2025版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同3篇_第1页
2025版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同3篇_第2页
2025版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同3篇_第3页
2025版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同3篇_第4页
2025版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同本合同目录一览1.中标通知书1.1中标通知书发出1.2中标通知书内容2.中标单位信息2.1中标单位名称2.2中标单位资质2.3中标单位联系人及联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资估算4.合同内容4.1合同标的4.2工程量清单4.3工程质量要求4.4工程进度要求5.合同工期5.1工期计划5.2工期延误处理5.3工期验收6.合同价款6.1合同总价6.2合同付款方式6.3合同价款调整7.风险责任7.1风险识别与评估7.2风险承担7.3风险处理措施8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保证责任8.3质量检查与验收9.工程保险9.1保险种类9.2保险责任范围9.3保险费用承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.中标通知书1.1中标通知书发出(1)中标单位名称;(2)中标项目名称;(3)中标项目地点;(4)中标项目规模;(5)中标合同金额;(6)中标通知书发出日期;(7)招标人盖章。1.2中标通知书内容(1)中标单位应按照招标文件的要求,在规定的时间内与招标人签订合同;(2)中标单位应按照中标通知书的要求,在规定的时间内向招标人提交履约保证金;(3)中标单位应按照招标文件的要求,在规定的时间内完成中标项目的施工;(4)中标单位应遵守国家法律法规和行业规范,确保工程质量和安全;(5)中标单位应按照合同约定,按时足额支付相关费用。2.中标单位信息2.1中标单位名称中标单位名称为:建设集团有限公司。2.2中标单位资质中标单位资质为:建筑工程施工总承包一级。2.3中标单位联系人及联系方式中标单位联系人:联系电话:13853.项目概况3.1项目名称项目名称:市住宅小区建设项目。3.2项目地点项目地点:市区街道。3.3项目规模项目规模:总建筑面积约10万平方米。3.4项目投资估算项目投资估算:约人民币2亿元。4.合同内容4.1合同标的合同标的为:市住宅小区建设项目的设计、施工、验收及保修等全过程。4.2工程量清单工程量清单详见附件一。4.3工程质量要求工程质量要求应符合国家相关质量标准,具体要求详见招标文件。4.4工程进度要求工程进度要求详见附件二。5.合同工期5.1工期计划合同工期为:自合同签订之日起至2026年X月X日。5.2工期延误处理如因中标单位原因导致工期延误,每延误一日,中标单位应向招标人支付合同总价千分之二的违约金。5.3工期验收工程竣工后,中标单位应按照合同约定组织验收,验收合格后,招标人应及时支付工程款。6.合同价款6.1合同总价合同总价为:人民币2亿元。6.2合同付款方式合同付款方式为:(1)合同签订后,中标单位应向招标人提交履约保证金,金额为合同总价的10%;(2)工程进度款按月支付,每月支付合同总价的5%;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价的85%;(4)工程保修期满后,支付合同总价的5%;(5)合同解除或终止后,剩余款项退还中标单位。6.3合同价款调整如因政策调整、市场波动等原因导致合同价款发生变化,双方应协商一致后调整合同价款。8.风险责任8.1风险识别与评估中标单位应在中标通知书发出后X日内,提交风险识别与评估报告,报告应详细列出项目实施过程中可能遇到的风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险、管理风险等。8.2风险承担除不可抗力因素外,中标单位应承担合同履行过程中的所有风险责任。不可抗力因素包括自然灾害、战争、政府行为等。8.3风险处理措施对于识别出的风险,中标单位应制定相应的风险处理措施,包括风险规避、风险减轻、风险转移等。9.质量保证8.1质量保证期本合同项目的质量保证期为自竣工验收合格之日起X年。8.2质量保证责任中标单位在质量保证期内,应负责解决因施工质量问题引起的维修、返工等问题,并承担相应的费用。8.3质量检查与验收项目施工过程中,招标人有权对工程质量进行检查,中标单位应积极配合。工程验收应按照国家相关标准进行,验收不合格的工程,中标单位应负责整改直至合格。10.工程保险9.1保险种类(1)建筑工程一切险;(2)第三者责任险;(3)意外伤害险。9.2保险责任范围保险责任范围应包括但不限于施工过程中发生的意外事故、自然灾害等。9.3保险费用承担保险费用由中标单位承担,保险单应提交给招标人备案。11.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。10.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起X个月内。12.