二零二五版消防设施改造项目施工监理合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版消防设施改造项目施工监理合同范本合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限二、监理单位与施工单位1.监理单位基本信息2.施工单位基本信息3.双方责任与义务三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容四、监理工作内容1.施工前期准备2.施工过程监理3.施工验收4.工程资料管理5.质量控制6.安全监理7.进度控制五、费用及支付1.监理费用总额2.费用构成3.支付方式4.付款时间六、工期及延误责任1.工期安排2.工期延误责任七、工程质量标准1.工程质量要求2.质量验收标准3.质量事故处理八、安全管理1.安全生产要求2.安全责任划分3.安全事故处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效与终止程序十四、其他约定1.保密条款2.法律适用3.通知与送达4.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同背景2.合同目的本合同旨在明确双方在消防设施改造项目施工监理过程中的权利、义务和责任，确保工程质量和安全。3.合同范围本合同范围包括但不限于对消防设施改造项目的施工图纸审查、施工过程监督、质量检验、进度控制、安全管理等。4.合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至消防设施改造项目竣工验收合格之日止。二、监理单位与施工单位1.监理单位基本信息监理单位名称：_________监理单位地址：_________监理单位资质：_________2.施工单位基本信息施工单位名称：_________施工单位地址：_________施工单位资质：_________3.双方责任与义务监理单位应按照国家有关法律法规和行业标准，对消防设施改造项目进行全过程监理。施工单位应按照监理单位的监督和管理要求，确保工程质量、安全和进度。三、工程概况1.工程名称消防设施改造项目2.工程地点_________3.工程规模总建筑面积：_________平方米4.工程内容消防设施改造主要包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防广播系统等。四、监理工作内容1.施工前期准备对施工图纸进行审查，提出修改意见。审查施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案。组织召开施工动员大会，明确监理工作要求。2.施工过程监理对施工过程进行监督检查，确保施工质量符合设计要求和规范。对施工进度进行控制，确保工程按期完成。对施工安全进行管理，预防安全事故发生。3.施工验收对施工完成的工程进行验收，确保符合设计要求和规范。对验收不合格的工程提出整改意见，要求施工单位整改。4.工程资料管理负责收集、整理、归档工程资料。确保工程资料完整、准确、及时。5.质量控制对施工过程中的原材料、半成品、成品进行质量检验。对施工单位的质量保证体系进行监督检查。6.安全监理对施工现场进行安全检查，确保施工安全。对施工单位的安全管理制度进行监督检查。7.进度控制对施工进度进行监控，确保工程按期完成。对进度偏差进行分析，提出调整措施。五、费用及支付1.监理费用总额监理费用总额为_________元。2.费用构成人员费用、设备费用、差旅费用、资料费用等。3.支付方式按照监理工作进度分阶段支付。4.付款时间每完成一定比例的监理工作后支付相应款项。六、工期及延误责任1.工期安排施工工期为_________个月。2.工期延误责任因监理单位原因造成的工期延误，由监理单位承担相应责任。因施工单位原因造成的工期延误，由施工单位承担相应责任。七、工程质量标准1.工程质量要求工程质量应符合国家有关法律法规、行业标准和设计要求。2.质量验收标准工程质量验收应按照国家有关法律法规、行业标准和设计要求进行。3.质量事故处理发生质量事故时，监理单位应立即组织调查，提出处理意见，并督促施工单位整改。八、安全管理1.安全生产要求施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。2.安全责任划分监理单位负责监督检查施工现场的安全生产，施工单位负责实施安全生产措施。3.安全事故处理发生安全事故，施工单位应立即采取措施，并及时报告监理单位和相关部门。九、合同变更与解除1.合同变更条件因不可抗力、工程设计变更等原因，导致合同内容需要变更的。2.合同解除条件双方协商一致解除合同；一方严重违约，另一方提出解除合同；合同约定的解除条件成就。3.合同变更与解除程序变更或解除合同，双方应书面通知对方，并签订相应的变更或解除协议。十、争议解决1.争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构仲裁委员会。3.争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。十一、违约责任1.违约情形未按约定履行合同义务；未按约定支付费用；未按约定完成监理工作等。2.违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。十二、合同解除与终止1.