2025年度基础设施建设项目承包合同书8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度基础设施建设项目承包合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1承包内容3.2承包范围3.3工程量清单4.合同工期4.1工期安排4.2开工时间4.3竣工时间4.4工期延误责任5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度5.4付款条件6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3材料设备验收7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全与文明施工7.4施工进度控制8.质量要求8.1质量标准8.2质量检查与验收8.3质量保证期9.保修责任9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：建设集团1.1.2承包方地址：省市区路号1.1.3承包方法定代表人：1.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：市区街道办事处1.2.2业主方地址：省市区路号1.2.3业主方法定代表人：2.项目概况2.1项目名称：街道基础设施建设项目2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：总投资万元，建筑面积平方米2.4项目内容：道路硬化、排水设施、绿化工程、照明工程等3.合同标的3.1承包内容：本合同项下，承包方负责街道基础设施建设项目的设计、施工、竣工验收及保修等工作。3.2承包范围：包括但不限于道路硬化、排水设施、绿化工程、照明工程等。3.3工程量清单：详见附件一《街道基础设施建设项目工程量清单》。4.合同工期4.1工期安排：合同工期为自合同签订之日起个月。4.2开工时间：合同签订后日内，承包方应向业主方提交开工报告，并取得业主方批准后方可开工。4.3竣工时间：合同工期到期前日内，承包方应完成全部工程并提交竣工验收报告。4.4工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一日，承包方应向业主方支付元违约金。5.合同价款5.1合同总价：本合同总价为人民币万元整。5.2付款方式：分阶段付款，具体付款方式如下：5.2.1预付款：合同签订后日内，业主方支付合同总价%作为预付款。5.2.2进度款：每完成合同约定工程量%，业主方支付%的进度款。5.2.3竣工验收款：竣工验收合格后日内，业主方支付合同总价%的竣工验收款。5.2.4保修金：合同总价%作为保修金，保修期满后无质量问题，业主方无息退还保修金。5.3付款进度：详见附件二《街道基础设施建设项目付款进度表》。5.4付款条件：业主方在收到承包方提交的合法发票、工程量清单及验收报告后，个工作日内支付相应款项。6.材料设备6.1材料设备供应：承包方负责提供本合同项下所需全部材料设备，并保证其质量符合国家及行业相关标准。6.2材料设备质量：承包方提供的材料设备必须符合合同约定质量标准，如有质量问题，承包方应负责更换或退货。6.3材料设备验收：业主方有权对承包方提供的材料设备进行验收，验收合格后方可使用。7.施工组织与管理7.1施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等，并经业主方批准后方可实施。7.2施工现场管理：承包方应负责施工现场的管理，确保施工现场安全、文明、整洁。7.3施工安全与文明施工：承包方应严格执行国家及行业有关安全生产和文明施工的规定，确保施工安全。7.4施工进度控制：承包方应严格按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延误，承包方应承担相应责任。8.质量要求8.1质量标准8.1.1本项目执行国家及行业现行有关质量标准和规范。8.1.2承包方必须保证工程质量达到设计要求及国家相关验收标准。8.2质量检查与验收8.2.1承包方应建立完善的质量保证体系，对施工全过程进行质量监控。8.2.2业主方有权对施工过程及成果进行定期或不定期的检查和验收。8.3质量保证期8.3.1本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。8.3.2在保证期内，如因施工原因出现质量问题，承包方应无条件修复，直至问题得到解决。9.保修责任9.1保修范围9.1.1本合同范围内的所有工程质量均属于保修范围。9.2保修期限9.2.1本工程质量保修期限按照国家相关法律法规和行业标准执行。9.3保修责任9.3.1在保修期内，因施工质量问题导致业主方财产损失或人员伤亡，承包方应承担相应的赔偿责任。10.合同变更10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.1.2任何一方提出变更请求，应提前天书面通知对方。10.2变更内容10.2.1合同变更内容应包括但不限于工期、价款、范围等。10.2.2变更内容需明确变更的具体细节和实施办法。10.3变更费用10.3.1合同变更引起的费用调整，按双方协商结果执行。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方违约，另一方有权解除合同。11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2收到解除通知的一方应在日内作出书面答复。11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时完成工程或未达到合同约定质量标准。12.1.2未按时支付款项或未按时完成变更事宜。12.2违约责任12.2.1承诺违约的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。12.3违约赔偿12.3.1违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。12.3.2违约给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2争议解决机构13.2.1本合同争议提交市仲裁委员会仲裁。13.3争议解决程序13.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期结束，且所有工程内容完成并经业主方验收合格。14.3合同终止程序14.3.1合同终止后，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲乙双方以外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、工程设计、技术咨询服务、工程质量检测等。2.第三方介入的引入方式2.1第三方的引入应由甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方的角色、职责和权利。2.2第三方的引入应在合同签订前或合同签订后，由甲乙双方共同决定。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应根据甲乙双方的要求，履行相应的职责，包括但不限于：3.1.1监理单位：监督工程进度、质量、安全，提出整改意见。3.1.2设计单位：负责工程设计，确保设计质量符合要求。3.1.3咨询机构：提供技术咨询服务，协助解决施工过程中的技术问题。3.1.4检测机构：对工程材料、施工质量进行检测，确保符合标准。3.2第三方的权利包括：3.2.1收取合同约定的服务费用。3.2.2在其职责范围内对工程提出意见和建议。3.2.3在必要时要求甲乙双方采取措施确保其工作的顺利进行。