二零二四年数据中心建设项目施工电子招标合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年数据中心建设项目施工电子招标合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1招标方信息1.1.1招标方名称1.1.2招标方地址1.1.3联系人及联系方式1.2投标方信息1.2.1投标方名称1.2.2投标方地址1.2.3联系人及联系方式1.3合同签订时间及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目投资估算3.合同标的3.1合同标的概述3.2合同标的详细清单4.合同金额及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付金额及时间4.3支付方式及条件5.工程进度及质量要求5.1工程进度计划5.2工程质量要求5.3质量验收标准及程序6.施工组织设计及安全生产6.1施工组织设计6.2安全生产措施6.3安全生产责任7.合同工期及延期处理7.1合同工期7.2工期延误及处理7.3风险因素及应对措施8.合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.2合同解除条件及程序9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.违约责任10.1违约行为及违约责任10.2违约赔偿及处理11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同解除条件12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1招标方信息1.1.1招标方名称：数据中心建设有限公司1.1.2招标方地址：省市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：138xxxx55551.2投标方信息1.2.1投标方名称：建筑集团有限公司1.2.2投标方地址：省市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：139xxxx66661.3合同签订时间及地点1.3.1签订时间：2024年4月1日1.3.2签订地点：省市区路号会议室第二条项目概况2.1项目名称：数据中心建设项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模及内容：建设一座占地面积为5000平方米的数据中心，包括机房、办公区、动力中心等配套设施。2.4项目投资估算：人民币壹亿元整第三条合同标的3.1合同标的概述：本合同标的为数据中心建设项目的施工建设。3.2合同标的详细清单：包括土建工程、设备安装、网络布线、消防系统、空调系统、安防系统等。第四条合同金额及支付方式4.1合同总价：人民币壹亿元整。4.2分阶段支付金额及时间：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%。4.2.2进度款：按工程进度分期支付，每完成20%的工程量支付一次，每次支付合同总价的2%。4.2.3验收款：工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。4.2.4结算款：工程竣工验收合格并交付使用后30日内支付合同总价的50%。4.3支付方式及条件：银行转账，支付条件为工程进度款及验收款需提供验收报告及发票。第五条工程进度及质量要求5.1工程进度计划：5.1.1土建工程：自合同签订之日起3个月内完成。5.1.2设备安装：土建工程完成后2个月内完成。5.1.3网络布线、消防系统、空调系统、安防系统：设备安装完成后1个月内完成。5.2工程质量要求：严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到国家一级标准。5.3质量验收标准及程序：按照国家相关标准和规范进行验收，验收程序为自检、互检、专检。第六条施工组织设计及安全生产6.1施工组织设计：投标方需在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计，内容包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。6.2安全生产措施：严格按照国家相关安全生产法规和标准执行，确保施工过程中的人身和财产安全。6.3安全生产责任：双方共同承担安全生产责任，对施工过程中发生的安全事故，按照国家相关法律法规进行处理。第七条合同工期及延期处理7.1合同工期：自合同签订之日起12个月内完成全部工程。7.2工期延误及处理：如因不可抗力或双方同意的原因导致工期延误，工期相应顺延，但需在发生延误后3个工作日内书面通知对方。因投标方原因导致的工期延误，按合同总价每日万分之五支付违约金。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.1.1变更条件：因不可抗力、国家政策调整、工程变更等原因，需要变更合同内容的，双方应协商一致。8.1.2变更程序：任何一方提出变更要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签署书面变更协议。8.2合同解除条件及程序8.2.1.1双方协商一致解除合同；8.2.2.2一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；8.2.3.3因不可抗力导致合同无法履行；8.2.4.4合同目的无法实现。8.2.2解除程序：任何一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除理由。合同解除后，双方应按照约定结算剩余款项。第九条合同争议解决9.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解或仲裁。9.2争议解决程序：9.2.1双方应友好协商解决争议；9.2.2协商不成的，可提交合同约定的调解机构进行调解；9.2.3调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条违约责任10.1违约行为及违约责任：10.1.1投标方未按合同约定时间完成工程，每延误一日，按合同总价的万分之五支付违约金；10.1.2投标方施工质量不符合合同约定，按实际损失赔偿；10.1.3招标方未按合同约定支付款项，按未支付金额的每日万分之五支付违约金。10.2违约赔偿及处理：10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；10.2.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿超过违约金部分的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力定义：本合同所指不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力处理：11.