合同解除条件如双方协商一致或符合合同约定的解除条件。2.合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行。3.合同解除与终止程序双方应书面通知对方，并签订合同解除或终止协议。十三、合同生效与终止1.合同生效条件双方签字盖章后生效。2.合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致或符合合同约定的终止条件。3.合同生效与终止程序双方应书面通知对方，并签订合同生效或终止协议。十四、其他约定1.保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.法律适用本合同适用中华人民共和国法律。3.通知与送达通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。4.合同附件施工图纸施工组织设计专项施工方案监理工作方案甲方（业主）签字：____________________日期：_______________乙方（监理单位）签字：____________________日期：_______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款说明：在甲方为主导的情况下，甲方有权对施工监理工作进行总体指导和监督。内容：1.1甲方有权对监理单位的工作计划进行审核和批准。1.2甲方有权对监理单位的监理人员安排提出建议。1.3甲方有权要求监理单位对特殊问题进行专项报告。2.甲方责任条款说明：甲方应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。内容：2.1甲方应确保工程所需的设计文件、技术资料等及时提供给监理单位。2.2甲方应协调解决施工过程中涉及的设计变更、材料供应等问题。2.3甲方应承担因自身原因导致的施工延误或质量问题所造成的损失。3.甲方支付条款说明：甲方应按照合同约定及时支付监理费用。内容：3.1甲方应在监理单位提交的付款申请后，按照约定的付款比例和时间支付监理费用。3.2若甲方未按时支付监理费用，应向监理单位支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款说明：在乙方为主导的情况下，乙方负责对施工监理工作的全面执行。内容：1.1乙方应按照合同约定制定监理工作计划，并报甲方批准。1.2乙方应负责监理人员的培训和考核，确保其具备相应的专业能力。1.3乙方应定期向甲方汇报监理工作进展情况。2.乙方责任条款说明：乙方应承担因自身原因导致的监理工作不到位或质量问题的责任。内容：2.1乙方应确保监理工作的质量，对发现的问题及时提出整改意见。2.2乙方应负责监理人员的现场监督，确保施工质量符合要求。2.3乙方应承担因自身原因导致的监理工作失误所造成的损失。3.乙方支付条款说明：乙方应在完成监理工作后，按照合同约定向甲方提出付款申请。内容：3.1乙方应在监理工作完成后，向甲方提交监理工作报告和付款申请。3.2甲方应在收到乙方付款申请后，按照约定的付款比例和时间支付监理费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介责任条款说明：第三方中介应负责协调双方关系，确保合同的顺利履行。内容：1.1中介应协助甲方和乙方就合同履行过程中出现的问题进行沟通和协商。1.2中介应监督双方履行合同义务，确保合同的各项条款得到执行。1.3中介应负责处理合同履行过程中的争议，并提出解决方案。2.中介费用条款说明：第三方中介的收费应合理，并在合同中明确约定。内容：2.1中介费用应在合同中明确约定，包括中介服务费、协调费等。2.2中介费用应由甲方和乙方共同承担，按约定的比例支付。3.中介终止条款说明：在合同履行过程中，若中介无法履行职责，双方有权终止中介服务。内容：3.1若中介无法履行职责，甲方和乙方均有权终止中介服务。3.2中介服务终止后，中介应协助双方处理相关事宜，确保合同的顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.专项施工方案4.监理工作方案5.双方签订的保密协议6.付款申请及付款凭证7.监理工作报告8.质量验收报告9.安全事故报告10.合同变更及解除协议11.争议解决协议12.中介服务协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付监理费用；未按约定提供设计文件和技术资料；未协调解决施工过程中的问题。乙方违约：未按时完成监理工作；未按约定提出整改意见；未确保监理工作的质量。中介违约：未履行协调职责；未及时处理争议；未协助处理合同履行事宜。2.违约行为认定：违约行为的认定依据合同条款、双方协议以及相关法律法规。违约行为的认定需双方协商一致，如有争议，提交仲裁委员会仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指违约方为补偿守约方损失而支付的约定金额。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密协议：指双方就合同内容及相关信息签订的保密协议，约定保密义务和保密期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理单位与施工单位之间沟通不畅。解决办法：定期召开协调会议，加强沟通，确保双方信息畅通。