二零二四年施工总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年施工总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4工程概况第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产培训第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八条施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3人员管理第九条变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2调解程序11.3诉讼管辖第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律法规14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，拥有施工场地并对工程实施投资、组织、管理的当事人，即合同的甲方。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，承担施工任务并向发包人提供工程服务的当事人，即合同的乙方。1.3施工场地施工场地是指本合同约定的工程项目的具体地点，包括所需的土地、建筑物和其他相关设施。1.4工程概况工程概况包括工程项目的名称、地点、规模、性质、主要工程内容等。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括工程项目的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。2.2施工内容施工内容包括但不仅限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。2.3工程量清单工程量清单是本合同附件，详细列明工程项目的各项工程量和相应的工程费用。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人根据工程量清单和工程概况，按照本合同约定的计价方式计算出的工程总价。3.2价格调整价格调整是指在合同履行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生变化的调整方式。3.3支付方式支付方式包括进度付款、竣工付款和质量保修金等，具体支付方式和支付时间按照本合同约定的付款条款执行。第四条合同工期4.1工期要求工期要求是指发包人根据工程项目的重要性、施工条件等因素，要求承包人完成工程施工的时间要求。4.2工期延误工期延误是指由于承包人的原因导致工程无法按照合同约定的时间完成的情况。4.3工期提前工期提前是指承包人在合同约定的工期内提前完成工程施工的情况。第五条施工质量5.1质量标准质量标准是指本工程项目的质量要求，包括国家和行业的相关标准、规范和发包人的特殊要求。5.2质量控制质量控制是指承包人按照质量标准，通过质量计划、质量检查、质量评审等手段，对施工过程和工程质量进行控制。5.3质量验收质量验收是指工程完成后，发包人按照质量标准对工程进行验收，确认工程质量是否符合合同要求。第六条安全生产6.1安全生产要求安全生产要求是指承包人必须遵守的国家和地方安全生产法律法规、规程标准，确保工程施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理安全事故处理是指在工程施工过程中发生安全事故时，承包人应按照相关规定及时报告、采取措施，并负责事故的处理和赔偿。6.3安全生产培训安全生产培训是指承包人应加强对施工现场管理人员和施工人员的安全生产教育和培训，提高施工现场安全管理水平。第八条施工组织与管理8.1施工组织设计承包人应根据工程项目的特点和施工条件，编制施工组织设计，明确施工方法、施工进度、人员配置、材料供应等。8.2施工现场管理承包人应严格执行施工现场管理制度，确保施工现场的安全、整洁、有序。8.3人员管理承包人应确保施工人员的素质和技能，加强对施工人员的培训和管理，确保施工人员遵守施工现场的规章制度。第九条变更与调整9.1变更范围变更范围包括工程项目的范围、规模、质量标准、工期等。9.2变更程序变更程序包括变更申请、变更审批、变更实施等。9.3变更价款变更价款是指由于工程变更导致合同价款的增减，按照本合同约定的计价方式进行计算。第十条违约责任10.1发包人违约发包人违反合同规定，导致承包人损失的，应承担相应的违约责任。10.2承包人违约承包人违反合同规定，导致发包人损失的，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿违约赔偿是指违约方应承担的经济赔偿责任，具体赔偿金额按照本合同约定的赔偿条款执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等。11.2调解程序调解程序是指在争议发生时，双方通过调解机构进行调解，达成一致解决方案的程序。11.3诉讼管辖诉讼管辖是指在争议解决过程中，双方约定的人民法院管辖范围。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件合同生效条件是指合同双方按照合同约定履行了相应的签字、盖章等手续，合同即生效。12.2合同变更合同变更是指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，对合同内容进行修改或补充。