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其服务内容和潜在风险进行评估，并在合同中明确。4.2第三方的责任限额应包括但不限于：4.2.1因第三方自身原因导致工程延误或质量不合格的责任。4.2.2因第三方工作失误导致工程损失或人员伤亡的责任。4.3第三方的责任限额应在合同中单独列明，并在必要时进行保险保障。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方负责，确保其提供的服务符合合同约定。5.1.2甲方对第三方的服务质量和进度进行监督。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方负责，确保其提供的工程材料和施工质量符合要求。5.2.2乙方对第三方的服务质量和进度进行监督。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1甲乙双方应共同协调第三方的工作，确保工程顺利进行。5.3.2甲乙双方应共同承担因第三方工作不当导致的后果。6.第三方介入的合同条款补充6.1在合同中增加第三方介入的条款，明确第三方的角色、职责、权利、责任限额等。6.2甲乙双方应确保第三方介入的合同条款与其他合同条款相协调，避免出现矛盾或冲突。6.3合同中应明确第三方的变更程序，包括引入、变更和退出等。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引发的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的，争议提交合同约定的仲裁机构仲裁。7.3仲裁机构应考虑第三方的独立性和专业性，确保仲裁结果的公正性。8.第三方介入的合同解除8.1第三方介入的合同，如出现严重违约或不可抗力等情况，甲乙双方有权解除合同。8.2合同解除后，第三方应按照合同约定履行其剩余职责，并协助甲乙双方处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《街道基础设施建设项目工程量清单》要求：1.1列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。1.2单价和总价应分别列出，并注明计算依据。1.3工程量清单应与合同约定的工程内容一致。2.附件二：《街道基础设施建设项目付款进度表》要求：2.1列明每个付款阶段的工程内容、付款金额和付款时间。2.2付款进度表应与合同约定的付款方式一致。3.附件三：《街道基础设施建设项目施工组织设计》要求：3.1详细说明施工方案、进度计划、资源配置等。3.2施工组织设计应经业主方和承包方共同确认。4.附件四：《街道基础设施建设项目质量保证体系》要求：4.1明确质量保证体系的目标、组织架构、职责分工等。4.2质量保证体系应确保工程质量符合合同约定。5.附件五：《街道基础设施建设项目安全生产措施》要求：5.1列明安全生产措施、应急预案、安全教育培训等。5.2安全生产措施应确保施工现场安全。6.附件六：《街道基础设施建设项目材料设备清单》要求：6.1列明材料设备的名称、规格、数量、产地和供应商。6.2材料设备清单应与合同约定一致。7.附件七：《街道基础设施建设项目验收报告》要求：7.1详细说明工程验收情况，包括质量、进度、安全等。7.2验收报告应由业主方、承包方和第三方共同签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按时完成工程进度。1.2承包方提供的材料设备质量不合格。1.3承包方未按合同约定进行质量检查和验收。1.4业主方未按时支付款项。1.5第三方未能履行合同约定的职责。2.责任认定标准：2.1承包方未按时完成工程进度，每延误一日，应支付元违约金。2.2承包方提供的材料设备质量不合格，应无条件更换或退货，并承担相应损失。2.3承包方未按合同约定进行质量检查和验收，应承担相应的责任。2.4业主方未按时支付款项，每延误一日，应支付元违约金。2.5第三方未能履行合同约定的职责，应承担相应的违约责任。3.违约责任示例：3.1承包方因管理不善，导致工程进度延误10天，应支付元违约金。3.2承包方提供的钢筋质量不符合国家标准，业主方要求退货，承包方应承担退货费用及相应损失。3.3承包方未进行定期质量检查，导致工程质量不合格，应承担修复费用及违约金。全文完。2025年度基础设施建设项目承包合同书1合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度基础设施建设项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）基础设施建设项目：指甲方负责投资、建设、管理的基础设施项目，包括但不限于道路、桥梁、隧道、供水、供电、通信等。（2）承包：指乙方按照甲方的要求，承担基础设施建设项目的设计、施工、监理等任务。（3）合同价款：指甲方支付给乙方的承包费用，包括但不限于设计费、施工费、监理费等。3.2关键词解释（1）甲方：指本合同中的投资方，负责基础设施项目的投资、建设、管理。（2）乙方：指本合同中的承包方，负责基础设施建设项目的设计、施工、监理等任务。（3）合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成基础设施建设项目。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并对不符合合同约定的事项提出整改要求。（3）甲方有权根据项目进展情况，调整合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定，收取相应的承包费用。（2）乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成基础设施建设项目。（3）乙方应积极配合甲方的工作，对甲方提出的整改要求及时进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的基础设施建设项目所在地。5.3合同履行方式（1）乙方应按照合同约定，完成基础设施建设项目的设计、施工、监理等任务。（2）甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件，如土地、水源、电源等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致解除合同，应当书面通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行，一方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（3）一方违约，另一方有权解除合同，并书面通知对方。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，完成各自的权利和义务；（2）合同终止后，乙方应将已完成的工作成果移交给甲方；（3）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：根据设计图纸和工程量清单，按照国家及地方相关规定计算。（2）施工费：包括直接费、间接费、利润和税金等。（3）监理费：根据监理范围和监理内容，按照国家及地方相关规定计算。（4）其他费用：包括但不限于材料费、设备租赁费、临时设施费、保险费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，以银行转账方式向乙方支付费用。（2）支付时，乙方应向甲方提供合法的发票或收据。7.3支付时间（1）设计费：在乙方提交设计图纸后，甲方应在15个工作日内支付。（2）施工费：按照工程进度，甲方应在每月的25日前支付上月已完成工程量的相应费用。（3）监理费：在监理工作结束后，甲方应在10个工作日内支付监理费。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的合法发票或收据后，及时进行支付。