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：监理单位及时提出整改意见，施工单位及时整改，确保工程质量。3.问题：工程进度延误。解决办法：监理单位分析延误原因，提出调整措施，确保工程按期完成。五、所有应用场景：1.新建消防设施项目施工监理。2.消防设施改造项目施工监理。3.公共建筑、住宅小区等消防设施施工监理。4.企业、事业单位消防设施施工监理。5.政府投资项目消防设施施工监理。全文完。二零二四版消防设施改造项目施工监理合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同标的1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.监理职责3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式3.4监理标准4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付期限4.4费用调整机制5.监理人员5.1监理人员配备5.2监理人员资质5.3监理人员职责6.监理程序6.1监理计划6.2监理检查6.3监理报告6.4监理验收7.施工单位责任7.1施工单位资质7.2施工单位人员7.3施工单位材料7.4施工单位设备8.监理与施工单位的沟通8.1沟通方式8.2沟通频率8.3沟通记录9.监理与设计单位的沟通9.1沟通方式9.2沟通频率9.3沟通记录10.监理与建设单位沟通10.1沟通方式10.2沟通频率10.3沟通记录11.监理与政府部门沟通11.1沟通方式11.2沟通频率11.3沟通记录12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2乙方（监理单位）：[乙方全称]1.2合同标的1.2.1项目名称：二零二四版消防设施改造项目1.2.2项目地点：[具体地址]1.2.3项目规模：[项目具体规模描述]1.2.4项目投资：[投资金额]1.3合同签订日期1.3.1甲方代表签字日期：[日期]1.3.2乙方代表签字日期：[日期]1.4合同生效日期1.4.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起2.项目概况2.1项目名称2.1.1完整项目名称：二零二四版消防设施改造项目2.2项目地点2.2.1项目具体地址：[详细地址]2.3项目规模2.3.1项目建筑面积：[面积]2.3.2项目占地面积：[面积]2.4项目投资2.4.1项目总投资：[金额]2.4.2投资资金来源：[来源说明]2.5项目工期2.5.1计划工期：[具体时间]2.5.2实际工期：[具体时间]3.监理职责3.1监理范围3.1.1施工现场的安全、质量、进度、环境保护等方面的监督3.1.2施工单位资质、人员、材料、设备等方面的审查3.2监理内容3.2.1施工图纸、技术规范、施工方案的审核3.2.2施工过程的现场监督3.2.3施工质量的检验和验收3.2.4施工进度的监控3.2.5施工环境保护的监督3.3监理方式3.3.1定期检查3.3.2不定期抽查3.3.3现场巡视3.3.4技术交底和培训3.4监理标准3.4.1国家及行业相关标准3.4.2甲方提供的施工图纸和技术规范4.监理费用4.1监理费用总额4.1.1监理费用：[金额]4.2费用支付方式4.2.1乙方在合同签订后[天数]内提交监理费用预算4.2.2甲方按监理费用预算的[比例]预付4.2.3乙方完成监理工作后，甲方根据实际工作量和质量验收结果支付剩余费用4.3费用支付期限4.3.1预付款支付期限：合同签订后[天数]内4.3.2结算支付期限：监理工作完成后[天数]内4.4费用调整机制4.4.1因国家政策调整、市场波动等原因导致监理费用发生变化的，双方应协商调整5.监理人员5.1监理人员配备5.1.1乙方应按照合同约定配备足够的监理人员5.1.2监理人员应具备相应的专业资格和经验5.2监理人员资质5.2.1监理人员应持有有效的监理工程师资格证书5.2.2监理人员应具备相关领域的专业技术职称5.3监理人员职责5.3.1负责项目的日常监理工作5.3.2负责监理记录和报告的编制5.3.3负责与施工单位、设计单位、建设单位的沟通协调6.监理程序6.1监理计划6.1.1乙方应在合同签订后[天数]内提交监理计划6.1.2监理计划应包括监理范围、内容、方式、时间安排等6.2监理检查6.2.1乙方应定期对施工现场进行检查6.2.2检查内容包括施工质量、进度、安全等方面6.3监理报告6.3.1乙方应定期提交监理报告6.3.2监理报告应包括检查情况、问题及建议等6.4监理验收6.4.1乙方应参与项目的竣工验收6.4.2竣工验收合格后，乙方应出具监理验收报告8.施工单位责任8.1施工单位资质8.1.1施工单位应具备相应的施工资质等级证书8.1.2施工单位资质等级应符合项目要求8.2施工单位人员8.2.1施工单位应配备足够的技术、管理人员8.2.2人员资质应符合相关要求8.3施工单位材料8.3.1施工单位应使用符合国家及行业标准的材料8.3.2材料进场前应进行检验，并符合合同要求8.4施工单位设备8.4.1施工单位应配备足够的施工设备9.监理与施工单位的沟通9.1沟通方式9.1.1定期召开现场会议9.1.2随时进行现场巡视和检查9.1.3通过书面报告进行沟通9.2沟通频率9.2.1每周至少召开一次现场会议9.2.2每日进行现场巡视和检查9.2.3需要时通过书面报告进行沟通9.3沟通记录9.3.1每次会议和检查应有记录9.3.2每份书面报告应有发送和接收的记录10.