2025年度公共图书馆装修设计施工合同_第1页
2025年度公共图书馆装修设计施工合同_第2页
2025年度公共图书馆装修设计施工合同_第3页
2025年度公共图书馆装修设计施工合同_第4页
2025年度公共图书馆装修设计施工合同_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公共图书馆装修设计施工合同本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:2025年度公共图书馆装修设计施工合同甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:包括但不限于装修设计、施工、材料供应等。第二条合同工期2.1工程总工期:_______(年)_______(月)_______(日)。2.2阶段工期:_______(年)_______(月)_______(日)至_______(年)_______(月)_______(日)。第三条合同价款及支付方式3.1工程合同总价为人民币_______元整(大写:_______)。3.2付款方式:(1)开工前,甲方支付乙方合同总价_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______时,甲方支付乙方合同总价_______%;(3)工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价_______%;(4)保修期满后,甲方支付乙方合同总价_______%。第四条工程材料及设备4.1乙方负责提供施工所需的全部材料、设备,并保证其质量符合国家及行业标准。4.2乙方应确保提供的材料、设备在施工过程中符合甲方的要求,并承担相应的责任。第五条施工质量要求5.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。5.2甲方有权对施工过程进行监督检查,并对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改。第六条施工现场管理6.1乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场安全、文明、整洁。6.2乙方应按照甲方要求,及时处理施工现场的废弃物,并做好环保工作。第七条保修与维修7.1乙方在工程完工后,应按照国家及行业相关标准和规范进行保修。7.2保修期为_______(年)。7.3保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应免费进行维修。第八条违约责任8.1甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。8.2乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付_______%的违约金。8.3双方违反本合同的其他约定,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2本合同有效期为_______(年)。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签字):_______乙方代表(签字):_______第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同而介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构等。二、第三方介入的目的.2第三方介入的目的是为了确保工程的质量、进度和成本控制,提高工程管理水平,保障甲乙双方的合法权益。三、第三方介入的条件.3.1第三方具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的责任。.3.2第三方介入的内容和方式符合国家相关法律法规和行业标准。.3.3第三方介入不违反本合同的约定,不影响甲乙双方的合法权益。四、第三方的责任.4.1按照合同约定和行业标准,履行其职责,确保工程质量和进度。.4.2对其提供的材料、设备和服务承担质量保证责任。.4.3对其工作过程中产生的任何损失、损害或违约行为,承担相应的法律责任。五、第三方的权利.5.1获得甲方和乙方的信任和支持,参与工程的管理和决策。.5.2获得甲方和乙方支付的相应报酬。.5.3享有合法权益的保护。六、第三方责任限额.6第三方的责任限额如下:.6.1第三方因自身原因导致工程出现质量问题,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其在本合同中的报酬总额。.6.2第三方因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任,违约金不超过其在本合同中的报酬总额。.6.3第三方因自身原因导致工程成本增加,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其在本合同中的报酬总额。七、第三方与其他各方的划分说明.7.7.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应按照甲方的要求,履行其职责,确保工程质量和进度。(2)甲方有权对第三方的工作进行监督和检查,并提出合理的要求和建议。(3)甲方有权要求第三方提供相关证明材料,以证明其履行职责的情况。.7.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应按照乙方的施工方案和进度要求,进行设计和施工。(2)乙方有权对第三方的工作进行监督和检查,并提出合理的要求和建议。(3)乙方有权要求第三方提供相关证明材料,以证明其履行职责的情况。.7.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方应同时遵守甲乙双方的要求和约定。(2)甲乙双方应共同保障第三方的合法权益,不得无故干涉第三方的工作。(3)甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保工程质量和进度。八、第三方变更.8.8.1如需更换第三方,甲方和乙方应协商一致,并书面通知对方。.8.2更换第三方后,原第三方与本合同相关的权利和义务由更换后的第三方继承。九、争议解决.9.9.1第三方与甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。.9.2第三方与其他方在履行本合同过程中发生争议,应按照国家相关法律法规和行业标准解决。十、其他约定.10.10.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。.10.2本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签字):_______乙方代表(签字):_______第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:.1工程概况及设计文件工程概况说明书设计图纸及说明设计变更通知单.2合同文件本合同文本合同签订双方的法定代表人或授权代表签字文件.3材料设备清单材料设备采购清单材料设备质量保证书材料设备进场检验报告.4施工组织设计及施工方案施工组织设计文件施工方案及施工计划施工现场管理措施.5付款凭证预付款支付凭证进度款支付凭证结算款支付凭证.6验收文件工程验收报告工程质量合格证书工程安全验收合格证书.7保修文件保修承诺书保修记录保修期满后的维修记录.8争议解决文件争议调解协议争议仲裁裁决书争议诉讼判决书.9其他相关文件环保验收报告消防验收报告安全生产许可证相关法律法规和政策文件说明二:违约行为及责任认定:.10违约行为及责任认定标准.10.1甲方违约行为及责任认定:甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。示例:若甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付合同总价5%的违约金。甲方未按约定提供设计图纸及施工条件的,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加成本等。示例:若甲方未在规定时间内提供设计图纸,导致工程延期,甲方应承担相应的工期延误责任。.10.2乙方违约行为及责任认定:乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付_______%的违约金。示例:若乙方未在合同规定的时间内完成工程,乙方应支付合同总价5%的违约金。乙方施工过程中出现质量问题,应承担相应的赔偿责任。示例:若乙方施工过程中发现质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。.10.3第三方违约行为及责任认定:第三方未按约定履行职责的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例:若第三方提供的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论