二零二五年版沉井施工项目监理劳务合同规范4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年版沉井施工项目监理劳务合同规范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同标的2.1沉井施工项目概况2.2监理劳务服务内容2.3监理劳务服务期限3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式3.3付款时间3.4付款条件4.监理劳务服务标准4.1监理人员资质要求4.2监理工作职责4.3监理工作流程4.4监理工作质量标准5.监理人员配备5.1监理人员数量5.2监理人员资质5.3监理人员职责5.4监理人员培训6.监理工作进度6.1监理工作计划6.2监理工作进度报告6.3监理工作进度调整7.监理工作质量7.1质量控制措施7.2质量检查方法7.3质量问题处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解除13.4合同终止14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方名称：集团1.1.2承包方名称：工程监理1.2合同双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人：1.2.2承包方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址1.4.1发包方地址：省市区路号1.4.2承包方地址：省市区路号2.合同标的2.1沉井施工项目概况2.1.1项目名称：沉井施工项目2.1.2项目地点：省市区2.1.3项目规模：占地面积平方米，地下深度米2.2监理劳务服务内容2.2.1施工准备阶段监理2.2.2施工过程监理2.2.3施工验收阶段监理2.3监理劳务服务期限2.3.1合同工期：自2025年1月1日至2025年12月31日3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.1.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）3.2支付方式3.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的20%3.2.2进度款：按监理工作进度支付，每月支付合同价款的20%3.2.3结算款：监理工作完成后30个工作日内支付合同价款的50%3.2.4保修金：合同总价款的10%，保修期满后无质量问题退还3.3付款时间3.3.1首付款：合同签订后5个工作日内3.3.2进度款：每月第5个工作日3.3.3结算款：监理工作完成后30个工作日内3.3.4保修金：保修期满后30个工作日内3.4付款条件3.4.1发包方收到承包方提交的符合合同要求的付款申请及相关凭证4.监理劳务服务标准4.1监理人员资质要求4.1.1监理人员须具备国家相关主管部门颁发的监理工程师资格证书4.2监理工作职责4.2.1负责施工现场的监督检查4.2.2负责施工图纸的审查4.2.3负责施工方案的审核4.3监理工作流程4.3.1施工准备阶段：审查施工组织设计、施工方案4.3.2施工过程：监督检查施工质量、进度、安全4.3.3施工验收阶段：参与工程验收，提出验收意见4.4监理工作质量标准4.4.1施工质量符合国家及行业相关标准4.4.2施工进度符合合同要求4.4.3施工安全无事故5.监理人员配备5.1监理人员数量：共5人，其中总监理工程师1名，监理工程师4名5.2监理人员资质：具备国家相关主管部门颁发的监理工程师资格证书5.3监理人员职责：按照监理工作职责执行5.4监理人员培训：承包方负责对监理人员进行相关培训，确保其具备履行合同所需的专业技能和知识6.监理工作进度6.1监理工作计划：承包方应制定详细的监理工作计划，经发包方批准后执行6.2监理工作进度报告：每月第10个工作日提交监理工作进度报告6.3监理工作进度调整：如因特殊情况导致监理工作进度调整，双方应协商一致，并及时调整监理工作计划8.保密条款8.1保密内容8.1.1发包方和承包方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等8.1.2合同内容、合同履行情况及双方签订的其他保密协议中的保密内容8.2保密期限8.2.1本合同签订之日起至合同终止后3年内8.2.2如双方另行签订保密协议，则按照保密协议约定的期限执行8.3违约责任8.3.1任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，并支付合理的律师费9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定履行监理职责，造成工程质量、进度、安全问题的9.1.2发包方未按合同约定支付监理费用的9.1.3任何一方违反合同约定的保密义务的9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的计算方式：按合同价款的相应比例计算9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的直接经济损失9.3.2违约赔偿的具体金额由双方协商确定，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1如双方约定仲裁，应选择具有管辖权的中介机构进行仲裁10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请10.3.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同约定的解除条件成就11.