二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的：本合同旨在明确甲乙双方在城市夜景照明强电系统承包事宜中的权利、义务和责任，确保城市夜景照明工程的高效、安全、优质实施。2.2合同依据：1.国家相关法律法规；2.城市夜景照明工程设计规范；3.城市夜景照明工程验收标准；4.双方协商一致的原则。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中所涉及的专业属于城市夜景照明强电系统设计、施工、安装、调试等领域。3.2关键词解释：1.城市夜景照明强电系统：指用于城市夜景照明工程中的强电部分，包括变压器、电缆、配电箱等；2.承包：指乙方按照合同约定，承担城市夜景照明强电系统的设计、施工、安装、调试等任务；3.工程量：指城市夜景照明强电系统施工过程中所需的各种材料、设备、人工等数量；4.工期：指乙方完成城市夜景照明强电系统施工任务的期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质完成城市夜景照明强电系统施工任务；2.甲方有权对乙方施工过程中的材料、设备、人工等进行监督检查；3.甲方应按时支付乙方工程款；4.甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款；2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件；3.乙方应按照合同约定，按时、按质完成城市夜景照明强电系统施工任务；4.乙方应严格按照国家相关法律法规和设计规范进行施工；5.乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至城市夜景照明强电系统施工任务完成之日止。5.2合同履行地点：城市夜景照明强电系统施工地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式：1.乙方按照合同约定，负责城市夜景照明强电系统的设计、施工、安装、调试等工作；2.甲方按照合同约定，提供必要的施工条件，配合乙方完成施工任务；3.双方应按照合同约定，共同协商解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同履行完毕；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：1.一方提出终止合同，应提前通知对方；2.双方应就终止合同事宜进行协商，达成一致意见；3.终止合同后，双方应按照约定处理相关事宜。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定支付已完成的工程款；2.双方应按照约定处理施工过程中产生的债权债务；3.合同终止后，双方应各自承担因终止合同而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：1.设计费：根据设计图纸和工程量，按照国家相关收费标准计算；2.材料费：包括所有用于城市夜景照明强电系统的材料费用，如电缆、变压器、配电箱等；3.人工费：包括施工、安装、调试等过程中所需的人工费用；4.设备使用费：包括施工过程中使用设备的租赁费用；5.管理费：包括项目管理、协调、监督等产生的费用；6.利润：根据国家相关规定和双方协商，确定乙方合理的利润比例。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总额的30%作为预付款；2.进度款：在工程进度达到合同约定节点时，乙方提交进度报告和相关资料，甲方支付已完成工程量的70%作为进度款；3.验收款：工程验收合格后，乙方提交验收报告和相关资料，甲方支付剩余的30%作为验收款。7.3支付时间：1.预付款：合同签订后5个工作日内；2.进度款：每个进度节点后5个工作日内；3.验收款：工程验收合格后10个工作日内。7.4支付条款：1.甲方应在收到乙方提交的合法发票和支付申请后，及时支付相应款项；2.甲方在支付款项时，应核对发票和支付申请的准确性；3.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：1.若甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的千分之五；2.若甲方未提供必要的施工条件，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：1.若乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的千分之五；2.若乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，直至符合要求。8.3赔偿金额和方式：1.违约金的计算和支付方式，按照上述违约责任条款执行；2.损失赔偿的计算，根据实际损失情况，由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；2.城市夜景照明强电系统的设计图纸、技术资料等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理的措施，确保保密内容的保密性；2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.战争、动乱等政治事件；3.政府政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.不可抗力发生时，双方应立即通知对方；2.双方应尽力采取措施减轻损失；3.不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.地震导致施工中断；2.政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：1.