（2）如因乙方原因导致发票或收据不符合要求，甲方有权延迟支付。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按应完成工程量的千分之五计算。（2）乙方未按合同约定提供设计图纸的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付赔偿金。（2）赔偿金的具体金额由双方协商确定，并可依法提起诉讼或仲裁。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）基础设施建设项目的技术资料；（3）合同履行过程中的相关信息。9.2保密期限本合同中的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后的五年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难的情形，包括地震、洪水、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害；（2）政府行为；（3）社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；（3）如协商不成，可依法提起诉讼或仲裁。10.4不可抗力实例（1）地震；（2）洪水；（3）战争；（4）政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）或双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对基础设施建设项目的设计、施工、监理等方面的最终决定权。（2）乙方在合同履行过程中，如发现设计、施工、监理等方面存在重大问题，应及时通知甲方，甲方有权要求乙方进行整改。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对基础设施建设项目的技术秘密、商业秘密的保密权。（2）乙方在合同履行过程中，如涉及甲方技术秘密、商业秘密的，应遵守保密协议。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对本合同内容进行修改或补充，应书面通知对方，经双方签字（或盖章）后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充具有与本合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同完成基础设施建设项目。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工条件，乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成工程。（2）甲乙双方应定期召开协调会议，解决项目实施过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方就基础设施建设项目承包事宜达成的完整协议，具有独立性，其他口头或书面协议与本合同不一致的，以本合同为准。16.3增减条款本合同签订后，未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.设计图纸和工程量清单2.甲方提供的施工条件清单3.保密协议4.支付凭证和发票5.项目实施过程中的协调会议记录6.争议解决过程中的相关文件7.不可抗力事件的证明材料8.合同修改和补充的书面文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用；未按合同约定提供施工条件；未按合同约定进行项目监督和检查。2.乙方违约：未按合同约定完成工程；未按合同约定提供设计图纸；未按合同约定进行项目监理；泄露甲方商业秘密。违约行为的认定需根据合同约定和实际情况进行，如甲方或乙方未能履行合同约定的义务，且未采取补救措施，或补救措施不适当，则视为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务，包括但不限于未按时履行、未按质履行、未按量履行等。3.保密协议：指双方就保密内容达成的协议，约定保密期限和保密履行方式。4.协调会议：指甲乙双方就项目实施过程中遇到的问题进行沟通和协商的会议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题，乙方无法解决。解决办法：甲方应及时提供技术支持，或委托第三方进行技术指导。2.问题：项目进度滞后，未能按合同约定完成工程。解决办法：甲乙双方应共同分析原因，制定赶工计划，并确保按计划执行。3.问题：甲方未按时支付费用，导致乙方资金周转困难。解决办法：甲方应按合同约定及时支付费用，如出现延误，应向乙方支付违约金。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：甲乙双方应通过友好协商或依法提起诉讼、仲裁解决争议。5.问题：不可抗力事件导致项目无法继续。解决办法：双方应按照合同约定和法律规定处理不可抗力事件，如合同无法继续履行，可协商解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款5.第三方主体责任：（1）第三方应按照合同约定，提供专业的设计、施工或监理服务。（2）第三方应保证其提供的服务符合国家及地方相关标准和规范。6.第三方权利：（1）第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。7.第三方义务：（1）第三方应遵守合同约定，按时、按质、按量完成服务。（2）第三方应保护甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件。（2）乙方有权要求甲方在项目实施过程中，对施工质量进行监督和检查。（3）乙方有权要求甲方在合同履行过程中，按照约定支付费用。2.乙方利益条款：（1）乙方在项目实施过程中，如遇到不可抗力事件，有权要求甲方延长合同期限。（2）乙方有权要求甲方对因甲方原因导致的工程延误，进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按合同约定提供施工条件的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金。（3）甲方不得单方面修改合同条款，未经乙方同意，不得限制乙方的权利。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。（2）甲方有权要求乙方在项目实施过程中，对施工质量进行自检。（3）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，按照约定支付费用。2.甲方的利益条款：（1）甲方在项目实施过程中，如遇到乙方原因导致的工程延误，有权要求乙方进行赔偿。（2）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，对施工质量进行整改。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金。（2）乙方未按合同约定进行自检的，应向甲方支付违约金。（3）乙方不得单方面修改合同条款，未经甲方同意，不得限制甲方的权利。全文完。