合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序合同解除需提前X日书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余款项、工程进度、质量保证等问题。13.违约责任12.1违约情形(1)未按合同约定履行义务;(2)未按合同约定支付款项;(3)工程质量不符合要求;(4)其他违约行为。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据违约行为的具体情况,按照合同约定或法律规定计算。14.合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期为2024年X月X日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲、乙双方以外的,根据合同约定或双方一致同意介入合同关系,提供专业服务、监督、咨询、评估等非直接施工责任的主体。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保项目按时完成,并优化项目管理。15.3第三方介入方式(1)监理:对施工过程进行全程监督,确保工程质量、进度和合同要求;(2)咨询:提供专业意见和建议,协助甲、乙双方解决合同履行中的问题;(3)评估:对项目进度、质量、成本等进行评估,确保项目目标的实现;(4)其他:根据合同需要,其他形式的第三方介入。15.4第三方选择与委托15.4.1第三方选择甲、乙双方应共同选择第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。15.4.2第三方委托甲、乙双方应书面委托第三方介入合同,并明确第三方的职责和权限。16.第三方责任限额16.1责任范围第三方在合同中的责任范围限于其提供的服务内容,不包括直接施工责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和风险进行评估,并在合同中明确。16.2.2限额计算方法第三方责任限额的计算方法如下:(1)根据第三方提供服务的内容,确定其潜在风险;(2)参照市场同类服务价格,确定第三方服务费用;(3)结合第三方服务的重要性,确定责任限额。17.第三方与甲乙双方的关系17.1职责划分第三方在合同中的职责应与甲、乙双方明确划分,避免职责重叠或责任不清。17.2沟通与协调甲、乙双方应与第三方保持良好沟通,确保信息畅通,协调解决问题。17.3权利义务第三方在合同中的权利和义务应与甲、乙双方的权利义务相对应,确保合同履行公平、公正。18.第三方介入的合同变更18.1变更程序如需变更第三方介入的合同内容,甲、乙双方应协商一致,并书面通知第三方。18.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方的服务内容、责任限额、费用等。19.第三方介入的合同终止19.1终止条件(1)第三方严重违约;(2)合同目的实现;(3)合同约定的其他终止条件。19.2终止程序合同终止需提前X日书面通知第三方,并说明终止原因。19.3终止后的处理合同终止后,甲、乙双方应按照合同约定处理剩余款项、服务内容、责任等事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.中标通知书详细要求:中标通知书应包含中标单位名称、项目名称、项目地点、合同金额、发出日期等内容,并由招标人盖章。说明:中标通知书是合同签订的依据,应妥善保管。2.中标单位资质证明文件详细要求:包括中标单位的营业执照、资质证书、相关行业许可证等。说明:资质证明文件是中标单位具备相应施工能力的证明,应真实有效。3.工程量清单详细要求:工程量清单应详细列出项目的各项工程量,包括工程名称、规格、数量、单位等。说明:工程量清单是合同价款确定的依据,应准确无误。4.工程进度计划详细要求:工程进度计划应明确项目的施工阶段、时间节点、质量要求等。说明:工程进度计划是控制工程进度的重要依据,应合理可行。5.质量保证计划详细要求:质量保证计划应包括质量控制措施、质量检验标准、质量责任等。说明:质量保证计划是确保工程质量的重要手段,应严格执行。6.工程保险单详细要求:包括建筑工程一切险、第三者责任险、意外伤害险等保险单。说明:工程保险单是保障项目施工过程中发生意外事故的依据,应合法有效。7.第三方介入协议详细要求:明确第三方的服务内容、职责、权限、费用、责任限额等。说明:第三方介入协议是明确第三方与甲、乙双方关系的重要文件,应详细明确。8.合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行调整的依据,应合法有效。9.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中发生争议的依据,应公平合理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定的工期延误处理条款,每延误一日,违约方支付合同总价千分之二的违约金。示例说明:若合同工期为一年,实际工期延误30天,则违约方需支付合同总价0.9%的违约金。2.违约行为:工程质量不符合要求。责任认定标准:根据国家相关质量标准和合同约定的质量要求,确定工程质量是否合格。示例说明:若工程验收不合格,导致返工,则违约方需承担返工产生的全部费用。3.