协商不成的，可提交相关调解机构进行调解；2.调解不成的，可提交仲裁机构进行仲裁；3.仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同；2.经双方协商一致，可以转让合同。12.2不得转让的情形：1.合同中明确约定不得转让的情形；2.法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对城市夜景照明强电系统设计、施工、安装、调试等环节的最终验收权；2.乙方保留对合同中技术秘密和商业秘密的知识产权。13.2特殊权力保留：1.在合同履行期间，如遇紧急情况，甲方有权对施工进度和方案进行调整，乙方应予以配合；2.乙方在施工过程中，如发现设计缺陷，有权提出修改建议，甲方应予以考虑。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充，应经双方协商一致；2.修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效；2.修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行；2.双方应就合同履行过程中出现的问题，及时沟通和解决。15.2协作与配合方式：1.双方应通过书面通知、会议等形式进行沟通；2.双方应按照合同约定，履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于城市夜景照明强电系统承包的完整协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款：本合同的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式予以确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：________________日期：________________乙方（盖章）：签字：________________日期：________________附件：1.城市夜景照明强电系统设计图纸；2.城市夜景照明强电系统施工方案；3.其他与本合同相关的文件。附件及其他说明解释一、附件列表：1.城市夜景照明强电系统设计图纸；2.城市夜景照明强电系统施工方案；3.其他与本合同相关的文件，包括但不限于合同签订通知书、预付款申请、进度款申请、验收报告、付款申请等。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项，经催告后仍不支付的；未提供必要的施工条件，导致工程延误的；未经乙方同意，擅自变更合同内容或终止合同的。2.乙方违约：未按时完成工程，经催告后仍不完成的；施工质量不符合合同约定的；未履行保密义务，泄露对方商业秘密的。违约行为的认定：1.甲方违约行为的认定，需有乙方提供的催告函和支付凭证；2.乙方违约行为的认定，需有甲方提供的工程进度报告、质量检验报告和保密协议。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款：双方就商业秘密、技术秘密等约定保密义务的条款。3.仲裁：指当事人根据双方事先或事后达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人根据法律规定，向人民法院提起诉讼，请求人民法院行使审判权解决争议的司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方应加强沟通，协商解决施工过程中出现的问题，确保工程按期完成。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：乙方应及时整改，直至符合合同约定；甲方有权要求乙方承担修复费用。3.问题：支付款项不及时。解决办法：双方应按照合同约定的时间和方式支付款项，如一方违约，另一方有权要求支付违约金。4.问题：保密内容泄露。解决办法：双方应加强保密意识，采取合理的保密措施，如发现泄露，应及时采取措施制止，并追究相关责任。5.问题：合同变更。解决办法：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式予以确认，否则变更无效。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：（填写第三方名称）2.第三方地址：（填写第三方地址）3.第三方联系人：（填写第三方联系人）4.第三方联系电话：（填写第三方联系电话）5.第三方责任：第三方应负责城市夜景照明强电系统的设计、施工、安装、调试等工作的监督管理；第三方应确保施工质量和工程进度符合合同要求；第三方应配合甲方和乙方解决施工过程中出现的问题。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务；第三方有权对施工过程中的材料、设备、人工等进行监督检查；第三方有权对施工过程中的问题提出意见和建议。7.第三方义务：第三方应严格按照合同约定履行监督管理职责；第三方应保持中立，公正处理施工过程中的争议；第三方应保守合同涉及的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款、进度款和验收款；乙方有权要求甲方提供必要的施工条件；乙方有权要求甲方对施工过程中的问题及时予以解决。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在合同履行期间享有合理的利润；甲方应保证乙方在施工过程中的合法权益不受侵害；甲方应保证乙方在合同履行期间享有合同约定的权益。