督档案，记录监督过程和结果。3.4监督期限3.4.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至建筑工程竣工验收合格之日止。4.监督职责与义务4.1监督方职责4.1.1对施工方进行安全文明施工教育和培训。4.1.2指导施工方制定安全文明施工方案。4.1.3对施工方进行日常监督检查，确保施工安全文明。4.2施工方职责4.2.1严格按照国家法律法规和标准进行施工。4.2.2配合监督方进行监督检查，及时整改存在的问题。4.2.3对施工过程中发生的安全事故进行及时报告和处理。5.监督程序与措施5.1监督流程5.1.1监督方在施工前进行现场勘查，了解施工情况。5.1.2监督方制定监督方案，明确监督内容、方法和要求。5.1.3监督方定期对施工方进行监督检查，记录检查结果。5.2监督措施5.2.1监督方对施工方进行现场巡查，发现问题及时指出并要求整改。5.2.2监督方对施工方进行专项检查，针对特定问题进行深入调查。5.2.3监督方对施工方进行应急演练，提高施工方的应急处理能力。5.3应急预案5.3.1监督方制定应急预案，应对突发事件。5.3.2应急预案应包括事故报告、应急响应、现场处置等内容。6.监督费用与支付方式6.1监督费用6.1.1监督费用为人民币[金额]元。6.2支付方式6.2.1监督费用在协议签订后一次性支付。6.2.2支付账户：[账户名称]，账号：[账号]，开户行：[开户行]。7.监督结果与处理7.1监督结果确认7.1.1监督方应在监督结束后，向施工方提交监督报告。7.1.2监督报告应包括监督过程、发现的问题、整改要求等内容。7.2处理措施7.2.1施工方应在收到监督报告后，对发现的问题进行整改。7.2.2施工方应在规定期限内完成整改，并向监督方提交整改报告。7.3处理期限7.3.1施工方应在收到监督报告后5个工作日内完成整改。7.3.2监督方应在收到整改报告后3个工作日内确认整改情况。8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工方未按照国家法律法规和标准进行施工，造成安全事故或环境污染。8.1.2施工方未按照监督方的要求进行整改，影响工程进度和质量。8.1.3监督方未按照协议规定进行监督，导致工程质量、安全或文明施工问题。8.2违约责任8.2.1施工方违约，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。8.2.2监督方违约，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。8.3违约处理8.3.1双方应友好协商解决违约问题。8.3.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决。9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.1.2合同的变更不得违反法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益。10.2合同解除10.2.1合同的解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2.2合同的解除应当符合法律规定和合同约定。10.3解除条件10.3.1双方协商一致解除合同。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行。10.3.3违约方严重违约，经另一方催告后仍未改正。11.合同的生效与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的各项义务。11.2合同终止11.2.1合同因约定的终止条件成就而终止。11.2.2合同因双方协商一致解除而终止。11.3终止条件11.3.1工程竣工验收合格。11.3.2双方协商一致解除合同。11.3.3因不可抗力导致合同无法履行。12.其他约定12.1其他约定事项12.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。12.1.2任何补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2其他权利与义务12.2.1双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务。12.2.2双方应保护对方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。13.合同附件13.1附件一：监督方案13.2附件二：监督报告13.3附件三：相关法律法规14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同中非甲乙双方的任何个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在本合同中明确约定。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应责任。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。15.3.2第三方介入协议应与本合同内容相一致，并作为本合同的补充部分。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同的能力和资质。16.1.2甲方应监督第三方按照合同约定履行职责。16.1.3甲方有权要求第三方提供必要的资质证明和履约保证。