违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定标准:根据合同约定的付款方式和时间节点,确定付款是否及时。示例说明:若合同约定每月支付工程款,但某月未按时支付,则违约方需支付滞纳金。4.违约行为:第三方严重违约。责任认定标准:根据第三方介入协议,确定第三方是否严重违约。示例说明:若第三方未按协议提供专业服务,导致项目延误,则第三方需承担相应责任。全文完。2024版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同有效期2.中标结果公告2.1中标单位名称2.2中标项目名称2.3中标金额2.4中标时间2.5中标公示期限3.合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称3.1.2工程地点3.1.3工程规模3.1.4工程建设内容3.2施工单位资质3.2.1施工单位名称3.2.2施工单位资质等级3.2.3施工单位资质证书编号3.3施工工期3.3.1施工期限3.3.2施工进度安排3.3.3施工节点目标4.合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式4.3付款节点4.4付款条件5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证5.4质量责任6.施工进度要求6.1施工进度计划6.2施工进度控制6.3施工进度调整6.4施工进度违约责任7.施工安全要求7.1安全责任7.2安全措施7.3安全培训7.4安全事故处理8.合同变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更责任9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:《2024版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同》1.2合同编号:2024SY0011.3合同签订日期:2024年4月1日1.4合同签订双方1.4.1招标单位:市住房和城乡建设局1.4.2施工单位:建筑工程有限公司1.5合同有效期:自合同签订之日起至2027年3月31日2.中标结果公告2.1中标单位名称:建筑工程有限公司2.2中标项目名称:市住宅小区建设项目2.3中标金额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)2.4中标时间:2024年3月15日2.5中标公示期限:2024年3月16日至2024年3月22日3.合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称:市住宅小区建设项目3.1.2工程地点:市区路号3.1.3工程规模:占地面积10万平方米,总建筑面积20万平方米3.1.4工程建设内容:住宅楼、商业配套、地下车库等3.2施工单位资质3.2.1施工单位名称:建筑工程有限公司3.2.2施工单位资质等级:一级施工企业资质3.2.3施工单位资质证书编号:XK202300013.3施工工期3.3.1施工期限:自合同签订之日起至2026年3月31日3.3.2施工进度安排:分阶段进行,具体进度计划见附件一3.3.3施工节点目标:确保按期完成各阶段施工任务4.合同价款4.1合同价款总额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.2付款方式:分阶段付款,具体付款节点及比例见附件二4.3付款节点:根据施工进度及质量验收情况确定4.4付款条件:施工单位提交合格工程及相应资料,招标单位审核无误后支付5.施工质量要求5.1质量标准:按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级5.2质量检测:施工单位应按工程进度进行质量检测,并将检测结果报送招标单位5.3质量保证:施工单位应提供质量保证书,确保工程在保修期内质量达标5.4质量责任:施工单位对工程质量承担全部责任,因施工单位原因造成的质量问题,由施工单位负责修复并承担相应费用6.施工进度要求6.1施工进度计划:详见附件一6.2施工进度控制:施工单位应按进度计划执行,如遇特殊情况需调整进度,应及时向招标单位报告6.3施工进度调整:经双方协商一致,可对施工进度计划进行调整6.4施工进度违约责任:如施工单位未按计划完成施工任务,每逾期一天,应向招标单位支付合同总价款的万分之五作为违约金8.合同变更8.1变更范围8.1.1合同内容的变更,包括但不限于工程范围、施工质量标准、工期、合同价款等8.1.2合同签订双方的权利和义务的变更8.2变更程序8.2.1变更请求:任何一方提出变更请求,应以书面形式提交对方8.2.2变更协商:双方应就变更内容进行充分协商,达成一致意见8.2.3变更协议:协商一致后,双方应签订书面变更协议8.3变更责任8.3.1因变更导致的工程量增加或减少,相应合同价款应予以调整8.3.2因变更导致的工期延长,工期应予以相应顺延8.3.3因变更导致的费用增加,由责任方承担9.