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金；若甲方未提供必要的施工条件，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失；若甲方擅自变更合同内容或终止合同，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务；甲方有权要求乙方保证施工质量符合合同要求；甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规。2.甲方利益条款：乙方应保证施工质量和工程进度符合甲方要求；乙方应保证在施工过程中不损害甲方利益；甲方应享有合同约定的权益。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金；若乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用；若乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________2.乙方（承包方）：名称：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景和目的随着我国城市化进程的不断推进，城市夜景照明已经成为提升城市形象、丰富市民文化生活的重要手段。为加强城市夜景照明建设，提高城市夜景照明质量，甲方决定对2025年度城市夜景照明强电系统进行招标，乙方中标后，双方经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保城市夜景照明强电系统工程的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）城市夜景照明：指在城市夜间，通过照明设施对建筑物、广场、道路、绿地等城市景观进行照明，以美化城市夜景，提升城市形象。（2）强电系统：指城市夜景照明工程中，用于传输电能的电缆、配电箱、变压器等设备。3.2关键词解释（1）合同履行时间：指本合同约定的乙方完成城市夜景照明强电系统工程的期限。（2）合同履行地点：指本合同约定的乙方完成城市夜景照明强电系统工程的地点。（3）合同履行方式：指本合同约定的乙方完成城市夜景照明强电系统工程的施工方法。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成城市夜景照明强电系统工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行监督、指导，并提出整改意见。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、资料等条件。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（3）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成城市夜景照明强电系统工程，确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的城市夜景照明强电系统工程完成时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的城市夜景照明强电系统工程地点为：__________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成城市夜景照明强电系统工程，确保工程质量。具体施工方法如下：（1）根据甲方提供的施工图纸，进行现场勘查。（2）按照施工图纸，进行电缆、配电箱、变压器等设备的安装。（3）对安装完成的设备进行调试，确保其正常运行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且乙方完成城市夜景照明强电系统工程。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应相互通知，并协商解决。（2）甲乙双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并按照合同约定处理剩余事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算工程款。（3）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括方案设计、施工图设计等费用。（2）材料费：包括电缆、配电箱、变压器等设备材料费用。（3）人工费：包括施工人员工资、施工管理费用等。（4）施工费：包括施工过程中产生的各项费用。（5）验收费：包括工程验收、质量评定等费用。（6）其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）工程进度款：根据工程进度，甲方按月向乙方支付工程进度款。（2）结算款：工程完工后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告之日起____日内支付结算款。（3）质保金：合同约定的质保金，在工程验收合格后____日内退还乙方。7.3支付时间（1）工程进度款支付时间：每月____日前，甲方应支付上月完成工程量的____%作为进度款。（2）结算款支付时间：工程完工验收合格后____日内，甲方支付结算款。（3）质保金退还时间：工程验收合格后____日内，甲方退还乙方质保金。7.4支付章件（1）甲方应出具支付证明，包括支付金额、支付时间、支付方式等。（2）乙方应提供收款证明，包括收款金额、收款时间、收款方式等。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件，应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定的时间、地点、方式完成城市夜景照明强电系统工程，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应按照合同约定的比例计算，赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）合同内容、技术资料、商业秘密等。