电工装修合同书

电工装修合同书通用合同编号：__________发包方（以下简称甲方）：地址：联系方式：承包方（电工，以下简称乙方）：地址：联系方式：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程范围与内容(1)强电系统①负责室内外强电线路的敷设，包括从配电箱到各个用电设备（如插座、灯具等）的电线铺设，保证线路走向合理、安全，符合相关电气规范。②安装强电配电箱，根据设计要求进行配电箱内的开关、熔断器等电器元件的配置和接线，保证配电箱的正常运行和对各支路电路的有效控制。③对强电系统进行接地处理，保证接地电阻符合国家安全标准，以保障用电设备和人员的安全。(2)弱电系统①弱电线路（如网线、电话线、电视线等）的布线工作，要做到线路整齐、标识清晰，避免与强电线路的干扰。②弱电插座（如网络插座、电话插座等）的安装，保证其位置符合设计要求，并且连接牢固、信号传输正常。③根据需要，进行弱电设备（如弱电箱、交换机等）的安装和调试，保证弱电系统整体功能的实现。(3)其他相关电气安装工程①对特殊电气设备（如空调、热水器等大功率电器）的专用线路进行安装，满足其用电需求并保证安全。②按照相关规定，在必要的位置安装电气安全标识，如警示标志、操作说明等。二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期延误①如因甲方原因（如未能及时提供施工场地、变更设计方案等）导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此产生的额外费用（如工人窝工费等）。②若因乙方原因（如施工人员不足、施工工艺不达标导致返工等）造成工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为工程总价的[X]%乘以延误的天数。同时乙方应采取有效措施加快工程进度，保证工程尽快完成。③如因不可抗力（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误，双方应协商解决，互不承担违约责任。三、工程质量标准1.质量标准规范本工程的质量应符合国家现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》以及其他相关电气安装工程的质量标准。乙方应按照规范要求进行施工，保证工程质量达到合格标准。2.质量验收①中间验收：在工程施工过程中，乙方应按照工程进度及时通知甲方进行中间验收。中间验收的内容包括隐蔽工程（如电线管的敷设、接地装置的安装等）的验收。乙方应提供隐蔽工程的验收资料，如施工图纸、材料检验报告等。经甲方验收合格后，方可进行下一道工序的施工。②竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收内容包括工程的整体质量、电气设备的运行情况、线路的连接情况等。如果验收发觉工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至工程通过验收。四、工程价款及付款方式1.工程总价：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用（包括但不限于人工、材料、设备、运输、管理费、利润、税金等），除因工程变更或本合同约定的调整因素外，不因任何其他原因调整。2.计价方式本工程采用总价包干的计价方式。乙方应根据本合同约定的工程范围和内容，按照上述工程总价进行施工，甲方按照合同约定支付工程款。3.付款方式(1)预付款在本合同签订后的[X]个工作日内，甲方应向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。预付款主要用于乙方采购材料、设备和组织施工人员进场等前期准备工作。(2)工程进度款当工程进度达到[具体进度节点，如完成强电系统的敷设]时，乙方应向甲方提交工程进度报告，经甲方审核确认后，甲方应在[X]个工作日内支付工程总价的[X]%作为工程进度款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。(3)竣工结算款工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方应在接到报告后的[X]个工作日内进行审核，审核无误后，甲方应在[X]个工作日内支付工程总价的[X]%作为竣工结算款，即人民币[剩余金额]元（大写：[大写金额]）。同时乙方应提供工程质量保修书，工程进入保修阶段。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方权利①有权对工程的进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。②有权对工程设计进行变更，但应按照本合同关于工程变更的约定办理相关手续。③在乙方违反合同约定时，有权要求乙方采取纠正措施或解除合同，并要求乙方承担违约责任。(2)甲方义务①在开工前，负责办理工程施工所需的相关手续（如施工许可证等），并向乙方提供施工场地和施工条件，包括但不限于通水、通电、通路等。②按照合同约定的付款方式及时支付工程款，如因甲方付款不及时导致工程延误或其他损失，由甲方承担相应责任。③负责协调施工现场的周边关系，保证乙方施工不受外界干扰。2.乙方权利与义务(1)乙方权利①有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和施工条件，以及按时支付工程款。②在工程变更时，有权要求甲方按照本合同约定调整工程价款和工期。③在甲方违反合同约定时，有权要求甲方采取纠正措施或承担违约责任。(2)乙方义务①按照合同约定的工程范围、内容、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和进度。②遵守施工现场的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，保证施工安全。因乙方原因发生安全的，由乙方承担全部责任。③负责采购符合质量要求的材料和设备，并提供材料设备的检验报告等质量证明文件。④按照相关规定做好工程资料的收集、整理和归档工作，在工程竣工验收时，向甲方提供完整的工程资料（包括但不限于施工图纸、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、竣工报告等）。