2025年度基础设施建设项目承包合同书2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的与范围1.6合同工期1.7合同总价1.8合同付款方式第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资估算2.6项目审批手续2.7项目进度计划第三章承包人3.1承包人资质3.2承包人责任3.3承包人义务3.4承包人权利3.5承包人人员配备3.6承包人施工设备第四章发包人4.1发包人资质4.2发包人责任4.3发包人义务4.4发包人权利4.5发包人人员配备4.6发包人监督职责第五章合同工期5.1工期安排5.2工期延误责任5.3工期变更程序5.4工期调整方法第六章工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证措施6.4质量事故处理第七章工程进度7.1进度计划7.2进度控制7.3进度调整7.4进度延误责任第八章工程造价8.1工程造价构成8.2工程造价调整8.3工程造价结算8.4工程造价争议解决第九章付款方式9.1付款进度9.2付款条件9.3付款方式9.4付款争议解决第十章合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序10.4合同解除后的处理第十一章违约责任11.1违约责任形式11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度基础设施建设项目承包合同书”。1.2合同编号本合同编号为：_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为：____年__月__日。1.4合同双方基本信息发包人：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________承包人：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________1.5合同目的与范围本合同旨在明确发包人与承包人在2025年度基础设施建设项目中的权利、义务和责任，确保项目按期、按质、按预算完成。1.6合同工期合同工期为：____年____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。1.7合同总价本合同总价为人民币____元整。1.8合同付款方式（1）签约保证金：合同签订后5个工作日内支付合同总价____%作为签约保证金；（2）进度款：按工程进度支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项；（3）竣工结算款：工程验收合格后支付合同总价____%；（4）保修金：工程保修期满后支付合同总价____%。第二章项目概况2.1项目名称项目名称：____________________2.2项目地点项目地点：____________________2.3项目规模项目规模：____________________2.4项目性质项目性质：____________________2.5项目投资估算项目投资估算：人民币____元整。2.6项目审批手续项目已取得相关部门的批准文件。2.7项目进度计划项目进度计划详见附件一。第三章承包人3.1承包人资质承包人具有承担本项目的资质证书。3.2承包人责任承包人应按照合同约定，全面负责项目的施工、管理和维护工作。3.3承包人义务（1）按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务；（2）遵守国家法律法规，执行相关行业规范；（3）保护施工现场环境和安全；（4）妥善处理施工现场发生的问题。3.4承包人权利（1）要求发包人提供必要的施工条件；（2）要求发包人按合同约定支付款项；（3）对发包人提供的资料、图纸等技术文件进行审核。3.5承包人人员配备承包人应配备足够的技术、管理人员和施工人员，确保项目顺利进行。3.6承包人施工设备承包人应按照合同约定提供施工所需的机械设备。第四章发包人4.1发包人资质发包人具有承担本项目的资质证书。4.2发包人责任发包人应按照合同约定，全面负责项目的筹备、组织和管理工作。4.3发包人义务（1）按照合同约定的时间、质量和标准提供施工条件；（2）确保施工现场的安全；（3）按照合同约定支付款项；（4）配合承包人完成相关工作。4.4发包人权利（1）对承包人的施工进行监督检查；（2）要求承包人按合同约定整改施工中的问题；（3）在必要时暂停或终止合同。4.5发包人人员配备发包人应配备足够的技术、管理人员和施工人员，确保项目顺利进行。4.6发包人监督职责发包人应建立健全项目监督机制，确保项目质量、进度和安全生产。第五章合同工期5.1工期安排详见附件一。5.2工期延误责任（1）因承包人原因造成的工期延误，承包人应承担全部责任；（2）因发包人原因造成的工期延误，发包人应承担相应责任。5.3工期变更程序（1）承包人提出工期变更申请，经发包人同意后，双方协商确定新的工期；（2）变更后的工期应报相关主管部门备案。5.4工期调整方法（1）根据实际情况，按照合同约定的比例进行调整；（2）调整后的工期应报相关主管部门备案。第六章工程质量6.1质量标准本工程质量应符合国家现行相关标准、规范和设计要求。6.2质量检验（1）承包人应按照合同约定进行质量检验；（2）发包人有权对工程进行抽样检验。6.3质量保证措施（1）承包人应建立健全质量保证体系；（2）承包人应定期对施工现场进行质量检查。6.4质量事故处理（1）发生质量事故时，承包人应立即停止施工，采取措施消除事故；（2）承包人应及时向发包人报告质量事故情况；（3）质量事故的处理结果应报相关主管部门备案。第七章工程进度7.1进度计划详见附件一。7.2进度控制（1）承包人应按照进度计划组织施工；（2）发包人有权对进度进行监督检查。7.3进度调整（1）因不可抗力等原因导致进度延误，承包人应及时向发包人报告；（2）发包人同意后，双方协商确定新的进度计划。7.4进度延误责任（1）因承包人原因造成的进度延误，承包人应承担全部责任；（2）因发包人原因造成的进度延误，发包人应承担相应责任。第八章工程造价8.1工程造价构成（1）直接工程费；（2）间接费；（3）利润；（4）税金；（5）其他费用。8.2工程造价调整（1）因政策调整、市场价格变动等原因导致工程造价发生变化的，双方应协商确定调整方案；（2）调整后的工程造价应报相关主管部门备案。8.3工程造价结算（1）工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告；（2）发包人应在收到结算报告后____个工作日内进行审核，并将审核意见通知承包人；（3）双方协商一致后，应签订竣工结算协议。8.4工程造价争议解决（1）工程造价发生争议时，双方应协商解决；（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九章付款方式9.1付款进度详见附件二。9.2付款条件（1）承包人提交合格的工程量清单和发票；（2）发包人审核无误后，按合同约定支付相应款项。9.3付款方式（1）银行转账；（2）现金支付。9.4付款争议解决（1）付款发生争议时，双方应协商解决；（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章合同变更与解除10.1合同变更程序（1）任何一方提出合同变更请求，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，签订合同变更协议。10.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经对方催告后____个工作日内仍未履行；（3）双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方协商确定解除合同的具体事宜；（3）签订合同解除协议。10.4合同解除后的处理（1）双方应按照合同约定处理已完成的工程；（3）双方应按照合同约定处理合同解除后的债权债务。第十一章违约责任11.1违约责任形式（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）采取补救措施；（4）解除合同。11.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）双方协商确定的违约责任。11.3违约责任赔偿（1）违约方应按照合同约定赔偿损失；（2）双方协商确定的赔偿金额。