（2）甲方提供的场地、资料等信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式甲乙双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、动乱、政府政策变动等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法进行。（2）政府政策变动导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，甲乙双方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊内容的合同。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对城市夜景照明强电系统工程的最终验收权，乙方应确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程中的安全、质量、进度等方面进行监督检查的权利。（2）甲方保留在合同履行期间，对乙方提出的合理化建议进行采纳的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方如需对合同进行修改或补充，应书面协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协助，确保城市夜景照明强电系统工程顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应按合同约定提供必要的施工条件。（2）乙方应按照甲方的要求，提供施工所需的相关资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为甲乙双方就城市夜景照明强电系统工程所达成的完整协议，取代了以前所有有关本工程的其他口头或书面协议。16.3增减条款除本合同另有约定外，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.城市夜景照明强电系统工程设计图纸2.城市夜景照明强电系统工程施工图3.甲方提供的场地使用证明4.乙方提供的施工资质证明5.乙方提供的施工人员资质证明6.甲方提供的施工所需材料清单7.甲方提供的施工所需设备清单8.乙方提交的工程进度报告9.乙方提交的工程验收报告10.乙方提交的竣工结算报告11.乙方提交的质保金退还申请12.甲乙双方签订的补充协议（如有）13.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、地点、方式完成城市夜景照明强电系统工程。乙方施工过程中出现质量问题，未按约定进行修复。甲方未按合同约定支付工程款。甲方未按合同约定提供施工所需的场地、资料等条件。2.违约行为的认定：甲方或乙方在合同履行过程中，违反合同约定的条款，经对方提出，未在合理期限内改正的，视为违约行为。违约行为的认定应以合同约定为准，如有争议，由双方协商解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.违约金：指合同当事人一方违约时，应向对方支付一定数额的金钱，以弥补对方损失。3.补充协议：指在合同履行过程中，甲乙双方就合同内容进行修改或补充所签订的协议。4.竣工结算：指工程完工后，甲乙双方对工程实际完成情况、工程款支付等进行结算的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢，影响工程进度。解决办法：甲方应与乙方协商，明确工程进度要求，并监督乙方按期完成。2.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款，如有争议，可通过协商或仲裁解决。3.问题：工程质量不符合要求。解决办法：甲方应要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体名称：__________________2.第三方合同主体地址：__________________3.第三方合同主体联系人：__________________4.第三方合同主体联系电话：__________________5.第三方责任：第三方负责提供专业的设计和技术支持，确保工程设计的合理性和技术先进性。第三方负责对工程进度和质量进行监督，确保工程按期完成且符合设计要求。6.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计和技术支持费用。第三方有权对工程进度和质量提出改进建议。7.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间节点提交设计文件和技术支持。第三方应确保其提供的设计和技术支持符合国家相关标准和规范。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方在工程进度款支付中给予合理的提前支付比例。乙方有权在工程验收合格后，要求甲方在规定时间内退还质保金。2.乙方利益条款：甲方应确保乙方在工程过程中享有合理的利润空间。甲方应承担因甲方原因导致的工程延误造成的损失。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方不得单方面变更合同内容，如需变更，应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。甲方可要求乙方在工程进度中提供详细的进度报告。2.甲方的利益条款：甲方有权在工程完工后，对乙方提供的工程进行验收。甲方有权在工程验收合格后，要求乙方提供长期的售后服务。