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应配合第三方进行相关工作，提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应遵守第三方提出的合理建议和要求。16.2.3乙方有权要求第三方对其工作质量进行监督和评价。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立承担其职责。17.1.2第三方对其提供的服务和成果承担相应的法律责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权对甲乙双方的工作进行监督和评价。17.3第三方的义务17.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方签订的合作协议约定。18.1.2甲方对第三方的工作质量承担最终责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方与甲方签订的合作协议约定。18.2.2乙方对第三方的工作质量承担最终责任。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。19.2第三方的责任限额应合理，能够有效保障甲乙双方的合法权益。19.3第三方的责任限额包括但不限于：19.3.1第三方因自身原因造成甲乙双方损失的赔偿。19.3.2第三方因违反合同约定造成甲乙双方损失的赔偿。19.3.3第三方因违反法律法规造成甲乙双方损失的赔偿。20.争议解决20.1第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.合同的变更与解除21.1第三方介入协议的变更和解除，应遵守本合同的相关规定。21.2第三方介入协议的变更和解除，需经甲乙双方和第三方协商一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监督方案详细要求：包括监督目标、监督内容、监督方法、监督时间安排、监督人员配备等。说明：监督方案是指导监督方进行监督工作的具体实施计划，应详细具体，确保监督工作的有效性。2.附件二：监督报告详细要求：包括监督时间、监督地点、监督发现的问题、整改建议、整改结果等。说明：监督报告是监督方对施工过程监督结果的记录，应真实、客观、全面。3.附件三：相关法律法规详细要求：列出与本合同相关的国家法律法规、行业标准等。说明：相关法律法规是合同执行的法律依据，确保合同内容的合法性和合规性。4.附件四：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的原因、介入的具体内容、各方的权利和义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同中的角色和责任的文件，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：施工方安全文明施工方案详细要求：包括施工安全、文明施工、环保节能等方面的具体措施和计划。说明：施工方安全文明施工方案是施工方确保工程安全文明施工的重要文件，应详细具体，确保施工过程中的安全文明。6.附件六：施工方资质证明详细要求：包括施工方的营业执照、施工许可证、相关资质证书等。说明：施工方资质证明是施工方具备施工能力的证明文件，确保施工方的合法性和专业性。7.附件七：监督方资质证明详细要求：包括监督方的营业执照、相关资质证书等。说明：监督方资质证明是监督方具备监督能力的证明文件，确保监督方的合法性和专业性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按期完成工程进度。责任认定标准：根据合同约定的工期，每延误一天，施工方应支付违约金[金额]元。示例说明：若合同约定工期为120天，实际工期为150天，则施工方应支付30天的违约金。2.违约行为：施工方未按标准施工，导致工程质量不合格。责任认定标准：施工方应承担修复费用，并支付相应的违约金。示例说明：若因施工方原因导致工程质量不合格，施工方需承担修复费用，并支付合同约定的违约金。3.违约行为：监督方未按合同约定进行监督，导致安全事故发生。责任认定标准：监督方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。示例说明：若因监督方未履行监督职责导致安全事故，监督方需承担相应的赔偿责任。4.违约行为：第三方未按协议约定履行职责，导致工程进度延误或质量问题。责任认定标准：第三方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。示例说明：若第三方未按协议约定履行职责，导致工程进度延误或质量问题，第三方需承担相应的赔偿责任。5.违约行为：甲方或乙方未按合同约定支付费用。责任认定标准：违约方应承担相应的违约金，并支付逾期付款利息。示例说明：若甲方或乙方未按合同约定支付费用，应支付合同约定的违约金，并按约定的利率支付逾期付款利息。全文完。2025年度建筑工程安全文明施工监督协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1施工单位2.2监督单位2.3双方代表3.合同目的与范围3.1合同目的3.2合同范围4.施工单位责任4.1安全文明施工4.2施工现场管理4.3安全教育培训4.4施工现场安全设施5.监督单位责任5.1安全文明施工监督5.2施工现场巡查5.3安全隐患整改5.4质量监督6.技术要求与标准6.1施工技术要求6.2安全文明施工标准6.3相关法律法规7.