11.4违约责任争议解决（1）违约责任发生争议时，双方应协商解决；（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二章争议解决12.1争议解决方式（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。12.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应协商解决；（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构（1）合同约定的仲裁机构；（2）人民法院。12.4争议解决费用（1）仲裁费用由败诉方承担；（2）诉讼费用由败诉方承担。第十三章合同终止13.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的解除条件成就；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同终止程序（1）提出合同终止的一方应书面通知对方；（2）双方协商确定合同终止的具体事宜；（3）签订合同终止协议。13.3合同终止后的处理（1）双方应按照合同约定处理已完成的工程；（3）双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务。第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：其他相关文件____________________（发包人盖章）法定代表人：（签字）日期：____年__月__日____________________（承包人盖章）法定代表人：（签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目管理权1.1.1发包人（甲方）在项目实施过程中拥有项目管理的最终决策权。1.1.2承包人（乙方）应遵守发包人的项目管理规定和制度。1.2设计变更管理1.2.1项目设计变更由发包人提出，经承包人确认后，由发包人负责组织设计变更工作。1.2.2设计变更的审批程序应符合国家相关法律法规及行业规范。1.3材料设备采购1.3.1甲方负责项目的材料设备采购，承包人应配合甲方完成采购工作。1.3.2采购的材质、规格、品牌、供应商等应符合国家规定和项目要求。1.4人员管理1.4.1甲方有权对项目现场管理人员进行任免和调配。1.4.2承包人应配合甲方对现场管理人员进行培训和管理。1.5质量安全管理1.5.1甲方负责项目的质量安全管理，承包人应遵守甲方制定的质量安全管理规定。1.5.2甲方应定期对承包人的质量安全管理工作进行监督检查。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1工程进度管理2.1.1承包人负责制定项目进度计划，并报送发包人审核。2.1.2发包人应按时完成对进度计划的审批。2.2施工组织设计2.2.1承包人负责编制施工组织设计，并报送发包人审批。2.2.2施工组织设计应符合国家规定和项目要求。2.3施工图纸及技术资料管理2.3.1承包人负责管理施工图纸及技术资料，确保其完整性和准确性。2.3.2发包人有权查阅承包人管理的施工图纸及技术资料。2.4施工现场管理2.4.1承包人负责施工现场的管理工作，确保施工顺利进行。2.4.2发包人有权对承包人的施工现场管理进行检查和监督。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介在合同中承担项目管理、监理、审计等职责。3.1.2第三方中介应遵守国家相关法律法规及行业规范。3.2第三方中介参与程序3.2.1第三方中介的参与应经发包人和承包人同意。3.2.2第三方中介的参与应在合同签订后____个工作日内完成。3.3第三方中介费用3.3.1第三方中介费用由发包人和承包人按照约定的比例承担。3.3.2第三方中介费用应在合同签订后____个工作日内支付。3.4第三方中介权利与义务3.4.1第三方中介有权对项目实施过程进行监督检查。3.4.2第三方中介应履行合同约定的各项职责，确保项目顺利实施。3.5第三方中介争议解决3.5.1第三方中介在履行职责过程中发生争议，应通过协商解决。3.5.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介资质证明6.附件六：合同变更协议7.附件七：竣工结算报告8.附件八：施工组织设计9.附件九：质量安全管理规定10.附件十：进度计划11.附件十一：付款进度表12.附件十二：人员配备表13.附件十三：施工设备清单二、违约行为及认定：1.违约行为：承包人未按合同约定的时间、质量和标准完成施工任务；发包人未按合同约定支付款项；双方未按合同约定履行合同变更程序；一方违约，经对方催告后____个工作日内仍未履行；发生质量事故，未按合同约定处理。2.违约行为的认定：发包人或承包人可根据合同约定和相关法律法规对违约行为进行认定；第三方中介可对违约行为进行监督和认定。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定支付给另一方的金钱。4.质量事故：指在施工过程中发生的导致工程损坏、人身伤亡或环境污染的事故。5.监理：指在施工过程中，对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承包人未按合同约定的时间完成施工任务。解决办法：发包人可要求承包人说明原因，并协商调整工期；如协商不成，可按合同约定追究违约责任。2.问题：发包人未按合同约定支付款项。解决办法：承包人可向发包人提出支付请求，并要求说明未支付原因；如未支付，可按合同约定追究违约责任。3.问题：第三方中介未按合同约定履行职责。解决办法：发包人和承包人可向第三方中介提出要求，并协商解决；如协商不成，可按合同约定追究违约责任。五、所有应用场景：1.公共基础设施建设项目；2.住宅建设项目；3.商业建设项目；4.工业建设项目；5.农业建设项目。全文完。2025年度基础设施建设项目承包合同书3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承包单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在_________地区建设基础设施项目，为确保项目顺利进行，经甲乙双方友好协商，就本项目的建设事项达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，以及甲方发布的招标文件、投标文件等文件。三、定义与解释3.1专业术语1.基础设施建设项目：指在本合同约定的范围内，对甲方拟建设的_________项目进行的设计、施工、验收等全过程。2.工程量清单：指本合同附件中的工程量清单，包括工程量、工程单价、合同总价等。3.施工图纸：指本合同附件中的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3.2关键词解释1.甲方：指本合同中的建设单位。2.乙方：指本合同中的承包单位。3.合同总价：指本合同约定的工程量清单中的合同总价。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）对乙方提交的施工图纸、工程量清单等进行审核，确保其符合国家规定和设计要求；（2）对乙方施工过程中的质量问题、进度问题等进行监督和检查；（3）在合同约定的范围内，对乙方提交的工程量清单、施工图纸等进行变更；（4）在合同约定的范围内，对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。2.甲方的义务：（1）按照合同约定，按时支付乙方工程款；（2）为乙方提供施工所需的场地、材料、设备等条件；（3）按照合同约定，对乙方施工过程中的质量问题、进度问题等进行监督和检查；（4）在合同约定的范围内，对乙方提交的工程量清单、施工图纸等进行变更。