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中若出现质量问题，应承担修复责任。全文完。二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签署日期1.4签署双方1.5合同有效期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目进度安排3.工程设计要求3.1设计标准3.2设计原则3.3设计变更流程4.材料设备采购4.1材料设备品牌及规格4.2采购方式4.3供应商选择标准4.4采购流程5.工程施工5.1施工质量要求5.2施工进度要求5.3施工安全要求5.4施工组织设计6.工程验收6.1验收标准6.2验收流程6.3验收时间7.质量保证7.1质保期7.2质保责任7.3质保金8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同附件12.1设计图纸12.2技术规范12.3材料设备清单12.4其他相关文件13.合同生效13.1生效条件13.2生效时间13.3生效方式14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号本合同编号为2025XNLM01。1.3签署日期本合同签署日期为二零二五年一月一日。1.4签署双方1.5合同有效期本合同自签署之日起生效，有效期为一年，自二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止。2.项目概述2.1项目名称本合同项目名称为“X市城市夜景照明强电系统改造工程”。2.2项目地点本项目地点位于X市市区范围内，具体范围为X。2.3项目内容本项目主要包括城市夜景照明强电系统的改造、安装及维护，具体内容如下：1.替换老旧强电设备，包括配电箱、电缆等；2.新增夜景照明设施，包括灯具、变压器等；3.建立智能控制系统，实现夜景照明设施的远程监控和管理。2.4项目规模本项目总预算为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。2.5项目进度安排1.项目启动：二零二五年一月十五日；2.设备采购：二零二五年二月十五日至三月十五日；3.工程施工：二零二五年三月二十日至九月三十日；4.系统调试及验收：二零二五年十月至十二月。3.工程设计要求3.1设计标准本工程设计应遵循国家标准、行业标准和甲方提出的具体要求。3.2设计原则1.经济合理、安全可靠；2.技术先进、适应性强；3.环保节能、绿色低碳。3.3设计变更流程1.乙方在工程设计过程中如需进行设计变更，应向甲方提出书面报告，经甲方审核批准后方可进行；2.设计变更应在保证工程质量、进度和成本的前提下进行；3.设计变更涉及的费用及时间延误，应按照本合同的约定执行。4.材料设备采购4.1材料设备品牌及规格本工程所需的材料设备应符合甲方提出的要求，品牌和规格如下：1.配电箱：品牌，符合GB/T19510标准；2.电缆：品牌，符合GB/T1179标准；3.灯具：品牌，符合GB5465标准；4.变压器：品牌，符合GB/T6451标准。4.2采购方式本工程材料设备的采购采取公开招标的方式，按照甲方规定的要求进行。4.3供应商选择标准1.供应商须具备国家相关主管部门颁发的营业执照、税务登记证和资质证书；3.供应商须提供与本项目相关的产品检测报告。4.4采购流程1.甲方发布采购公告，确定采购方式；2.乙方根据公告要求提交投标文件；3.甲方组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；4.中标供应商与甲方签订采购合同，并按照合同约定进行供货。5.工程施工5.1施工质量要求1.严格按照工程设计图纸和施工规范进行施工；2.使用符合国家标准的材料和设备；3.确保工程质量达到国家标准。5.2施工进度要求1.严格按照项目进度安排进行施工；2.在规定的时间内完成施工任务；3.确保工程进度不受影响。5.3施工安全要求1.严格按照国家有关安全生产的法律法规进行施工；2.建立健全安全生产责任制；3.定期进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识。5.4施工组织设计1.乙方应根据工程设计图纸和施工规范编制施工组织设计；2.施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等内容；3.甲方对施工组织设计进行审核，并要求乙方按照审核意见进行修改。6.工程验收6.1验收标准本工程验收标准应严格按照国家标准、行业标准和甲方提出的具体要求执行。6.2验收流程1.乙方在工程完成后，应向甲方提出验收申请；2.甲方组织验收组对工程进行验收；3.验收组根据验收标准对工程进行检验，形成验收报告；4.验收报告经甲方签字确认后，工程验收合格。6.3验收时间本工程验收时间为二零二五年十二月三十一日前。8.付款方式8.1付款比例1.预付款：合同签订后五个工作日内，乙方收到甲方支付合同总价款的20%作为预付款；2.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方提交验收报告及发票，甲方在五个工作日内支付已完成工程量相应比例的款项；3.验收款：工程验收合格后五个工作日内，甲方支付剩余工程款80%；4.保修金：工程验收合格后，甲方支付保修金10%，保修期满无质量问题后无息退还。8.2付款时间1.预付款：合同签订后五个工作日内；2.进度款：每月末前五个工作日内；3.验收款：工程验收合格后五个工作日内；4.保修金：工程验收合格后五个工作日内。8.3付款条件1.乙方提交的工程进度报告及验收报告真实、完整；2.乙方提供的发票合法、有效；3.甲方有权对乙方提交的工程进度报告及验收报告进行审核。9.违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成工程；2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定；3.