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方11.2.2双方应在接到解除合同通知后30日内办理合同解除手续11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生费用11.3.2合同解除后，双方应各自承担因合同解除而产生的后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容符合法律法规规定12.2合同终止条件12.2.1合同约定的终止条件成就12.2.2合同解除12.2.3合同履行完毕12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定结算已发生费用12.3.2合同终止后，双方应各自承担因合同终止而产生的后果13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、监理日志等13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议13.3合同解除13.3.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同13.4合同终止13.4.1合同终止后，双方应按照合同约定结算已发生费用14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期14.2.1本合同自合同签署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定需要而被引入合同关系中的非合同主体。1.2第三方可以是监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、咨询公司等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。2.2第三方介入需符合法律法规的规定，不得违反合同约定。3.第三方介入的类型3.1监理协助：第三方协助甲乙双方进行监理工作，提供专业意见。3.2检测评估：第三方对工程进行检测、评估，确保工程质量。3.3争议解决：第三方作为仲裁机构或调解机构，解决甲乙双方之间的争议。4.第三方介入的流程4.1甲乙双方共同确定第三方介入的事宜。4.2双方与第三方签订相关协议，明确各自的权利、义务和责任。4.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合，确保第三方能够正常履行职责。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担相应责任。5.2第三方责任限额根据第三方与甲乙双方签订的协议确定，最高不超过合同价款的X%。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的权利、义务和责任应明确划分。6.2第三方在履行职责过程中，应遵守合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方与其他各方的关系：6.3.1与甲方的合作关系：第三方应积极配合甲方，确保工程顺利进行。6.3.2与乙方的合作关系：第三方应积极配合乙方，确保监理工作质量。6.3.3与监理单位的合作关系：如第三方为监理单位，应与监理单位协同工作，确保监理工作高效。7.第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入费用7.1.1第三方介入费用由甲乙双方承担，具体费用根据第三方与甲乙双方签订的协议确定。7.1.2第三方介入费用在合同总价款中单独列支。7.2第三方介入的期限7.2.1第三方介入期限根据第三方与甲乙双方签订的协议确定，不得超过合同约定的工期。7.3第三方介入的变更7.3.1如需变更第三方介入的事宜，甲乙双方应协商一致，并以书面形式确定。7.3.2第三方介入变更不影响合同其他条款的执行。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。9.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的终止10.1第三方介入结束后，甲乙双方应按照协议约定进行结算。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应各自承担因第三方介入而产生的后果。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细说明监理工作内容、范围、程序和方法。包含监理组织机构、人员配备、职责分工等。2.监理细则对监理大纲的具体细化，明确各阶段监理工作的具体要求和标准。包含施工准备、施工过程、施工验收等各阶段的具体监理细则。3.监理日志记录监理人员日常监理工作情况，包括检查记录、验收记录、问题处理等。确保监理工作的连续性和完整性。4.施工组织设计详细说明施工方案、施工工艺、施工进度等。包含施工平面布置、施工流程、施工资源配置等。5.施工方案针对具体施工内容，制定详细的施工方案。包含施工方法、施工工艺、施工步骤等。6.施工图纸提供施工过程中所需的技术图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。7.施工验收报告对施工过程进行验收，并形成验收报告。包含验收内容、验收结果、验收结论等。8.质量控制计划制定质量控制计划，明确质量控制目标、措施和责任人。9.安全生产计划制定安全生产计划，确保施工过程中的安全。10.合同补充协议对合同条款进行补充或修改，明确双方的权利、义务和责任。11.第三方介入协议与第三方签订的协议，明确第三方介入的具体事宜。12.违约责任协议明确违约行为及违约责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定履行监理职责，造成工程质量、进度、安全问题。1.2甲乙双方未按合同约定支付监理费用。1.3第三方在介入过程中违反保密义务，泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。2.违约责任认定标准：2.1违约行为一经发生，违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任认定标准：2.2.1质量问题：根据国家及行业相关标准，判定工程质量是否符合要求。2.2.2进度问题：根据合同约定的工期，判定施工进度是否延误。2.2.3安全问题：根据国家及行业相关安全标准，判定施工过程中是否存在安全隐患。3.违约责任示例说明：3.1甲乙双方未按合同约定支付监理费用，构成违约行为。3.2违约责任认定：根据合同约定，甲乙双方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。