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照合同约定，在甲方提供的场地、材料、设备等条件下进行施工；（2）在施工过程中，对甲方提供的施工图纸、工程量清单等进行审查，确保其符合国家规定和设计要求；（3）在施工过程中，对甲方提出的变更要求进行审查，并在合理的时间内予以答复；（4）在合同约定的范围内，对施工过程中的质量问题、进度问题等进行整改。2.乙方的义务：（1）按照合同约定，按时完成施工任务；（2）按照合同约定，保证工程质量；（3）按照合同约定，保证施工安全；（4）按照合同约定，按时提交工程量清单、施工图纸等文件。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：_________5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的施工图纸、工程量清单等进行施工；2.乙方应在施工过程中，按照甲方的要求，对施工质量、进度、安全等方面进行管理；3.乙方应在合同约定的期限内，完成施工任务，并提交竣工验收申请。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的施工任务全部完成，且工程质量符合国家规定和设计要求；2.双方协商一致，同意终止合同；3.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议；2.乙方应将施工场地、设备等设施移交给甲方；3.双方办理合同终止手续，并签订终止合同协议。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工场地、设备等设施移交给甲方；2.双方应按照合同约定，结算工程款；3.合同终止后，双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、检验试验费等。2.工程间接费用：包括企业管理费、利润、规费、税金等。3.不可预见费用：包括因设计变更、地质条件变化等原因产生的额外费用。4.其他费用：合同约定的其他相关费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方需向甲方提交相关手续，甲方应在收到乙方提交的手续后5个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：乙方按月提交工程进度报告和工程量清单，甲方在收到乙方提交的资料后10个工作日内，根据实际完成工程量及合同约定单价支付相应进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到乙方提交的结算报告后30个工作日内支付结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每月进度款支付时间为每月5日前。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在合同约定的支付时间内支付乙方款项。2.乙方应保证提交的工程进度报告和工程量清单真实、准确。3.甲方支付乙方款项时，应按照国家有关规定进行税务处理。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按合同约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。2.甲方未能按合同约定提供施工所需场地、材料、设备等条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未能按合同约定按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。2.乙方未能保证工程质量，造成质量事故的，应承担相应的违约责任。3.乙方违反合同约定的保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额和方式由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.双方的商业秘密、技术秘密等。2.本项目的工程设计、施工方案等。3.甲方提供的场地、材料、设备等的相关信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。9.3保密履行方式1.双方应在本合同约定的保密期限内，对保密内容进行严格保密。2.双方应采取合理措施，防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件发生后，双方应尽力减少损失。3.因不可抗力事件导致的合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震：若施工区域发生地震，导致施工中断，双方应协商处理。2.政策调整：若国家政策调整，导致施工条件发生变化，双方应协商解决。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经甲方同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的国家秘密、商业秘密等。2.本合同约定由甲方承担的特殊责任和义务。3.本合同约定的保密条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对本合同项下工程项目的所有权和使用权。2.乙方在施工过程中，不得将工程项目的任何部分或产品转让、抵押或以其他方式处置。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对工程项目的监督权。2.乙方在施工过程中，应遵守甲方提出的安全、环保等要求。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应在本合同约定的范围内，相互协助，共同完成工程项目的建设。2.双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论和解决施工过程中的问题。2.双方应保持通讯畅通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件，对本合同的理解和执行，应以其内容为准。16.3增减条款本合同如需增减条款，需经双方协商一致，并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：代表人（签字）：_________日期：_________盖章：_________乙方（承包单位）：代表人（签字）：_________日期：_________盖章：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.预付款支付凭证4.进度款支付凭证5.结算款支付凭证6.工程进度报告7.工程验收报告8.不可抗力事件证明9.保密协议10.修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未能按合同约定支付款项，认定为逾期付款违约。未能按合同约定提供施工所需场地、材料、设备等条件，认定为未履行合同义务。2.乙方违约：未能按合同约定按时完成施工任务，认定为未履行合同义务。未能保证工程质量，造成质量事故，认定为未履行合同义务。违反合同约定的保密义务，泄露保密信息，认定为未履行保密义务。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动的法律规范。3.招标投标法：指《中华人民共和国招标投标法》，是调整招标投标活动的法律规范。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方应及时协商，签订设计变更协议，并调整工程量清单和合同总价。