监理与设计单位的沟通10.1沟通方式10.1.1定期召开设计交底会10.1.2随时进行设计变更沟通10.1.3通过书面报告进行沟通10.2沟通频率10.2.1每月至少召开一次设计交底会10.2.2每周至少进行一次设计变更沟通10.2.3需要时通过书面报告进行沟通10.3沟通记录10.3.1每次会议和沟通应有记录10.3.2每份书面报告应有发送和接收的记录11.监理与建设单位沟通11.1沟通方式11.1.1定期提交监理报告11.1.2需要时召开专题会议11.1.3通过书面报告进行沟通11.2沟通频率11.2.1每周提交一次监理报告11.2.2需要时每月召开一次专题会议11.2.3需要时通过书面报告进行沟通11.3沟通记录11.3.1每份报告和会议应有记录11.3.2每份书面报告应有发送和接收的记录12.监理与政府部门沟通12.1沟通方式12.1.1遵守国家相关法律法规12.1.2按照政府部门的要求提交相关材料12.1.3参加政府部门组织的会议和检查12.2沟通频率12.2.1按照政府部门的要求定期沟通12.2.2需要时随时沟通12.3沟通记录12.3.1每次沟通应有记录12.3.2每份提交的材料应有接收记录13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1通过友好协商解决13.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁13.1.3仲裁不成，依法向人民法院起诉13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后[天数]内提交争议解决申请13.2.2争议解决机构应在[天数]内作出裁决或判决13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构应为双方认可的仲裁委员会或人民法院14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经双方认可的公证机关公证14.2合同终止条件14.2.1项目竣工验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.2.3因不可抗力导致合同无法履行14.3合同终止后的处理14.3.1双方应按照合同约定结算剩余款项14.3.3双方应按照合同约定处理争议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为项目提供专业服务或协助的其他法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于：设计单位、咨询机构、检测机构、供应商、承包商等。15.2第三方介入原因15.2.1为提高项目效率和质量，甲乙双方同意在必要时引入第三方提供专业服务。15.2.2第三方介入可能涉及但不限于：技术支持、项目管理、质量检测、合同履行监督等。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，并应考虑第三方的资质、经验、信誉等因素。16.1.2第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同或合作协议。16.2第三方职责16.2.1第三方应根据合同约定，履行其职责，并对自己的工作成果负责。16.2.2第三方的工作成果应符合国家相关标准和甲乙双方的要求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，甲乙双方同意的最高赔偿限额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应在第三方服务合同或合作协议中明确约定。17.2.2责任限额应根据第三方的工作性质、服务内容、潜在风险等因素综合确定。17.3责任限额调整17.3.1如有特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应直接向甲方报告工作，并接受甲方的监督。18.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的相关规定。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应与乙方密切合作，共同确保项目顺利进行。18.2.2第三方在履行职责过程中，应遵守乙方的管理规定。18.3第三方与施工单位的关系18.3.1第三方应监督施工单位按照合同要求施工，并确保施工质量。18.3.2第三方在必要时可直接与施工单位沟通，并要求其整改问题。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序19.1.1如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。19.1.2补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。19.2合同变更内容19.2.1补充协议应包括第三方介入的具体内容、职责、责任限额等。19.2.2补充协议应明确甲乙双方的权利和义务。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入后的争议，仍按照本合同第13条“争议解决”的规定进行解决。