乙方未按合同约定进行工程维护；4.甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担1.乙方未按时完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金；2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定，乙方应立即更换或修复，并承担由此产生的费用；3.乙方未按合同约定进行工程维护，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用；4.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。9.3违约赔偿1.乙方违约导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；2.甲方违约导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交X仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为X仲裁委员会。10.3争议解决程序1.争议发生后，双方应友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向X仲裁委员会提出仲裁申请；3.仲裁委员会受理仲裁申请后，按照仲裁规则进行仲裁。11.合同解除11.1合同解除条件1.乙方严重违约，甲方有权解除合同；2.甲方严重违约，乙方有权解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序1.一方提出解除合同，应书面通知另一方；2.另一方收到解除合同通知后，应在五个工作日内予以回复；3.双方协商一致解除合同，应签订解除合同协议。11.3合同解除后果1.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程；2.合同解除后，双方应按照合同约定结算已付款项；12.合同附件12.1设计图纸12.2技术规范12.3材料设备清单12.4其他相关文件13.合同生效13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效时间本合同自二零二五年一月一日起生效。13.3生效方式本合同自双方签字盖章之日起，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；14.3本合同自双方签字盖章之日起，任何一方不得擅自变更或解除合同；14.4本合同自签订之日起，如遇国家政策调整，双方应协商一致，对本合同相应条款进行修改。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时，经甲乙双方同意，参与本合同实施的相关机构或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、施工图审查机构、质量检测机构、材料供应商、设备供应商等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利履行，确保工程质量和安全，提高工作效率。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方提供的资质证书、合同条款及相关法律法规共同商定，并在本合同中明确。1.质量责任：第三方应确保其提供的设计、施工图、材料、设备等符合国家标准和合同约定，若因第三方责任导致工程不合格，第三方应承担相应的赔偿责任。2.安全责任：第三方在履行职责过程中应严格遵守国家安全生产法律法规，若因第三方责任导致安全事故，第三方应承担相应的赔偿责任。3.进度责任：第三方应按照合同约定的时间节点完成其工作，若因第三方责任导致工程进度延误，第三方应承担相应的赔偿责任。4.第三方责任承担方式1.经济赔偿：第三方应按照合同约定和法律法规，对因自身责任造成的损失进行经济赔偿。2.质量整改：第三方应按照甲方要求，对不合格的设计、施工图、材料、设备等进行整改，直至满足合同要求。3.安全整改：第三方应按照安全生产法律法规，对安全隐患进行整改，确保安全生产。5.第三方权利和义务5.1第三方的权利：1.获得甲方和乙方的配合，以便顺利完成其工作；2.在履行职责过程中，享有必要的自主权，包括但不限于选择合适的技术方案、材料、设备等；3.要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。5.2第三方的义务：1.按照合同约定和法律法规，提供高质量的设计、施工图、材料、设备等；2.严格按照合同约定的时间节点完成其工作；3.在履行职责过程中，严格遵守国家安全生产法律法规；4.对其提供的设计、施工图、材料、设备等负责，确保质量合格；5.对因自身责任造成的不良后果承担责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：1.第三方与甲方之间的关系由甲乙双方另行签订合同或协议明确；2.第三方应向甲方提交工作成果，甲方对第三方的成果负责验收；3.第三方在履行职责过程中，应接受甲方的监督和管理。6.2第三方与乙方的关系：1.第三方与乙方之间的关系由甲乙双方另行签订合同或协议明确；2.第三方应按照乙方的安排和指示进行工作；3.第三方在履行职责过程中，应与乙方保持沟通，及时反馈工作进展情况。6.3第三方与甲乙双方的关系：1.第三方作为甲乙双方的共同参与者，应遵守本合同的规定；2.第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的权利和利益；3.第三方应按照甲乙双方的要求，提供必要的配合和支持。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸要求：图纸应清晰、完整，标注设计尺寸、技术要求和安全标准，并经设计单位盖章。