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，查找原因，并及时整改。甲方应监督整改过程，确保质量问题得到解决。3.问题：施工过程中出现进度延误。解决办法：双方应分析延误原因，制定赶工措施，确保工程按期完成。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应加强保密意识，采取有效措施防止保密信息泄露。如发生泄露，应立即采取措施制止，并追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指在2025年度基础设施建设项目承包合同中，除甲方和乙方以外的其他参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商等。2.第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行相应的责任，包括但不限于：设计单位应按照甲方要求提供符合国家标准和设计规范的设计文件。监理单位应按照合同约定对施工过程进行监督，确保工程质量。材料供应商应提供符合合同约定的材料，并保证材料的质量。3.第三方权利设计单位有权获得设计费用。监理单位有权获得监理费用。材料供应商有权获得材料供应费用。4.第三方义务设计单位应保证设计文件的质量和安全性。监理单位应公正、公平地执行监理职责。材料供应商应保证材料的质量，并按时交付。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款乙方有权在工程完成后获得验收合格证明。乙方有权在工程完成后获得保修期内的维修服务。乙方有权在工程完成后获得相应的奖励。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更工程量清单和合同总价。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。甲方有权要求乙方保证工程质量。甲方有权要求乙方遵守施工现场的安全规定。2.甲方利益条款甲方有权在工程完成后获得符合设计要求的工程项目。甲方有权在工程完成后获得相应的投资回报。甲方有权在工程完成后获得相应的荣誉。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金。乙方未保证工程质量的，应承担相应的责任。乙方不得擅自改变施工方案和施工方法。全文完。2025年度基础设施建设项目承包合同书4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.承包范围及内容3.1承包范围3.2承包内容3.3承包方式4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准5.3验收程序6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任7.工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3应急预案8.合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市区街道办事处乙方：建筑集团1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2025年度街道基础设施建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模项目总占地面积：10000平方米，建筑面积：8000平方米2.4项目投资项目总投资：5000万元2.5项目工期合同工期：自合同生效之日起12个月3.承包范围及内容3.1承包范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰装修工程等。3.2承包内容具体包括：基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程、室外工程等。3.3承包方式乙方采用总承包方式，负责项目的施工、安装、调试及保修等全部工作。4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价款为：5000万元人民币。4.2支付方式1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%，剩余部分作为质保金。5.工程进度及验收5.1工程进度计划乙方应按照合同约定的工期及工程进度计划进行施工。5.2验收标准工程竣工验收应按照国家及行业相关标准执行。5.3验收程序1）乙方在工程完成后，向甲方提交竣工验收申请；2）甲方组织有关单位进行验收；3）验收合格后，双方签署竣工验收报告。6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施1）乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量；2）乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工；3）乙方应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。6.3质量责任1）乙方对工程质量负责，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任；2）甲方有权对工程质量进行监督，如发现质量问题，乙方应立即整改。7.工程安全及环境保护7.1安全生产责任乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。7.2环境保护责任乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。7.3应急预案乙方应制定应急预案，应对可能出现的突发事件，确保人员安全及工程顺利进行。8.合同变更及解除8.1变更条件1）因政策调整、自然灾害等原因，导致工程规模、工期、合同价款等发生变更；2）因甲方原因导致的工程范围、工程量等发生变更；3）因乙方原因导致的工程进度、工程质量等发生变更。8.2变更程序1）任何一方提出变更要求，应提前向对方提出书面申请；2）双方协商一致后，签订变更协议；3）变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。8.3合同解除条件1）一方违约，严重损害另一方利益，另一方有权解除合同；2）不可抗力事件导致合同无法履行；3）合同约定的其他解除条件。8.4合同解除程序1）提出解除合同的一方，应提前向对方发出解除合同的通知；2）收到通知的一方应在合理期限内予以回复；3）双方协商一致后，签订解除合同协议。9.违约责任9.1违约情形1）未按时支付工程款；2）未按时完成工程；3）工程质量不合格；4）未按规定履行安全生产责任；5）违反合同约定，给对方造成损失。9.2违约责任承担1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；2）因违约造成的损失，违约方应全额赔偿；3）违约行为严重影响合同履行的，对方有权解除合同。9.3违约赔偿1）违约金按合同价款的千分之五计算；2）赔偿损失按实际损失计算。10.争议解决10.1争议解决方式1）友好协商；2）仲裁；3）诉讼。10.2争议解决程序1）争议发生后，双方应尝试友好协商；2）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；3）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。10.3争议解决机构1）北京仲裁委员会；2）或其他双方协商确定的仲裁机构。11.合同生效及终止11.1合同生效条件1）双方法定代表人签字盖章；2）合同约定的其他生效条件。