20.2第三方责任争议20.2.1如第三方责任争议涉及本合同，应按照本合同的规定进行解决。20.2.2如第三方责任争议涉及第三方服务合同或合作协议，应按照该合同的规定进行解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同签订双方的身份证明文件合同签订双方的授权委托书（如有）合同签订双方的签字盖章文件2.项目相关文件项目可行性研究报告项目设计文件项目施工图纸项目施工组织设计项目施工方案项目施工进度计划项目施工预算3.监理相关文件监理计划监理记录监理报告监理验收报告监理人员资质证明文件4.施工单位相关文件施工单位资质证明文件施工单位人员资质证明文件施工单位材料检验报告施工单位设备检验报告施工单位施工组织设计5.设计单位相关文件设计单位资质证明文件设计人员资质证明文件设计变更通知单设计图纸6.建设单位相关文件建设单位资质证明文件建设单位人员资质证明文件建设单位资金证明文件建设单位授权委托书（如有）7.第三方相关文件第三方资质证明文件第三方人员资质证明文件第三方服务合同或合作协议第三方工作成果报告说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付监理费用责任认定：乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停监理工作。示例：甲方应在监理工作完成后[天数]内支付监理费用，如逾期未支付，乙方有权要求甲方支付每日[金额]的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时提交监理报告或验收报告责任认定：甲方有权要求乙方在规定时间内提交报告，并有权要求乙方承担由此造成的损失。示例：乙方应在每次检查后[天数]内提交监理报告，如逾期未提交，甲方有权要求乙方承担每日[金额]的延误费用。3.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定进行施工责任认定：监理单位有权要求施工单位整改，并有权要求施工单位承担由此造成的损失。示例：施工单位未按设计图纸进行施工，监理单位有权要求施工单位停止施工，并要求施工单位承担修复费用。4.设计单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定提供设计服务责任认定：建设单位有权要求设计单位提供设计服务，并有权要求设计单位承担由此造成的损失。示例：设计单位未按时提交设计图纸，建设单位有权要求设计单位支付每日[金额]的延误费用。5.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定提供专业服务责任认定：甲乙双方有权要求第三方承担由此造成的损失，并有权要求第三方支付违约金。示例：第三方未按时完成检测工作，甲乙双方有权要求第三方支付每日[金额]的延误费用。全文完。二零二四版消防设施改造项目施工监理合同范本2合同编号_________一、合同主体甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在消防设施改造项目施工监理过程中的权利义务，确保消防设施改造项目按期、保质、安全、合规完成。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关政策制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“消防设施”指符合国家标准、行业标准及甲方要求，用于火灾报警、消防控制、消防灭火、消防疏散等功能的设备、设施及其配件。3.2关键词解释（1）施工监理：指乙方受甲方委托，对消防设施改造项目施工过程进行监督、检查、验收等管理活动。（2）合同履行时间：指本合同生效之日起至消防设施改造项目竣工验收合格之日止。（3）合同履行地点：指消防设施改造项目施工地点。（4）合同履行方式：指乙方按照合同约定，对消防设施改造项目施工过程进行现场监理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对消防设施改造项目施工过程进行现场监理。（2）甲方有权要求乙方提供消防设施改造项目施工监理的相关资料和报告。（3）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和验收。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供消防设施改造项目的相关资料和图纸。（2）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。（3）乙方有权要求甲方在合同履行过程中支付相应的监理费用。（4）乙方应按照合同约定，对消防设施改造项目施工过程进行现场监理，确保工程质量、进度和安全。五、履行条件5.1合同履行时间本合同履行时间为自合同生效之日起至消防设施改造项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为消防设施改造项目施工地点。5.3合同履行方式（1）对施工过程中的消防设施进行验收；（2）对施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督；（3）对施工过程中存在的问题提出整改意见；（4）对施工过程中的突发事件进行处理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）消防设施改造项目竣工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）甲方书面通知乙方合同终止；（2）乙方在接到甲方终止合同的通知后，应在3个工作日内予以确认。