说明：设计图纸是施工的依据，乙方必须严格按照设计图纸进行施工。2.技术规范要求：技术规范应详细列出工程所需的材料、设备的技术参数和质量要求。说明：技术规范是确保工程质量的重要文件，乙方在采购材料和设备时必须遵守。3.材料设备清单要求：清单应包括所有材料和设备的名称、规格、型号、数量和单价。说明：材料设备清单是付款的依据，甲方和乙方均应仔细核对。4.施工组织设计要求：组织设计应详细描述施工方案、进度安排、质量保证措施和安全保障措施。说明：施工组织设计是施工管理的重要文件，乙方应严格按照组织设计执行。5.合同专用条款要求：专用条款应根据甲乙双方的具体情况进行协商和签订。说明：专用条款是本合同的补充，针对特定情况下的约定。6.验收报告要求：验收报告应详细记录工程验收过程、结果和存在问题。说明：验收报告是工程验收的重要文件，是质量合格的证明。7.质量检测报告要求：报告应包含质量检测的具体内容、检测方法和检测结果。说明：质量检测报告是确保工程质量的依据，乙方应积极配合检测。8.付款凭证要求：凭证应包括发票、收据、转账记录等，证明付款已发生。说明：付款凭证是甲方支付款项的证明，乙方应妥善保管。9.工程变更记录要求：记录应详细记录工程变更的内容、原因和审批过程。说明：工程变更记录是工程管理的重要文件，乙方应如实记录。10.工程事故报告要求：报告应详细描述事故发生的时间、地点、原因和后果。说明：工程事故报告是事故处理的重要文件，乙方应立即上报。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程进度。责任认定标准：乙方每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例：若乙方原计划于2025年9月30日完成工程，实际完成时间为10月10日，则乙方应支付10天的违约金。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合合同约定。责任认定标准：乙方应立即更换或修复不符合约定的材料或设备，并承担由此产生的费用。示例：若乙方提供的电缆不符合合同约定的规格，则乙方应更换电缆，并承担更换费用。3.违约行为：甲方未按时支付款项。责任认定标准：甲方每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。示例：若甲方应在2025年4月15日支付进度款，实际支付时间为4月22日，则甲方应支付7天的违约金。4.违约行为：第三方未能按时完成其工作。责任认定标准：第三方应按照合同约定的时间节点完成其工作，若未按时完成，应承担相应的违约责任。示例：若设计单位应在2025年3月15日完成设计图纸，实际完成时间为3月25日，则设计单位应承担相应的违约责任。5.违约行为：第三方提供的成果不合格。责任认定标准：第三方应按照合同约定提供合格的设计、施工图、材料、设备等，若不合格，应承担相应的赔偿责任。示例：若监理单位验收发现施工图存在重大设计错误，则监理单位应要求乙方整改，并承担整改费用。全文完。二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同3合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订日期及地点4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同履行地点7.合同标的及范围8.合同总价及支付方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程建设内容5.工程建设标准6.工程建设周期7.工程质量要求8.工程验收标准三、工程承包方责任1.承包方资质要求2.承包方人员配备3.承包方质量保证措施4.承包方安全生产责任5.承包方环境保护责任6.承包方合同履行责任7.承包方违约责任四、工程分包方责任1.分包方资质要求2.分包方人员配备3.分包方质量保证措施4.分包方安全生产责任5.分包方环境保护责任6.分包方合同履行责任7.分包方违约责任五、工程监理1.监理单位资质要求2.监理单位人员配备3.监理单位工作内容4.监理单位质量责任5.监理单位安全生产责任6.监理单位环境保护责任7.监理单位合同履行责任六、合同价款及支付1.合同价款构成2.预付款支付3.进度款支付4.验收款支付5.保修金支付6.逾期付款责任七、工期及进度1.工期安排2.进度控制措施3.工期延误责任4.工期调整程序八、工程质量1.质量保证体系2.质量检验标准3.质量事故处理4.质量保修责任九、安全生产1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产教育培训4.安全生产事故处理5.安全生产责任追究十、环境保护1.环境保护责任2.环境保护措施3.环境污染事故处理4.环境保护责任追究十一、合同变更与解除1.合同变更程序2.合同解除条件3.合同解除程序4.合同解除责任十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十四、其他约定1.不可抗力条款2.合同附件3.合同份数及保管4.合同签署日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度城市夜景照明强电系统承包合同2.合同双方基本信息：承包方名称：承包方地址：承包方法定代表人：发包方名称：发包方地址：发包方法定代表人：3.合同签订日期及地点：4.合同生效日期：5.合同终止日期：6.合同履行地点：7.合同标的及范围：项目名称：城市夜景照明强电系统照明范围：具体区域或街道系统构成：具体设备清单8.合同总价及支付方式：合同总价：人民币万元整支付方式：分阶段支付，具体见第七章二、工程概况1.工程名称：城市夜景照明强电系统建设项目2.工程地点：具体地址3.工程规模：具体指标4.