质量保证与验收7.1质量保证措施7.2验收标准7.3验收程序8.安全文明施工费用8.1费用构成8.2费用支付方式8.3费用结算9.违约责任9.1施工单位违约责任9.2监督单位违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.合同附件12.1附件一：安全文明施工方案12.2附件二：施工现场管理制度12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同修改与补充14.4合同解除与终止14.5合同解除后的责任14.6合同生效日期14.7合同解除日期14.8合同解除后的费用结算14.9合同解除后的争议解决14.10合同解除后的保密条款14.11合同解除后的其他约定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2025年度建筑工程安全文明施工监督协议》。1.1.2“施工单位”指承担建筑工程施工任务的单位。1.1.3“监督单位”指负责对施工单位施工过程中的安全文明施工进行监督的单位。1.1.4“施工现场”指施工单位进行建筑工程施工的区域。1.1.5“安全文明施工”指在施工过程中，遵循国家有关安全生产和文明施工的规定，确保施工安全、文明、有序。1.2解释1.2.1本合同中的术语、定义如无特殊说明，均按照国家相关法律法规和行业规范进行解释。2.合同双方2.1施工单位2.1.1施工单位名称：[施工单位全称]。2.1.2施工单位地址：[施工单位地址]。2.2监督单位2.2.1监督单位名称：[监督单位全称]。2.2.2监督单位地址：[监督单位地址]。2.3双方代表2.3.1施工单位代表：[代表姓名]，职务：[职务]。2.3.2监督单位代表：[代表姓名]，职务：[职务]。3.合同目的与范围3.1合同目的3.1.1确保建筑工程施工过程中的安全文明施工。3.1.2规范施工现场管理，提高施工质量和效率。3.2合同范围3.2.1本合同适用于[工程名称]的施工全过程。3.2.2合同范围包括施工现场的安全文明施工监督、质量监督和现场巡查。4.施工单位责任4.1安全文明施工4.1.1施工单位应严格按照国家有关安全生产和文明施工的规定进行施工。4.1.2施工单位应建立健全安全文明施工管理制度，确保施工现场安全有序。4.2施工现场管理4.2.1施工单位应负责施工现场的日常管理工作，确保施工现场整洁、有序。4.2.2施工单位应定期对施工现场进行检查，及时消除安全隐患。4.3安全教育培训4.3.1施工单位应对所有施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。4.3.2施工单位应定期组织安全教育培训，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。4.4施工现场安全设施4.4.1施工单位应按照国家标准配备施工现场安全设施，确保施工人员的安全。5.监督单位责任5.1安全文明施工监督5.1.1监督单位应对施工单位的安全文明施工进行全面监督，确保施工安全。5.1.2监督单位应定期对施工现场进行巡查，发现问题及时通知施工单位整改。5.2施工现场巡查5.2.1监督单位应定期对施工现场进行巡查，检查施工现场的安全设施、施工质量等。5.2.2监督单位巡查发现的问题应记录在案，并及时通知施工单位整改。5.3安全隐患整改5.3.1施工单位在接到监督单位发现的安全隐患整改通知后，应在规定时间内整改完毕。5.3.2施工单位整改完毕后，应向监督单位报告整改情况。5.4质量监督5.4.1监督单位应对施工单位的质量进行监督，确保施工质量符合国家标准。5.4.2监督单位应定期对施工质量进行检查，发现问题及时通知施工单位整改。6.技术要求与标准6.1施工技术要求6.1.1施工单位应按照设计文件和施工图纸的要求进行施工。6.1.2施工单位应采用先进的施工技术和工艺，提高施工质量。6.2安全文明施工标准6.2.1施工单位应按照国家有关安全生产和文明施工的规定，制定安全文明施工标准。6.2.2施工单位应将安全文明施工标准纳入施工组织设计，确保施工过程中的安全文明施工。6.3相关法律法规6.3.1本合同执行过程中，双方应遵守国家相关法律法规和行业规范。6.3.2如遇法律法规的变更，双方应按照变更后的规定执行。8.安全文明施工费用8.1费用构成8.1.1安全文明施工费用包括安全设施费用、安全教育培训费用、现场巡查费用等。8.1.2安全文明施工费用按合同约定的比例分摊，具体比例由双方协商确定。8.2费用支付方式8.2.1费用支付采用分期支付方式，具体支付节点和金额由双方约定。8.2.2施工单位应在每个支付节点前提交费用支付申请，监督单位审核无误后支付相应费用。8.3费用结算8.3.1双方应在每个支付周期结束后进行费用结算，确保费用的准确性和及时性。8.3.2如发现费用结算差异，双方应在7个工作日内协商解决。9.违约责任9.1施工单位违约责任9.1.1施工单位未按合同约定进行安全文明施工，导致安全事故发生，应承担全部责任。9.1.2施工单位未按时提交费用支付申请，导致监督单位无法及时支付费用，应支付违约金。9.2监督单位违约责任9.2.1监督单位未按合同约定进行监督，导致安全事故发生，应承担相应责任。9.2.2监督单位未按时进行费用支付，应支付违约金。9.3违约赔偿9.3.1双方因违约行为给对方造成损失的，应根据实际情况进行赔偿。9.3.2赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，给予对方合理的解决争议的机会。10.2.2诉讼期间，双方应继续履行合同义务，但争议部分除外。