农村桩基合同标准文本

农村桩基合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方在农村地区为甲方提供桩基施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工程桩基施工

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：桩基施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基检测等。

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款；

（3）甲方应配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行；

（4）甲方应承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）乙方应保证施工过程中的人身、财产安全；

（3）乙方应按照甲方要求提供施工图纸、施工方案等相关资料；

（4）乙方应承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

3.2工程款支付比例：合同签订后，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为结算款。

四、工期及延误

4.1工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成桩基施工。

4.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。

五、质量及验收

5.1质量要求：乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求，确保桩基施工质量。

5.2验收：工程竣工验收合格后，甲方有权对桩基施工质量进行验收。如验收不合格，乙方应无条件进行整改，直至合格为止。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工方案

3.质量检测报告

4.工程验收报告

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障农村地区基础设施建设项目的顺利进行，特委托具有相应资质的第三方（以下简称“第三方”）对乙方（以下简称“乙方”）在农村地区为甲方提供的桩基施工服务进行监督管理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及第三方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________工程桩基施工

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：桩基施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基检测等。

二、第三方职责与权利

2.1第三方职责：

（1）对乙方施工过程进行全程监督管理，确保施工质量、安全、进度符合合同约定；

（2）对乙方提供的施工图纸、施工方案等进行审核，确保其符合国家标准、行业标准及甲方要求；

（3）对乙方进行定期或不定期的质量检测，确保桩基施工质量；

（4）对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理，确保工程顺利进行。

2.2第三方权利：

（1）要求乙方提供施工图纸、施工方案等相关资料；

（2）对乙方施工过程进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改；

（3）对乙方施工质量进行检测，有权要求乙方进行整改；

（4）对乙方违约行为进行制止，并有权向甲方提出处理建议。

三、甲方权利与义务

3.1甲方权利：

（1）对乙方施工过程进行监督，有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）对第三方的工作进行监督，确保其履行职责；

（3）对乙方施工质量进行验收，有权要求乙方进行整改；

（4）在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任。

3.2甲方义务：

（1）按照合同约定向乙方支付工程款；

（2）配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行；

（3）承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

四、乙方权利与义务

4.1乙方权利：

（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）要求甲方按照合同约定支付工程款；

（3）要求第三方按照合同约定履行职责。

4.2乙方义务：

（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）保证施工过程中的人身、财产安全；

（3）按照甲方要求提供施工图纸、施工方案等相关资料；

（4）承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

五、违约责任

5.1乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件进行整改，直至合格为止，并承担由此产生的全部费用；

（3）因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2第三方违约责任：

（1）第三方未履行监督管理职责，导致工程质量、安全、进度不符合合同约定，乙方有权要求甲方解除合同，并要求第三方承担相应责任；

（2）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工方案

3.质量检测报告

4.工程验收报告

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

第三方作为独立第三方机构，对乙方施工过程进行监督管理，有助于提高工程质量、保障施工安全、确保工程进度，同时降低甲方在施工过程中的风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为农村地区基础设施建设项目的投资主体，通过引入第三方监督管理机制，确保工程质量、安全、进度，保障自身合法权益，提高项目整体效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业桩基施工企业，甲方（以下简称“甲方”）作为土地开发业主，为保障土地开发项目的桩基施工质量，特委托具有相应资质的第三方（以下简称“第三方”）对乙方在项目中的桩基施工进行监督管理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及第三方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________土地开发项目桩基施工

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：桩基施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基检测等。

二、第三方职责与权利

2.1第三方职责：

（1）对乙方施工过程进行全程监督管理，确保施工质量、安全、进度符合合同约定；

（2）对乙方提供的施工图纸、施工方案等进行审核，确保其符合国家标准、行业标准及甲方要求；

（3）对乙方进行定期或不定期的质量检测，确保桩基施工质量；

（4）对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理，确保工程顺利进行。

2.2第三方权利：

（1）要求乙方提供施工图纸、施工方案等相关资料；

（2）对乙方施工过程进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改；

（3）对乙方施工质量进行检测，有权要求乙方进行整改；

（4）对乙方违约行为进行制止，并有权向甲方提出处理建议。

三、乙方权利与义务

3.1乙方权利：

（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）要求甲方按照合同约定支付工程款；

（3）要求第三方按照合同约定履行职责；

（4）在施工过程中，有权对施工图纸、施工方案进行必要的调整，确保施工顺利进行。

3.2乙方义务：

（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）保证施工过程中的人身、财产安全；

（3）按照甲方要求提供施工图纸、施工方案等相关资料；

（4）承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

四、甲方权利与义务

4.1甲方权利：

（1）对乙方施工过程进行监督，有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成桩基施工任务；

（2）对第三方的工作进行监督，确保其履行职责；

（3）对乙方施工质量进行验收，有权要求乙方进行整改；

（4）在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任。

4.2甲方义务：

（1）按照合同约定向乙方支付工程款；

（2）配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行；

（3）承担因自身原因造成的工程延误、停工等责任。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；

（3）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。

5.2第三方违约责任：

（1）第三方未履行监督管理职责，导致工程质量、安全、进度不符合合同约定，乙方有权要求甲方解除合同，并要求第三方承担相应责任；

（2）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成乙方损失的，应承担赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效