3.3具体违约金金额由双方协商确定，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。全文完。二零二五年版沉井施工项目监理劳务合同规范1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方（如有）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：为规范沉井施工项目的监理劳务工作，确保工程质量和施工安全，根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在沉井施工项目监理劳务工作中的权利义务，确保监理工作的顺利实施，保障工程质量与安全。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中所涉及的专业属于建筑工程领域，包括但不限于沉井施工、地基基础、土建结构、电气、给排水等专业。3.2关键词解释：（1）沉井施工：指在施工过程中，利用沉井模板和混凝土等材料，将井壁结构沉入土层中，形成地下空间的技术方法。（2）监理劳务：指监理方按照合同约定，对沉井施工项目进行全过程监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标实现的服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，提供专业、高效的监理劳务服务；（2）有权监督乙方的监理工作，确保监理工作质量；（3）有权对乙方的工作提出意见和建议，乙方应予以改进；（4）承担监理劳务服务费用。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的监理劳务服务；（2）严格遵守国家法律法规及行业标准，确保监理工作质量；（3）接受甲方的监督和指导，及时改进工作中的不足；（4）按照合同约定，完成监理工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至沉井施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：沉井施工项目所在地。5.3合同履行方式：乙方派驻监理人员，按照合同约定，对沉井施工项目进行全过程监督管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）沉井施工项目竣工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）甲方或乙方提出终止合同书面申请；（2）双方协商一致，签订终止合同协议；（3）终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果：（1）终止合同后，乙方应按照合同约定，完成剩余监理工作；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续；（3）合同终止后，双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）监理人员费用：包括监理人员的工资、福利、出差补贴等；（2）办公费用：包括办公场地租赁、办公用品购置、通讯费等；（3）交通费用：包括监理人员往返项目现场的交通费用；（4）其他费用：包括但不限于专业咨询费、检测费等。7.2支付方式：监理劳务费用支付方式为人民币，采用银行转账方式支付。7.3支付时间：（1）监理人员费用：每月底前支付上一个月的监理人员费用；（2）办公费用：每个季度底前支付当季的办公费用；（3）交通费用：根据实际发生情况，按月支付；（4）其他费用：根据实际发生情况，按月或按项目支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付期限内，将监理劳务费用支付至乙方指定的银行账户；（2）乙方应在收到甲方支付的通知后，出具相应的收款凭证；（3）若甲方未按时支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日千分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约：（1）若甲方未按时支付监理劳务费用，乙方有权暂停监理工作，直至甲方支付完毕；（2）若甲方违反合同约定，造成监理工作无法正常进行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约：（1）若乙方未按合同约定提供监理劳务，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任；（2）若乙方泄露甲方商业秘密或项目信息，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可由仲裁机构或人民法院裁决。赔偿方式为一次性支付或分期支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下的保密内容包括但不限于：（1）甲乙双方的商业秘密；（2）项目的技术资料、图纸、方案等；（3）项目实施过程中的各项信息。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）双方应严格遵守保密条款，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）双方应采取必要措施，保护保密内容的完整性，防止泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、暴乱等社会异常事件；（3）政府行为导致的政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方；（2）不可抗力事件发生后，双方应采取措施减轻损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工现场中断；（2）政府政策变化导致项目无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或委托他人履行本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、商业秘密的合同内容；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对沉井施工项目监理劳务工作的最终决定权；（2）乙方保留对监理工作的独立判断权，包括但不限于对施工质量的评定、对施工进度的监督等。