2025年度地下综合管廊建设工程承揽施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度地下综合管廊建设工程承揽施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要建设地下综合管廊，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度地下综合管廊建设工程2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程总投资：____________________二、合同工期1.工程开工日期：____________________2.工程竣工日期：____________________3.工期延误责任：____________________三、工程款项1.乙方应按照甲方提供的工程量清单及合同约定进行施工，工程量清单详见附件。2.乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。3.工程结算：____________________4.乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后____个工作日内完成审核并支付。四、工程质量1.乙方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量。2.工程质量标准：____________________3.工程验收：____________________五、安全生产1.乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理。3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。六、知识产权1.乙方在施工过程中所使用的材料、设备、技术等，不得侵犯他人的知识产权。2.乙方应保证其提供的施工图纸、技术资料等符合国家相关法律法规的要求。七、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限：自合同签订之日起____年。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程量清单2.施工图纸及技术资料3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，参与工程建设的任何单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、材料供应商、设备供应商、施工分包单位等。二、第三方介入原因及方式1.第三方介入原因：（1）甲方根据工程建设需要，聘请第三方提供专业服务。（2）乙方根据工程建设需要，聘请第三方提供材料、设备或施工分包服务。（3）在工程建设过程中，因特殊情况需要第三方介入。2.第三方介入方式：（1）甲方或乙方与第三方签订委托协议或合同。（2）甲方或乙方与第三方签订分包合同。（3）甲方或乙方与第三方签订咨询服务合同。三、第三方责任限额1.第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成损失时，甲方和乙方各自应承担的责任上限。2.第三方责任限额的确定：（1）根据第三方提供的服务内容、工程量及市场价格等因素确定。（2）在委托协议或合同中明确约定。3.第三方责任限额的履行：（1）第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成损失时，应在责任限额内承担相应责任。（2）超过责任限额的部分，由甲方和乙方按合同约定承担。四、第三方责权利划分1.第三方权利：（1）根据委托协议或合同约定，享有相应的报酬。（2）在履行本合同过程中，享有合法权利。2.第三方义务：（1）按照委托协议或合同约定，提供优质、高效的服务。（2）遵守国家法律法规和行业标准。（3）在工程建设过程中，对自身行为负责，确保工程质量、安全和环保。3.第三方与其他各方的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间是委托关系，应按照委托协议或合同约定履行义务。（2）第三方在履行本合同过程中，应服从甲方和乙方的管理。（3）第三方与其他参与工程建设的单位或个人之间，应遵循公平、公正、诚信的原则，共同维护工程建设秩序。五、第三方介入后的合同调整1.甲方或乙方与第三方签订的委托协议或合同，与本合同内容不一致的，以本合同为准。2.第三方介入后，如需对本合同进行修改，甲方和乙方应协商一致，并签订补充协议。3.补充协议与本合同具有同等法律效力。六、第三方介入后的争议解决1.第三方在履行本合同过程中，与甲方或乙方发生争议，应协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方介入后的争议解决，不影响本合同其他条款的履行。七、其他1.本合同第三部分附件中涉及第三方的内容，应与本部分内容一致。2.本合同第三部分附件中未涉及第三方的内容，但第三方介入后，需增加相关内容的，应在附件中补充。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包含所有工程的详细描述、工程量、单位、单价和总价，确保清晰、完整。2.施工图纸及技术资料详细要求和说明：施工图纸应包括所有必要的建筑、结构、电气、管道、设备等图纸，技术资料应包含施工规范、操作规程、质量标准等。3.施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应详细列出各个阶段的施工内容和时间节点，确保施工有序进行。4.材料设备清单详细要求和说明：材料设备清单应详细列出所有使用的材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。5.付款进度计划详细要求和说明：付款进度计划应明确各阶段付款的时间和金额，确保资金流转顺畅。6.安全生产责任制详细要求和说明：安全生产责任制应明确各方的安全责任和义务，确保施工现场的安全。7.环境保护措施详细要求和说明：环境保护措施应详细描述如何减少施工过程中的环境污染，包括废水、废气、噪音等。8.工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应包括工程质量、安全、环保等方面的检查结果，以及验收结论。9.第三方合同及协议详细要求和说明：所有涉及第三方服务的合同及协议，包括设计、监理、检测、分包等，应详细列明。10.紧急预案详细要求和说明：应急预案应包括应对自然灾害、事故等紧急情况的措施和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程进度款。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按未支付款项的日利率计算。示例：若甲方逾期支付工程进度款，应自逾期之日起向乙方支付日利率为万分之二的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成工程进度。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金按实际进度延误天数乘以每日合同总价的千分之五计算。示例：若乙方延误工程进度一天，应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方未按合同约定提供服务或产品。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失，并承担由此产生的所有费用。示例：若第三方提供的材料存在质量问题，导致工程停工，第三方应赔偿停工期间造成的损失和额外费用。4.其他违约行为及责任认定：违约行为：