12.3合同解除合同解除是指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，提前终止合同的权利和义务。第十三条合同的转让13.1合同转让条件合同转让条件是指合同一方将合同权利和义务全部或部分转让给第三方的条件。13.2转让程序转让程序是指合同一方转让合同权利和义务时，应遵循的程序和要求。13.3转让后果转让后果是指合同转让后，新的合同当事人应承担的权利和义务。第十四条其他条款14.1保密条款保密条款是指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密、技术秘密等信息进行保密的约定。14.2法律法规法律法规是指本合同签订和履行过程中应遵守的国家法律、法规和政策。14.3附件附件是指本合同的补充文件，包括工程量清单、设计文件、技术规格书等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除了发包人和承包人之外的第三方参与合同的实施，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。1.2第三方范围第三方范围包括所有非合同当事人，参与合同实施的个人、企事业单位、社会团体等。第二条第三方介入的程序和要求2.1第三方介入程序第三方介入程序包括第三方选择、第三方委托、第三方入场等步骤。2.2第三方要求第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任，并遵守国家相关法律法规。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，承担其参与合同实施过程中的责任和义务。3.2责任限额第三方责任限额是指第三方在承担责任时，其赔偿金额不超过合同约定的限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系是独立的法律关系，第三方对甲方不承担合同义务以外的责任。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系是委托代理关系，第三方在受托范围内对乙方承担责任。第五条第三方介入的合同修正5.1第三方介入条款合同中应增加第三方介入的相关条款，明确第三方的权利、义务和责任。5.2第三方合同义务第三方介入合同后，应按照合同约定履行其义务，包括但不限于提供专业服务、监督工程进度等。5.3第三方违约责任第三方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议第三方介入合同产生的争议，应通过协商解决，协商不成的，可依照合同约定的争议解决方式处理。6.2第三方调解第三方调解是指在争议发生时，双方通过第三方机构进行调解，达成一致解决方案的程序。6.3第三方诉讼第三方诉讼是指在争议解决过程中，双方约定的人民法院管辖范围。第七条第三方介入的违约赔偿7.1第三方赔偿第三方因违约行为导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。7.2赔偿限额第三方赔偿限额是指第三方应承担的赔偿责任的上限，具体金额按照合同约定的限额执行。第八条第三方介入的合同解除8.1第三方解除条件合同中应明确第三方解除合同的条件，包括但不限于合同履行完毕、合同违约等。8.2第三方解除程序第三方解除合同时，应遵循合同约定的程序，包括但不限于通知对方、办理手续等。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方保密第三方应对在合同履行过程中获得的甲方或乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。9.2保密期限保密期限应根据合同性质和双方约定确定，一般为合同履行完毕后一定年限。第十条法律法规和政策第三方介入合同应遵守国家法律、法规和政策，违反法律法规的行为应承担相应法律责任。第十一条附件附件是指本合同的补充文件，包括第三方资格证明、合同履行过程中的相关文件等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程项目的各项工程量和相应的工程费用。附件二：设计文件包括工程项目的设计图纸、设计说明书、设计变更等。附件三：技术规格书详细说明工程项目的技术要求、材料要求、设备要求等。附件四：施工组织设计明确施工方法、施工进度、人员配置、材料供应等。附件五：施工现场管理制度明确施工现场的安全、整洁、有序的管理制度。附件六：第三方资格证明证明第三方具备相应的资质和能力。附件七：第三方委托书明确第三方的委托事项和委托范围。附件八：第三方入场通知书第三方入场的通知及入场后的相关事宜说明。附件九：第三方服务合同第三方与甲方或乙方签订的服务合同。附件十：第三方保密协议明确第三方对甲方或乙方商业秘密、技术秘密等的保密义务。附件十一：第三方责任限额协议明确第三方的赔偿责任限额。附件十二：第三方争议解决协议明确第三方争议的解决方式、调解程序、诉讼管辖等。附件十三：第三方违约赔偿协议明确第三方的违约赔偿责任和赔偿限额。附件十四：合同履行过程中的其他文件包括合同变更、解除的文件，以及其他与合同履行相关的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约未按合同约定支付进度款或竣工款；未按合同约定提供施工场地或施工条件；未按合同约定履行其他义务。2.承包人违约未按合同约定完成工程；未按合同约定支付工程款或材料款；未按合同约定履行其他义务。3.第三方违约未按合同约定提供服务；未按合同约定履行委托事项；未按合同约定保密信息。违约责任认定标准：1.违约金违约方应支付合同总价一定比例的违约金，具体比例由合同