6.4终止后果（1）合同终止后，甲方应向乙方支付已完成的监理费用；（2）合同终止后，乙方应将消防设施改造项目施工监理的相关资料和报告提交给甲方。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理费：根据消防设施改造项目的规模、复杂程度及监理工作量，经双方协商确定的监理费用。（2）差旅费：乙方在履行监理职责过程中产生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等。（3）其他费用：根据实际情况，经双方协商确定的其他费用。7.2支付方式（1）监理费：甲方应在合同签订后5个工作日内支付监理费的50%作为预付款。（2）差旅费：乙方在发生差旅费用后，应及时向甲方提交费用清单及发票，甲方应在收到后5个工作日内支付。（3）其他费用：按照双方协商的支付方式进行支付。7.3支付时间（1）监理费：预付款支付后，监理工作开始前；剩余监理费在监理工作完成后，验收合格后支付。（2）差旅费：在差旅费用发生后的5个工作日内支付。（3）其他费用：按照双方协商的支付时间支付。7.4支付章件（1）监理费：甲方应在支付监理费时，提供加盖公章的付款凭证。（2）差旅费：乙方在提交费用清单及发票后，甲方应在收到后5个工作日内支付，并提供加盖公章的付款凭证。（3）其他费用：按照双方协商的支付章件支付。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。（2）甲方未按合同约定提供相关资料和图纸，导致乙方无法履行监理职责，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成监理工作，应向甲方支付违约金，违约金为监理费总额的1%。（2）乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定和法律规定，承担相应的赔偿责任。赔偿金额以实际损失为基础，采取现金、转账等方式支付。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）消防设施改造项目的相关资料、图纸、技术等；（3）合同履行过程中涉及的其他保密信息。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应严格遵守保密条款，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按期履行的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律变更等；（3）社会异常事件：战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件持续期间，甲乙双方应尽力采取措施，减少损失；（3）不可抗力事件解除后，甲乙双方应继续履行合同。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，甲乙任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形；（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中甲乙双方的权利和义务，非经双方书面同意，不得转让或以其他方式让渡。（2）甲方保留对消防设施改造项目的最终决定权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇紧急情况，甲方有权采取必要措施，确保工程安全和质量。（2）乙方在监理过程中，如发现重大安全隐患，有权要求甲方立即整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。14.2修改和补充效力修改和补充内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合，共同确保消防设施改造项目的顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照合同约定，及时提供相关资料和图纸；（2）乙方应按照合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方就消防设施改造项目施工监理事宜达成的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式明确约定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.消防设施改造项目施工图纸及设计文件2.消防设施改造项目施工合同3.消防设施改造项目施工组织设计4.消防设施改造项目施工进度计划5.消防设施改造项目施工监理大纲6.消防设施改造项目施工监理日志7.消防设施改造项目施工监理报告8.消防设施改造项目施工验收报告9.甲乙双方签订的保密协议10.合同履行过程中的相关通讯记录和会议纪要二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付监理费用，认定为违约行为。