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，若发现施工存在重大安全隐患，乙方有权立即暂停施工，并通知甲方；（2）在合同履行期间，若发现施工质量不符合合同约定，乙方有权要求施工方进行整改，直至符合要求。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对合同的修改和补充，均需双方书面同意，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：经双方签字盖章的合同修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应积极配合乙方进行监理工作，提供必要的施工资料和条件；（2）乙方应按照合同约定，及时向甲方报告监理工作进展情况。15.2协作与配合方式：（1）定期召开会议，讨论项目进展和问题；（2）及时沟通，确保信息畅通；（3）共同制定解决方案，确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于沉井施工项目监理劳务的完整协议，具有独立性。16.3增减条款：未经双方书面同意，任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.沉井施工项目监理劳务合同2.沉井施工项目相关图纸及资料3.监理人员资质证书4.监理工作计划及实施报告5.施工单位资质证书6.施工单位施工组织设计7.施工单位质量保证体系文件8.甲方提供的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付监理劳务费用：甲方应承担滞纳金，并赔偿乙方因此造成的损失。违反保密条款：甲方泄露乙方商业秘密或项目信息，应承担相应的赔偿责任。未配合监理工作：甲方应承担因未配合监理工作造成的损失。2.乙方违约：未按合同约定提供监理劳务：乙方应承担相应的赔偿责任。泄露甲方商业秘密或项目信息：乙方应承担相应的赔偿责任。发现安全隐患未及时通知甲方：乙方应承担因未及时通知造成的损失。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.违约责任：指当事人一方违反合同约定，应当承担的民事责任。4.仲裁：指双方当事人通过仲裁机构解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理人员不足，影响监理工作。解决办法：甲方应增加监理人员，确保监理工作质量。2.问题：施工方不配合监理工作。解决办法：乙方应加强与施工方的沟通，明确监理工作要求，确保施工方配合。3.问题：施工质量不符合合同约定。解决办法：乙方应要求施工方进行整改，直至符合要求。4.问题：监理费用支付不及时。解决办法：甲方应按时支付监理费用，避免影响监理工作。5.问题：合同变更导致工作范围扩大。解决办法：双方协商确定变更后的合同内容，并签订补充协议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：_________2.第三方主体地址：_________3.第三方主体联系人：_________4.第三方主体联系电话：_________5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的监理服务，确保监理工作的质量和效率。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，保证监理工作的合规性。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和条件，以便进行监理工作。第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见，并要求施工方进行整改。7.第三方义务：第三方应按时提交监理报告，对施工过程中的问题进行详细记录和分析。第三方应保守甲方和乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和条件，以便进行监理工作。乙方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见，并要求施工方进行整改。2.乙方的利益条款：乙方有权在监理过程中发现的问题向甲方提出索赔。乙方有权在合同履行期间，根据实际情况调整监理方案。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付滞纳金，并赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得单方面变更监理工作范围，如需变更，应与乙方协商一致。甲方不得泄露乙方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定提供监理服务，确保监理工作的质量和效率。甲方可要求乙方在监理过程中发现的问题及时报告，并采取相应的整改措施。2.甲方的利益条款：甲方可根据监理报告，对施工过程中的问题进行监督和检查。甲方可要求乙方在监理过程中提供必要的建议和意见，以优化施工过程。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按合同约定提供监理服务，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。乙方不得泄露甲方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。