六、材料设备供应1.材料设备采购①本工程所需的材料和设备原则上由乙方负责采购，但材料设备的品牌、规格、型号等应符合合同约定和设计要求。乙方应在采购前向甲方提供拟采购材料设备的清单，经甲方审核同意后方可采购。②如甲方对某些材料设备有特殊要求或指定供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购，但甲方指定的材料设备价格不得高于市场正常价格。2.材料设备质量要求①乙方采购的材料设备应符合国家现行的质量标准和行业规范要求，并且应具有合格的质量证明文件（如产品合格证、检验报告等）。②对于关键材料和设备（如电线、电缆、配电箱等），乙方应按照规定进行抽样检验，检验合格后方可用于工程施工。如发觉材料设备存在质量问题，乙方应立即停止使用，并更换为合格的材料设备。3.材料设备检验①材料设备进场时，乙方应通知甲方进行检验。甲方有权对进场的材料设备进行抽检，如抽检发觉材料设备不符合质量要求，乙方应负责更换，并承担因此产生的费用和工期延误责任。②乙方应妥善保管材料设备，防止其在储存和施工过程中受到损坏或变质。如因乙方保管不善导致材料设备损坏或变质，乙方应承担相应的责任。七、工程变更1.工程变更的提出①甲方有权根据实际需要提出工程变更要求，但应书面通知乙方。工程变更通知应包括变更的内容、范围、原因等信息。②乙方在施工过程中发觉需要变更工程设计或施工方案时，应及时书面通知甲方。乙方提出的工程变更建议应具有合理性和必要性，并附上变更后的设计方案或施工方案以及对工程价款和工期的影响分析。2.工程变更的确认①甲方收到乙方的工程变更建议后，应在[X]个工作日内进行审核。如同意变更，应书面通知乙方，并与乙方协商确定工程变更后的价款和工期调整事宜。②如甲方不同意乙方提出的工程变更建议，应书面回复乙方，并说明理由。乙方应按照原合同约定继续施工。3.工程变更对价款和工期的影响①工程变更导致工程价款增加或减少时，应按照本合同约定的计价方式进行调整。双方应根据变更后的工程内容和工作量，重新计算工程价款，并签订补充协议。②工程变更可能影响工程工期的，双方应协商确定工期的调整。如因工程变更导致工期延长，甲方应给予乙方相应的工期顺延；如导致工期缩短，乙方应采取有效措施保证工程按时完成。八、工程验收与保修1.工程验收(1)中间验收①乙方应在需要进行中间验收的工程部位施工完成后，提前[X]个工作日书面通知甲方进行中间验收。通知应包括验收的部位、内容、时间等信息。②甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关人员（如甲方代表、监理工程师等）进行中间验收。如验收合格，甲方应在验收记录上签字确认，乙方方可进行下一道工序的施工；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改完成后重新申请中间验收。③中间验收的内容主要包括隐蔽工程的验收（如电线管的敷设、接地装置的安装等）、工程材料和构配件的质量验收等。乙方应提供中间验收所需的相关资料（如施工图纸、材料检验报告、隐蔽工程验收记录等）。(2)竣工验收①工程竣工后，乙方应在[X]个工作日内提交竣工报告给甲方，申请竣工验收。竣工报告应包括工程概况、工程完成情况、工程质量自评情况、工程资料清单等内容。②甲方应在接到竣工报告后的[X]个工作日内组织竣工验收。竣工验收应按照国家现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》以及本合同约定的质量标准进行。如验收合格，甲方应在验收报告上签字确认，并办理工程竣工移交手续；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改费用由乙方承担，整改完成后重新申请竣工验收。③如甲方在接到竣工报告后的[X]个工作日内未组织竣工验收，或验收后[X]个工作日内未提出书面整改意见，则视为工程竣工验收合格。2.工程保修(1)保修期限本工程的保修期限自工程竣工验收合格之日起为[X]年。在保修期限内，乙方应承担工程质量保修责任。(2)保修责任①在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方的保修通知后[X]个小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。如乙方未能及时响应或到达现场进行维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。②对于因乙方施工质量原因导致的工程质量问题，乙方应免费进行维修；如因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的工程质量问题，乙方应在与甲方协商确定维修费用后进行维修。③在保修期限内，乙方应定期对工程进行回访，了解工程的使用情况，并做好回访记录。九、违约责任1.甲方违约责任①若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款和违约金。②若甲方未能按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致工程延误或无法施工，甲方应承担因此给乙方造成的损失（包括但不限于人工窝工费、设备闲置费、材料积压费等），并相应顺延工期。③若甲方违反合同约定擅自变更工程设计或要求乙方进行不合理的施工，导致工程质量问题或乙方损失的，甲方应承担相应的责任。2.乙方违约责任①若乙方未按照合同约定的工程范围、内容、质量标准和工期要求进行施工，乙方应承担违约责任。如工程质量不符合要求，乙方应负责整改直至达到合同约定的质量标准，整改费用由乙方承担；如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照工程总价的[X]%乘以延误天数向甲方支付违约金，并采取有效措施加快工程进度。②若乙方使用不符合质量要求的材料和设备进行施工，乙方应负责更换为合格的材料设备，并承担因此产生的费用和工期延误责任。如因材料设备质量问题导致工程质量，乙方应承担全部责任。③若乙方未能按照合同约定履行保修责任，乙方应按照维修费用的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。十、争议解决1.争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律