工程建设内容：设备采购系统安装系统调试系统运行维护5.工程建设标准：国家标准行业标准地方标准6.工程建设周期：自合同生效之日起个月7.工程质量要求：符合国家标准及行业标准8.工程验收标准：按照国家及行业标准执行三、工程承包方责任1.承包方资质要求：具备相应工程承包资质2.承包方人员配备：项目经理：具备相关资质及经验技术人员：具备相关专业背景及经验施工人员：具备相关技能及经验3.承包方质量保证措施：建立质量管理体系严格材料检验严格执行施工规范定期进行质量检查4.承包方安全生产责任：建立安全生产责任制严格执行安全操作规程定期进行安全教育培训及时处理安全隐患5.承包方环境保护责任：严格执行环境保护法规减少施工过程中的环境污染及时处理施工废弃物6.承包方合同履行责任：按时完成工程任务保证工程质量遵守合同约定7.承包方违约责任：按照合同约定承担违约责任四、工程分包方责任1.分包方资质要求：具备相应工程分包资质2.分包方人员配备：项目经理：具备相关资质及经验技术人员：具备相关专业背景及经验施工人员：具备相关技能及经验3.分包方质量保证措施：建立质量管理体系严格材料检验严格执行施工规范定期进行质量检查4.分包方安全生产责任：建立安全生产责任制严格执行安全操作规程定期进行安全教育培训及时处理安全隐患5.分包方环境保护责任：严格执行环境保护法规减少施工过程中的环境污染及时处理施工废弃物6.分包方合同履行责任：按时完成工程任务保证工程质量遵守合同约定7.分包方违约责任：按照合同约定承担违约责任五、工程监理1.监理单位资质要求：具备相应工程监理资质2.监理单位人员配备：总监理工程师：具备相关资质及经验监理工程师：具备相关专业背景及经验监理员：具备相关技能及经验3.监理单位工作内容：质量控制进度控制安全生产控制环境保护控制4.监理单位质量责任：严格审查施工图纸及材料定期进行工程质量检查及时发现并报告质量问题5.监理单位安全生产责任：严格审查施工方案及安全措施定期进行安全生产检查及时发现并报告安全隐患6.监理单位环境保护责任：严格审查施工方案及环境保护措施定期进行环境保护检查及时发现并报告环境污染问题7.监理单位合同履行责任：严格按照合同约定履行监理职责及时向发包方报告监理工作情况六、合同价款及支付1.合同价款构成：设备购置费安装工程费调试及验收费运行维护费2.预付款支付：预付款比例：合同总价的%支付时间：合同签订后日内3.进度款支付：进度款比例：根据工程进度分期支付支付时间：每完成%工程量后日内4.验收款支付：验收款比例：合同总价的%支付时间：工程验收合格后日内5.保修金支付：保修金比例：合同总价的%支付时间：工程竣工验收合格后日内6.逾期付款责任：逾期付款利息：按中国人民银行同期贷款利率计算违约金：按合同总价的%计算七、工期及进度1.工期安排：设备采购：天系统安装：天系统调试：天系统运行维护：自工程竣工验收合格之日起年2.进度控制措施：制定详细的施工进度计划定期召开进度协调会议及时调整施工计划3.工期延误责任：因承包方原因造成的工期延误，承包方承担全部责任因发包方原因造成的工期延误，发包方承担全部责任4.工期调整程序：双方协商一致后，可调整工期调整后的工期应书面通知对方八、工程质量1.质量保证体系：建立健全质量管理体系明确质量责任制定质量管理制度2.质量检验标准：严格执行国家标准和行业标准对关键工序进行重点检验对原材料和成品进行严格检验3.质量事故处理：及时报告质量事故查明事故原因采取有效措施进行处理4.质量保修责任：承包方提供年的质量保修服务保修期内出现质量问题，承包方负责免费维修九、安全生产1.安全生产责任制：明确各级人员的安全责任建立安全生产责任制定期进行安全生产检查2.安全生产措施：制定安全生产措施严格执行安全操作规程加强安全教育培训3.安全生产教育培训：定期组织安全生产教育培训提高员工安全意识增强安全操作技能4.安全生产事故处理：及时报告安全生产事故查明事故原因采取有效措施进行处理5.安全生产责任追究：对违反安全生产规定的行为进行责任追究依法处理安全生产事故十、环境保护1.环境保护责任：严格执行环境保护法规减少施工过程中的环境污染及时处理施工废弃物2.环境保护措施：制定环境保护措施严格执行环境保护法规加强环境保护管理3.环境污染事故处理：及时报告环境污染事故查明事故原因采取有效措施进行处理4.环境保护责任追究：对违反环境保护规定的行为进行责任追究依法处理环境污染事故十一、合同变更与解除1.合同变更程序：双方协商一致后，签订书面变更协议变更协议作为合同附件2.合同解除条件：发包方或承包方违约不可抗力导致合同无法履行3.合同解除程序：提出解除合同书面通知双方协商确定解除合同的具体事宜4.合同解除责任：违约方承担违约责任不可抗力导致合同解除，双方互不承担责任十二、争议解决1.争议解决方式：协商解决仲裁诉讼2.争议解决机构：仲裁委员会人民法院3.争议解决程序：双方协商提出仲裁或诉讼申请进行仲裁或诉讼十三、合同生效及终止1.合同生效条件：双方签字盖章合同符合法律法规2.合同终止条件：工程竣工验收合格合同约定的其他终止条件3.合同终止程序：双方签订合同终止协议完成合同约定的终止手续4.合同终止后的处理：结算合同价款处理合同终止后的遗留问题十四、其他约定1.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任不可抗力事件包括：自然灾害、战争、政府行为等2.合同附件：施工图纸设备清单技术规范其他相关文件3.合同份数及保管：合同一式份，双方各执份合同由双方各自妥善保管4.合同签署日期：____年____月____日____________________承包方（盖章）：法定代表人（签字）：____________________发包方（盖章）：法定代表人（签字）：____________________见证人（签字）：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款说明：本条款旨在明确甲方在合同履行过程中的主导地位，确保项目按甲方要求进行。内容：1.1甲方有权对项目设计、施工、