乙方不得在监理过程中故意隐瞒问题，否则应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年版沉井施工项目监理劳务合同规范2合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同目的1.4合同内容第二章合同主体资格2.1监理单位资质要求2.2施工单位资质要求2.3合同签订主体2.4合同签订时间第三章合同标的及范围3.1工程项目概况3.2监理服务范围3.3工程施工范围3.4合同履行期限第四章监理服务内容4.1监理职责4.2监理程序4.3监理方式4.4监理人员配备4.5监理设备要求第五章监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间5.5付款条件第六章监理服务期限及进度6.1监理服务期限6.2进度安排6.3质量要求6.4工期延误处理第七章合同履行及变更7.1合同履行原则7.2合同变更条件7.3合同变更程序7.4合同解除条件7.5合同解除程序第八章违约责任8.1违约责任概述8.2监理单位违约责任8.3施工单位违约责任8.4违约责任承担方式8.5违约责任争议解决第九章争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决机构9.4争议解决费用第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务11.4违约责任第十二章合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理细则12.3附件三：施工图纸12.4附件四：其他相关文件第十三章其他约定13.1合同生效条件13.2合同未尽事宜13.3合同解释13.4合同附件第十四章合同签署14.1合同签署主体14.2合同签署时间14.3合同签署地点14.4合同签署方式合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2行业标准和规范1.1.3当地政府政策规定1.2合同主体1.2.1监理单位名称、地址、法定代表人1.2.2施工单位名称、地址、法定代表人1.3合同目的1.3.1确保沉井施工质量1.3.2保障施工安全1.3.3提高施工效率1.4合同内容1.4.1监理服务范围1.4.2监理服务内容1.4.3监理费用及支付方式1.4.4合同履行期限第二章合同主体资格2.1监理单位资质要求2.1.1具备相关资质证书2.1.2具备类似项目监理经验2.2施工单位资质要求2.2.1具备相关资质证书2.2.2具备类似项目施工经验2.3合同签订主体2.3.1监理单位授权代表签字2.3.2施工单位授权代表签字2.4合同签订时间2.4.1双方协商确定第三章合同标的及范围3.1工程项目概况3.1.1工程名称、地点、规模3.1.2工程建设标准3.2监理服务范围3.2.1施工准备阶段3.2.2施工过程监理3.2.3施工验收3.3工程施工范围3.3.1沉井施工图纸3.3.2施工组织设计3.4合同履行期限3.4.1施工准备阶段3.4.2施工过程监理3.4.3施工验收第四章监理服务内容4.1监理职责4.1.1施工现场巡查4.1.2质量控制4.1.3安全管理4.1.4进度控制4.2监理程序4.2.1施工准备阶段4.2.2施工过程监理4.2.3施工验收4.3监理方式4.3.1现场检查4.3.2文件审查4.3.3技术交流4.4监理人员配备4.4.1监理人员资质4.4.2监理人员数量4.4.3监理人员职责4.5监理设备要求4.5.1监理仪器设备4.5.2监理设备维护第五章监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.1.1监理费用计算方法5.1.2监理费用总额5.2费用构成5.2.1人员费用5.2.2设备费用5.2.3其他费用5.3支付方式5.3.1预付款5.3.2进度款5.3.3验收款5.4付款时间5.4.1预付款支付时间5.4.2进度款支付时间5.4.3验收款支付时间5.5付款条件5.5.1工程进度5.5.2质量达标5.5.3安全达标第六章监理服务期限及进度6.1监理服务期限6.1.1监理服务开始时间6.1.2监理服务结束时间6.2进度安排6.2.1施工准备阶段6.2.2施工过程监理6.2.3施工验收6.3质量要求6.3.1国家及行业标准6.3.2设计文件要求6.4工期延误处理6.4.1延误原因分析6.4.2延误责任划分6.4.3延误处理措施第七章合同履行及变更7.1合同履行原则7.1.1诚信原则7.1.2合同约定优先原则7.1.3国家法律法规优先原则7.2合同变更条件7.2.1合同内容变更7.2.2合同主体变更7.2.3合同履行条件变更7.3合同变更程序7.3.1提出变更申请7.3.2双方协商7.3.3变更内容确定7.4合同解除条件7.4.1违约行为7.4.2合同履行不能7.4.3双方协商一致7.5合同解除程序7.5.1提出解除申请7.5.2双方协商7.5.3解除合同生效第八章违约责任8.1违约责任概述8.1.1违约责任的定义8.1.2违约责任的承担8.2监理单位违约责任8.2.1未按约定履行监理职责8.2.2监理人员资质不符8.2.3监理设备不符合要求8.3施工单位违约责任8.3.1未按约定进行施工8.3.2工程质量不符合要求8.3.3工程安全不符合要求8.4违约责任承担方式8.4.1赔偿损失8.4.2采取补救措施8.4.3违约金8.5违约责任争议解决8.5.1争议解决方式8.5.2争议解决机构第九章争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1公平公正原则9.1.2依法依规原则9.2争议解决方式9.2.1协商解决9.2.2仲裁解决9.2.3诉讼解决9.3争议解决机构9.3.1仲裁委员会9.3.2法院第十章合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同履行完毕10.1.2合同解除10.1.3合同到期10.2合同终止程序10.2.1双方通知10.2.2合同解除10.3合同终止后处理10.3.1工程验收10.3.2费用结算10.3.3文件归档第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1工程技术资料11.1.2施工组织设计11.1.3商业秘密11.2保密期限11.2.1合同有效期内11.2.2合同终止后一定期限内11.3保密义务11.3.1未经许可不得泄露11.3.2采取保密措施11.4违约责任11.4.1赔偿损失11.4.2违约金第十二章合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理细则12.3附件三：施工图纸12.4附件四：其他相关文件第十三章其他