合同解除9.1解除条件9.1.1合同双方协商一致,决定解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行9.2解除程序9.2.1提出解除:任何一方提出解除合同,应以书面形式通知对方9.2.2解除确认:对方在收到解除通知后,应在合理期限内予以确认9.2.3解除生效:解除协议签订后,合同解除生效9.3解除责任9.3.1因解除合同造成的损失,由责任方承担9.3.2解除合同后,双方应按照合同约定办理移交手续10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工单位未按合同约定完成工程10.1.2施工单位未按合同约定提供合格工程10.1.3招标单位未按合同约定支付工程款10.1.4一方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2.2违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿的具体金额由双方协商确定10.3.2如协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议双方应友好协商解决11.1.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁11.1.3仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1争议双方应按照仲裁规则提交仲裁申请11.3.2仲裁委员会受理仲裁申请后,依法进行仲裁12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2终止程序12.2.1提出终止:任何一方提出终止合同,应以书面形式通知对方12.2.2终止确认:对方在收到终止通知后,应在合理期限内予以确认12.2.3终止生效:终止协议签订后,合同终止生效12.3终止责任12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定办理移交手续12.3.2合同终止后,双方应按照约定结算剩余款项13.合同附件13.1附件清单13.1.1附件一:施工进度计划13.1.2附件二:付款节点及比例13.1.3附件三:质量保证书13.2附件内容13.2.1附件一详细列出了施工进度计划,包括各阶段的开始和结束时间13.2.2附件二详细列出了各付款节点及对应的比例13.2.3附件三由施工单位提供,确保工程质量达到合同要求14.其他约定事项14.1合同文本一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除合同双方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。15.1.2第三方介入合同,是指合同双方同意由第三方参与合同的执行,以提供专业服务、监督、咨询等。15.2第三方介入目的15.2.1确保工程质量和安全15.2.2提高工程管理效率15.2.3实现合同目标15.3第三方介入程序15.3.1合同双方应协商确定需要介入的第三方及其职责15.3.2第三方应具备相应的资质和条件,并通过合同双方认可15.3.3第三方介入合同应经合同双方同意,并以书面形式明确第三方的权利和义务16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在执行合同过程中因自身原因造成工程损失或质量问题的,应承担相应的赔偿责任16.1.2第三方责任限额由合同双方在合同中约定,并在第三方介入合同中明确16.1.3第三方责任限额不得超过合同总价款的百分之十16.2第三方责任承担16.2.1第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、修复缺陷、停止违约行为等16.2.2第三方责任承担的具体方式由合同双方在合同中约定17.第三方权利17.1第三方权利范围17.1.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对工程进行监督检查17.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料17.1.3第三方有权根据合同约定提出意见和建议17.2第三方权利行使17.2.1第三方应按照合同约定和自身职责行使权利17.2.2第三方行使权利时,应确保不影响合同双方的正常履行18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系,各自承担相应的责任和义务18.1.2第三方不得因介入合同而损害合同双方的合法权益18.2第三方与其他各方的责任划分18.2.2第三方对自身工作范围内的责任承担,合同双方对自身工作范围内的责任承担18.2.3第三方对合同双方工作范围内的责任,由合同双方自行承担19.第三方介入合同的变更19.1变更条件19.1.1合同双方认为有必要变更第三方介入合同19.1.2第三方同意变更第三方介入合同19.2变更程序19.2.1合同双方应以书面形式提出变更请求19.2.2第三方应在收到变更请求后,在合理期限内予以答复19.2.3合同双方和第三方达成一致后,应签订书面变更协议20.第三方介入合同的终止20.1终止条件20.1.1第三方介入合同约定的期限届满20.1.2合同双方协商一致终止第三方介入合同20.1.3第三方因自身原因终止介入合同20.2终止程序20.2.1提出终止:合同双方或第三方以书面形式提出终止请求20.2.2终止确认:合同双方和第三方在收到终止请求后,应在合理期限内予以确认20.2.3终止生效:终止协议签订后,第三方介入合同终止生效20.3终止责任20.3.1第三方介入合同终止后,合同双方应按照约定办理移交手续20.3.2第三方介入合同终止后,合同双方和第三方应根据合同约定结算剩余款项第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工进度计划详细要求和说明:包括工程各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的具体日期。