10.3争议解决机构10.3.1如双方同意，可共同选择仲裁机构解决争议。10.3.2仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字盖章后，本合同自签订之日起生效。11.1.2合同生效前，双方应完成所有合同相关手续的办理。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满或双方协商一致解除合同。11.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。11.3合同解除11.3.1双方可协商一致解除合同，并签订解除合同协议。11.3.2合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜。12.合同附件12.1附件一：安全文明施工方案12.1.1附件一应详细列明安全文明施工的具体措施和方案。12.1.2附件一由施工单位编制，经监督单位审核后作为合同附件。12.2附件二：施工现场管理制度12.2.1附件二应包括施工现场管理的各项制度，如安全管理制度、文明施工制度等。12.2.2附件二由施工单位编制，经监督单位审核后作为合同附件。12.3附件三：其他相关文件12.3.1附件三包括合同执行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、整改通知等。13.合同签署13.1签署时间13.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为[签署地点]。13.3签署人13.3.1施工单位代表：[代表姓名]，职务：[职务]。13.3.2监督单位代表：[代表姓名]，职务：[职务]。14.其他约定14.1通知方式14.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，可通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。14.1.2通知送达时间为送达后的第二个工作日。14.2合同附件14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改与补充14.3.1本合同的修改与补充应以书面形式进行，并由双方代表签字盖章。14.4合同解除与终止14.4.1本合同的解除与终止应按照合同约定或法律规定进行。14.5合同解除后的责任14.5.1合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜，包括但不限于费用结算、工程验收等。14.6合同生效日期14.6.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.7合同解除日期14.7.1合同解除日期以合同约定或双方协商一致的时间为准。14.8合同解除后的费用结算14.8.1合同解除后，双方应根据实际情况进行费用结算，包括已支付和未支付的费用。14.9合同解除后的争议解决14.9.1合同解除后，双方对解除合同前的争议仍应按照原合同约定的争议解决方式解决。14.10合同解除后的保密条款14.10.1合同解除后，双方仍应遵守本合同中的保密条款，对合同内容保密。14.11合同解除后的其他约定14.11.1本合同解除后的其他约定，双方可根据实际情况协商确定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同签订过程中，除甲乙双方之外的任何单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。15.1.2第三方介入本合同，应经甲乙双方同意，并签订书面协议。15.2第三方介入条件15.2.1.1具备相应的资质和条件；15.2.1.2甲方或乙方提出介入需求；15.2.1.3甲乙双方同意并签订书面协议。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入程序如下：15.3.1.1甲方或乙方提出介入需求，并提供第三方资质证明；15.3.1.2甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜；15.3.1.3甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务；15.3.1.4第三方按照协议约定介入本合同。15.4第三方责任限额15.4.1.1第三方的责任范围；15.4.1.2第三方的责任限额；15.4.1.3第三方的赔偿责任；15.4.1.4第三方的责任免除。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方在本合同中的角色和责任，与其他各方（甲方、乙方）的划分如下：15.5.1.1第三方作为中介方，主要提供信息、协调沟通等服务，不承担施工单位的施工责任；15.5.1.2第三方作为监理方，负责对施工单位的施工过程进行监督，对施工质量、安全等进行检查，不承担施工单位的责任；15.5.1.3第三方作为检测机构，负责对施工材料、工程质量等进行检测，不承担施工单位的责任；15.5.1.4第三方作为保险公司，负责在合同约定的保险范围内，对甲乙双方或施工单位进行赔偿。15.6第三方介入后的额外条款15.6.1.1第三方介入后的费用承担，由甲乙双方在协议中约定；15.6.1.2第三方介入后的工作协调，由甲乙双方共同负责；15.6.1.3第三方介入后的争议解决，仍按照本合同约定的争议解决方式执行；15.6.1.4第三方介入后的合同变更，需经甲乙双