约定13.1合同生效条件13.1.1双方签署13.1.2合同内容完整13.1.3合同符合法律法规13.2合同未尽事宜13.2.1双方协商解决13.2.2依照法律法规处理13.3合同解释13.3.1以书面形式为准13.3.2依照法律法规解释13.4合同附件13.4.1附件一：监理大纲13.4.2附件二：监理细则第十四章合同签署14.1合同签署主体14.1.1监理单位授权代表签字14.1.2施工单位授权代表签字14.2合同签署时间14.2.1双方协商确定14.3合同签署地点14.3.1双方协商确定14.4合同签署方式14.4.1书面形式签署________________________[监理单位授权代表签字][日期]________________________[施工单位授权代表签字][日期]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方责任条款1.1.1甲方应确保监理服务的顺利进行，包括但不限于提供必要的施工图纸、技术文件和施工组织设计。1.1.2甲方应按时提供监理服务所需的相关资料和文件，确保监理人员能够及时了解工程进展和施工要求。1.2甲方决策条款1.2.1甲方对沉井施工过程中的重大决策拥有最终决定权，包括但不限于工程变更、施工进度调整等。1.2.2甲方应与乙方和监理单位保持沟通，及时通报工程进展和决策结果。1.3甲方支付条款1.3.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付监理费用，确保监理服务的持续进行。1.3.2若因甲方原因导致监理服务中断，甲方应承担相应的违约责任。1.4甲方验收条款1.4.1甲方应按照合同约定的时间对沉井施工质量进行验收，并在验收合格后支付相应款项。1.4.2若甲方对监理单位提出的验收意见有异议，应在收到验收意见后七个工作日内提出书面异议，并要求监理单位重新进行验收。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方责任条款2.1.1乙方应按照合同约定完成沉井施工任务，确保工程质量、安全和进度符合要求。2.1.2乙方应配合监理单位的监督检查，及时纠正施工过程中的质量问题。2.2乙方决策条款2.2.1乙方在施工过程中有权对施工方案和施工方法进行调整，但需提前向监理单位报告并取得同意。2.2.2乙方应定期向甲方和监理单位汇报施工进展，及时解决施工过程中出现的问题。2.3乙方支付条款2.3.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付监理费用，确保监理服务的持续进行。2.3.2若因乙方原因导致监理服务中断，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方验收条款2.4.1乙方应按照合同约定的时间对沉井施工质量进行自检，并在自检合格后通知监理单位进行验收。2.4.2若监理单位对验收结果有异议，乙方应积极配合整改，直至验收合格。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构条款3.1.1合同中引入第三方中介机构，负责协调甲方、乙方和监理单位之间的沟通和协调。3.2中介职责条款3.2.1中介机构应协助各方履行合同义务，确保合同内容的正确理解和执行。3.2.2中介机构应定期向各方汇报工作进展，并提出合理的建议和意见。3.3中介费用条款3.3.1中介机构的服务费用由各方按比例承担。3.3.2中介机构的服务费用应在合同中明确约定，并按照约定支付。3.4中介责任条款3.4.1中介机构应严格按照合同约定履行职责，不得泄露各方商业秘密。3.4.2若中介机构因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的违约责任。3.5中介争议解决条款3.5.1若各方对中介机构的服务产生争议，应通过协商解决。3.5.2若协商不成，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：监理大纲2.附件二：监理细则3.附件三：施工图纸4.附件四：其他相关文件（包括但不限于施工组织设计、合同履行过程中的文件、验收报告等）5.附件五：甲方提供的施工图纸及技术文件6.附件六：乙方提供的施工组织设计7.附件七：中介机构的资质证明及服务协议8.附件八：监理费用计算明细表二、违约行为及认定：1.违约行为：监理单位未按约定履行监理职责。认定：监理单位未按照合同规定的程序、方式或时间履行监理职责，影响工程质量和进度。2.违约行为：施工单位未按约定进行施工。认定：施工单位未按照设计文件、施工图纸和合同要求进行施工，导致工程质量不合格或进度延误。3.违约行为：甲方未按时支付监理费用。认定：甲方未按照合同约定的时间和比例支付监理费用，导致监理服务中断或受到影响。4.违约行为：乙方未按时支付监理费用。认定：乙方未按照合同约定的时间和比例支付监理费用，导致监理服务中断或受到影响。5.违约行为：中介机构未按约定履行职责。认定：中介机构未按照合同约定履行协调和沟通职责，影响合同履行的正常进行。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定，未履行合同义务的行为。3.仲裁：指合同当事人自愿将争议提交仲裁委员会，由仲裁委员会作出具有法律效力的裁决。4.诉讼：指合同当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼，由人民法院依法作出判决。5.保密：指对合同内容及相关信息进行保密，未经授权不得泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理单位与施工单位沟通不畅。解决办法：设立专门的沟通协调机制，定期召开会议，及时解决施工过程中出现的问题。2.问题：甲方或乙方未按时支付监理费用。解决办法：加强合同履行监督，明确支付时间和比例，必要时可通过法律途径解决。3.问题：中介机构协调能力不足。解决办法：选择具备良好信誉和协调能力的中介机构，加强对中介机构工作的监督和评估。五、所有应用场景：1.沉井施工项目监理。2.工程建设过程中各方主体之间的协调和沟通。3.合同纠纷的解决和执行。4.施工质量、安全和进度的控制。5.监理费用的支付和管理。全文完。