需列出每月的施工任务和预期完成量。应包含施工人员、材料、设备等资源配置计划。2.附件二:付款节点及比例详细要求和说明:列出各付款节点,如工程开工、中期付款、竣工验收等。明确每个节点的付款比例和金额。应包含付款条件,如工程进度、质量验收等。3.附件三:质量保证书详细要求和说明:由施工单位提供,保证工程质量达到合同要求。应包括质量标准、检测方法、保修期限等。应有施工单位负责人签字和单位盖章。4.附件四:第三方介入合同详细要求和说明:明确第三方介入的目的、职责、权利和义务。列出第三方的资质和条件。约定第三方责任限额和承担方式。5.附件五:争议解决协议详细要求和说明:约定争议解决方式,如协商、仲裁或诉讼。明确争议解决机构或法院。约定争议解决程序和期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程施工单位未按合同约定提供合格工程招标单位未按合同约定支付工程款一方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准:违约行为的严重程度违约行为对合同履行的影响违约行为的持续时间和频率3.违约责任认定示例:施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误:如果延误时间在合同约定的工期范围内,施工单位应承担违约责任,支付违约金。如果延误时间超过合同约定的工期,施工单位应承担违约责任,赔偿招标单位因此遭受的损失。招标单位未按合同约定支付工程款:如果招标单位未按时支付工程款,应向施工单位支付违约金。如果招标单位未支付工程款导致施工单位无法继续施工,招标单位应赔偿施工单位因此遭受的损失。全文完。2024版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人信息1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类别2.5项目投资估算3.中标结果3.1中标单位名称3.2中标单位资质3.3中标金额3.4中标工期3.5中标单位项目负责人4.合同主体4.1施工单位名称4.2施工单位资质4.3施工单位项目负责人4.4施工单位项目经理部人员构成5.合同标的5.1施工内容5.2施工范围5.3施工图纸及资料5.4施工规范及标准6.合同工期6.1工期安排6.2工期调整6.3工期延误及处理7.合同价款7.1合同价款总额7.2付款方式及进度7.3价格调整机制7.4付款条件及时间8.施工质量管理8.1质量要求8.2质量控制体系8.3质量检测与验收8.4质量事故处理9.施工安全9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理9.4安全生产教育培训10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更审批10.4变更合同价款11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同终止14.4合同解除后的权利义务14.5合同解除后的争议处理第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:2024版施工单位招标投标中标结果公告及公示合同1.2合同编号:2024ST0011.3合同签订日期:2024年4月1日1.4合同双方当事人信息:1.4.1招标方:市建筑工程有限公司1.4.2投标方:建筑工程集团有限公司1.5合同签订地点:市建筑工程有限公司会议室2.项目概况2.1项目名称:市住宅小区建设项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:总建筑面积约120,000平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4项目类别:住宅小区综合开发项目2.5项目投资估算:总投资约10亿元人民币3.中标结果3.1中标单位名称:建筑工程集团有限公司3.2中标单位资质:建筑工程施工总承包一级资质3.3中标金额:人民币8.5亿元3.4中标工期:自合同签订之日起18个月内完成3.5中标单位项目负责人:,联系电话:138xxxx56784.合同主体4.1施工单位名称:建筑工程集团有限公司4.2施工单位资质:建筑工程施工总承包一级资质4.3施工单位项目负责人:,联系电话:139xxxx56784.4施工单位项目经理部人员构成:4.4.1项目经理:4.4.2技术负责人:4.4.3质量负责人:赵六4.4.4安全负责人:钱七5.合同标的5.1施工内容:市住宅小区建设项目全部建筑工程施工5.2施工范围:包括土建、安装、装饰装修等5.3施工图纸及资料:由招标方提供完整施工图纸及技术资料5.4施工规范及标准:严格按照国家相关规范及标准执行6.合同工期6.1工期安排:自合同签订之日起18个月内完成6.2工期调整:如因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致后可调整工期6.3工期延误及处理:如施工单位未按合同约定工期完成工程,每延误一天,应向招标方支付合同总价款的0.1%作为违约金7.