11.2合同终止条件1）合同约定的工期结束；2）合同约定的质量标准达到；3）合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序1）合同终止后，双方应办理相关手续；2）终止合同后，双方应相互结算，清算债务；3）合同终止后，乙方应妥善移交工程，甲方应按约定支付剩余款项。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期：____年____月____日13.2签署地点：____市____区____街道13.3签署人员甲方法定代表人：乙方法定代表人：14.其他约定事项14.1保密条款1）双方对本合同内容及其相关资料负有保密义务；2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款1）不可抗力事件包括：自然灾害、政府行为、社会异常事件等；2）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失；3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。14.3其他约定事项1）本合同未尽事宜，由双方协商解决；2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务或协助解决争议的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1）工程监理：负责对工程施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全；2）设计变更：负责对工程进行设计变更，确保工程符合规范要求；3）造价咨询：负责对工程量清单、合同价款等进行审核，确保双方权益；4）争议解决：负责对合同履行过程中的争议进行调解或仲裁；5）其他经甲乙双方同意的第三方介入。15.3第三方介入程序1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入的具体事项；2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方权利义务；3）第三方介入后，应按照合同约定履行职责。15.4第三方责任1）第三方应按照合同约定，独立、公正地履行职责；2）第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应责任；3）第三方在履行职责过程中，如违反国家法律法规，应承担法律责任。15.5第三方责任限额1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应合理；2）第三方责任限额包括但不限于：违约责任、赔偿责任、侵权责任等；3）第三方责任限额不适用于因不可抗力事件导致的损失。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款1）甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，符合合同要求；2）甲方应监督第三方履行职责，确保工程质量和进度；3）甲方有权要求第三方提供相关证明文件，以证明其履行职责的情况。16.2乙方增加条款1）乙方应配合第三方履行职责，提供必要的资料和条件；2）乙方应确保第三方在履行职责过程中，遵守国家法律法规和合同约定；3）乙方有权要求第三方对工程质量和进度进行说明和解释。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系1）第三方应向甲方报告工作，接受甲方监督；2）第三方在履行职责过程中，如与甲方发生争议，应通过协商解决。17.2第三方与乙方的关系1）第三方应向乙方提供工作成果，接受乙方验收；2）第三方在履行职责过程中，如与乙方发生争议，应通过协商解决。17.3第三方与工程其他相关方的划分1）第三方在履行职责过程中，应尊重工程其他相关方的合法权益；2）第三方与工程其他相关方发生争议，应通过协商或仲裁解决。17.4第三方与其他第三方的划分1）第三方在履行职责过程中，应与其他第三方保持沟通，避免相互干扰；2）第三方与其他第三方发生争议，应通过协商或仲裁解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，需与施工图纸相符。说明：工程量清单是合同价款计算的依据，需双方共同确认。2.附件二：施工图纸详细要求：包含施工图纸、设计说明、材料清单等，需符合国家及行业规范。说明：施工图纸是施工的依据，需双方共同确认。3.附件三：合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。说明：合同签订文件是合同生效的证明，需双方妥善保管。4.附件四：工程进度计划详细要求：包括施工阶段、起止时间、主要工程量等，需与合同工期相符。说明：工程进度计划是工程进度控制的依据，需双方共同确认。5.附件五：质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、质量检查制度、质量责任等。说明：质量保证措施是确保工程质量的重要手段，需双方共同遵守。6.附件六：安全生产措施详细要求：包括安全生产责任制、安全检查制度、应急预案等。说明：安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要措施，需双方共同遵守。7.附件七：环境保护措施详细要求：包括环境保护责任制、环保设施、环保措施等。说明：环境保护措施是履行社会责任的重要体现，需双方共同遵守。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据，需双方共同遵守。9.附件九：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入范围、职责、权利义务等。说明：第三方介入协议是明确第三方介入合同履行过程中的权利义务的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付工程款责任认定标准：按合同约定支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。示例说明：若乙方应于2025年3月1日支付甲方工程款100万元，但至2025年4月1日仍未支付，则乙方应支付甲方违约金5000元。2.违约行为：未按时完成工程责任认定标准：按合同约定支付违约金，违约金按合同价款的千分之五计算。示例说明：若合同工期为12个月，乙方未能在约定工期内完成工程，则乙方应支付甲方违约金5000元。3.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：乙方承担修复费用，修复后仍不合格的，乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若工程验收不合格，乙方需承担修复费用，若修复后仍不合格，乙方需赔偿甲方相应损失。4.违约行为：违反安全生产规定责任认定标准：乙方承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方需承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。5.违约行为：违反环境保护规定责任认定标准：乙方承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若乙方在施工过程中造成环境污染，乙方需承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。全文完。2025年度基础设施建设项目承包合同书5合同编号_________一、合同主体1.1甲方（承包方）：1.2乙方（建设方）：1.3其他相关方：二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同的目的