二零二五年版沉井施工项目监理劳务合同规范3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在规范甲方沉井施工项目的监理劳务合作，明确甲乙双方的权利与义务，确保施工项目顺利进行。2.2目的：本合同目的为明确监理劳务合作的具体内容、要求、责任及违约责任，确保监理劳务工作的质量和效率，保障施工项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“沉井施工项目”指甲方委托乙方进行的沉井施工活动，包括沉井设计、制作、运输、下沉、封底、回填等全过程。3.2关键词解释：（1）监理：指乙方对甲方沉井施工项目进行全过程监督、检查、控制和管理，确保施工质量、进度和安全。（2）劳务：指乙方提供监理人员及相关服务，协助甲方完成沉井施工项目。（3）合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，履行各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，提供合格的监理劳务。（2）甲方有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方监理劳务费用。（4）甲方应保证提供的相关资料和条件符合监理工作的要求。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，提供合格的监理人员及相关服务。（2）乙方应保证监理工作的质量和效率，确保施工项目的顺利进行。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供监理报告和相关信息。（4）乙方应遵守国家相关法律法规，确保监理工作的合法性。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至沉井施工项目竣工之日止。5.2合同履行地点：沉井施工项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，派遣监理人员至现场，对沉井施工项目进行全过程监理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）沉井施工项目竣工；（2）甲乙双方协商一致；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）甲乙双方应提前通知对方终止合同；（2）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续。6.4终止后果：（1）终止合同后，乙方应按照合同约定，退还甲方已支付的部分监理劳务费用；（2）终止合同后，甲乙双方应各自承担因终止合同而产生的责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）监理人员费用：包括监理人员的工资、福利、社会保险等；（2）监理设备费用：包括监理所需的检测仪器、设备租赁、维修等费用；（3）监理服务费用：包括监理服务过程中产生的交通、通讯、住宿等费用；（4）其他费用：根据实际情况，经甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式：监理劳务费用支付方式为：（1）按月支付：乙方每月向甲方提交监理劳务费用结算报告，甲方应在收到报告后的十个工作日内支付当月监理劳务费用；（2）按项目支付：根据沉井施工项目的进度和监理工作完成情况，甲乙双方协商确定支付节点，乙方在达到支付节点后十个工作日内提交支付申请，甲方应在收到申请后的十个工作日内支付相应费用。7.3支付时间：（1）按月支付：每月一个工作日为支付截止日；（2）按项目支付：双方约定的支付节点为支付截止日。7.4支付条款：（1）甲方应在支付截止日前将监理劳务费用支付至乙方指定的账户；（2）甲方支付监理劳务费用时，应附上付款凭证，并在付款凭证上注明合同编号；（3）乙方收到甲方支付的监理劳务费用后，应在三个工作日内向甲方出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付监理劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的千分之五；（2）甲方因自身原因导致监理工作无法正常进行的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定提供监理人员或监理服务的，应向甲方支付违约金，违约金为未提供监理劳务费用的一倍；（2）乙方在监理过程中出现重大失误，导致施工质量或安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的具体金额由甲乙双方在合同中约定；（2）赔偿金额的支付方式同监理劳务费用支付方式。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的技术秘密、商业秘密及其他保密信息，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至沉井施工项目竣工之日止。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）乙方不得将监理劳务转让给第三方；（2）甲方不得将沉井施工项目转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对沉井施工项目的设计、施工、监理等环节的最终决策权；（2）乙方在合同履行过程中，如发现甲方违反法律法规或合同约定，有权提出纠正意见，甲方应予以重视。13.2特殊权力保留：（1）乙方在监理过程中，如发现重大质量、安全等问题，有权暂停施工，并及时通知甲方；（2）甲方对乙方提出的监理意见，应在七个工作日内予以回复。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方协商一致，对本合同进行修改或补充；（2）修改或补充的内容应以书面形式签署，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力：修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保监理工作的顺利进行；（2）乙方应配合甲方提供的资料