合同价款7.1合同价款总额:人民币8.5亿元7.2付款方式及进度:7.2.1预付款:合同签订后10个工作日内,支付合同总价款的10%作为预付款7.2.2进度款:根据工程进度分阶段支付,每完成一定比例的工程量后支付相应款项7.2.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总价款的80%7.2.4保修金:保修期满后,无质量问题,支付合同总价款的10%作为保修金7.3价格调整机制:如遇材料价格波动,按照国家相关规定进行调整7.4付款条件及时间:按照合同约定的时间和条件进行付款8.施工质量管理8.1质量要求:严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到优良等级8.2质量控制体系:建立完善的质量管理体系,包括原材料、施工过程、成品保护等环节8.3质量检测与验收:对施工过程中的关键工序和材料进行检测,确保符合质量要求8.4质量事故处理:发生质量事故时,立即启动应急预案,查明原因,采取措施予以处理9.施工安全9.1安全生产责任:施工单位对施工现场的安全生产负全面责任9.2安全生产措施:制定并落实安全生产措施,确保施工安全9.3安全事故处理:发生安全事故时,立即上报,按照相关规定进行处理9.4安全生产教育培训:对施工人员进行安全生产教育培训,提高安全意识10.合同变更10.1变更程序:任何一方提出变更要求,需提前书面通知对方,经双方协商一致后方可变更10.2变更内容:包括工程范围、工期、质量、价款等10.3变更审批:变更内容涉及重大变更的,需报相关主管部门审批10.4变更合同价款:变更后的合同价款按照双方协商一致的原则进行调整11.违约责任11.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、安全生产事故等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约金及赔偿:违约金按照合同约定比例计算,赔偿损失按照实际损失计算12.合同解除12.1解除条件:包括合同约定解除条件、法定解除条件等12.2解除程序:一方提出解除合同,需提前书面通知对方,经双方协商一致后方可解除12.4合同解除后的争议处理:解除合同后,如发生争议,可协商解决,协商不成,可依法向人民法院提起诉讼13.争议解决13.1争议解决方式:协商解决,协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼13.2争议解决机构:如选择仲裁,由双方共同选定仲裁机构;如选择诉讼,由合同签订地人民法院管辖13.3争议解决程序:按照所选争议解决机构的程序进行14.其他约定14.1合同附件:包括施工图纸、技术资料、工程量清单等14.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止14.5合同解除后的争议处理:合同解除后,如发生争议,可协商解决,协商不成,可依法向人民法院提起诉讼第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定原因或合同约定,由甲乙双方共同邀请或选定的,提供专业服务、监督、咨询、仲裁等职能的个人或机构。2.第三方介入原因2.1质量监督:为确保工程质量,邀请第三方进行施工过程中的质量监督。2.2技术咨询:在技术难题或设计变更时,邀请第三方提供技术咨询。2.3争议解决:在合同履行过程中发生争议,邀请第三方进行调解或仲裁。2.4其他原因:双方协商一致认为需要第三方介入的其他情况。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:3.1.1第三方因自身原因造成损失的,按合同约定承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失的,免除其赔偿责任。4.第三方职责4.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。4.2第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.第三方选择与更换5.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,可邀请多家第三方进行比选。5.2如第三方在履行职责过程中出现严重失职、违规操作等情况,甲乙双方有权要求更换第三方。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方应向甲方提供工作计划、进度报告、质量报告等。6.1.2甲方应配合第三方的调查、检测等工作。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方应向乙方提供工作计划、进度报告、质量报告等。6.2.2乙方应配合第三方的调查、检测等工作。6.3第三方与甲乙双方共同的责任:6.3.1第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违规行为,应及时报告甲乙双方。6.3.2甲乙双方应共同承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。7.第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论