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；11.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，工期相应顺延，但双方应尽量减少损失。第十二条合同解除条件12.1合同解除条件：12.1.1双方协商一致解除合同；12.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；12.1.3因不可抗力导致合同无法履行；12.1.4合同目的无法实现。12.2合同解除程序：12.2.1任何一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除理由；12.2.2合同解除后，双方应按照约定结算剩余款项。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：13.1.1双方签署合同；13.1.2合同经双方盖章或签字；13.1.3合同内容符合法律法规要求。13.2合同终止条件：13.2.1合同约定的工程竣工；13.2.2双方协商一致解除合同；13.2.3因不可抗力导致合同无法履行；13.2.4合同目的无法实现。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项：14.1.1双方应遵守国家法律法规，诚信履行合同；14.1.2合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.1.3合同附件为本合同的有效组成部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险公司等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、提供专业服务、确保项目顺利进行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定：16.2.1在合同签订前，甲乙双方应与第三方协商确定责任限额；16.2.2责任限额应合理设定，确保第三方在履行合同过程中能够承担相应责任，同时保护甲乙双方权益。17.第三方责任划分17.1第三方责任界定：第三方在履行合同过程中，其责任应明确界定，包括但不限于：17.1.1中介方：负责提供信息、协调双方关系，不承担工程质量、进度和合同履行等责任；17.1.2监理方：负责对工程质量、进度进行监督，不承担合同履行责任，但其监督失职导致损失，应承担相应责任；17.1.3咨询方：提供专业咨询意见，不承担合同履行责任，但其咨询意见错误导致损失，应承担相应责任；17.1.4检测方：负责对工程质量进行检测，不承担合同履行责任，但其检测失实导致损失，应承担相应责任；17.1.5保险公司：承担合同约定的保险责任，在保险范围内对损失进行赔偿。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请：甲乙双方任何一方需引入第三方，应提前30日向对方书面提出申请，并说明第三方介入的目的、职责及预期效果；18.2第三方介入同意：对方收到申请后，应在10日内书面回复同意或不同意，并说明理由；18.3第三方介入实施：经双方同意，第三方介入程序正式开始。19.第三方介入合同19.1第三方介入合同签订：第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充合同，明确第三方介入的具体内容、责任、权利及义务；19.2第三方介入合同生效：补充合同经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。20.第三方责任追究20.1第三方责任追究程序：20.1.1甲乙双方发现第三方存在违约行为，应及时书面通知第三方，要求其采取补救措施；20.1.2第三方在接到通知后，应在15日内采取补救措施，否则甲乙双方有权追究其违约责任；20.1.3追究第三方责任，应按照补充合同约定及法律法规执行。21.第三方介入费用21.1第三方介入费用承担：21.1.1第三方介入费用由引入方承担；21.1.2如第三方介入费用由甲乙双方共同承担，应在补充合同中明确各自承担的比例。22.第三方介入变更22.1第三方介入变更条件：在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容、职责等，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方；22.2第三方介入变更程序：变更第三方介入内容，应按照补充合同约定及法律法规执行。23.第三方介入终止23.1第三方介入终止条件：合同履行完毕或合同解除，第三方介入终止；23.2第三方介入终止程序：合同终止后，甲乙双方应与第三方协商，明确终止第三方介入的具体事宜，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件要求：合同签订日期、双方签字盖章、合同编号等。说明：证明合同有效性和签订事实。2.项目概况文件要求：项目名称、地点、规模、内容、投资估算等。说明：提供项目的基本信息。3.合同标的清单要求：详细列出合同标的的名称、规格、数量、质量要求等。说明：明确合同标的的具体内容。4.施工组织设计文件要求：施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明：确保施工过程的顺利进行。5.质量验收标准及程序文件要求：国家相关标准和规范、验收流程、验收标准等。说明：确保工程质量达到预期要求。6.安全生产措施文件要求：安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：保障施工过程中的安全。7.合同变更及解除文件要求：变更原因、变更内容、变更程序等。说明：明确合同变更及解除的具体规定。8.争议解决文件要求：争议解决方式、争议解决程序等。说明：提供解决争议的途径。9.违约责任文件要求：违约行为、违约责任、违约赔偿等。说明：明确违约责任和赔偿标准。10.不可抗力文件要求：不可抗力定义、不可抗力处理等。说明：明确不可抗力的处理办法。11.第三方介入文件要求：第三方介入目的、职责、权利、义务等。说明：明确第三方介入的具体内容。12.其他相关文件要求：根据合同履行过程中产生的其他相关文件。说明：确保合同履行过程中的各项事宜有据可依。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程进度：按合同总价每日万分之五支付违约金。施工质量不符合要求：按实际损失赔偿。未按时支付款项：按未支付金额的每日万分之五支付违约金。违反安全生产规定：承担相应法律责任。2.责任认定标准：违约行为的认定：以合同约定为准，如双方有争议，以国家相关法律法规为准。赔偿金额的确定：根据实际损失或合同约定赔偿标准确定。3.违约责任示例说明：例1：因投标方原因导致工期延误5天，应支付违约金：1000万元×5×0.0005=25000元。例2：因施工质量不符合要求，造成损失50万元，应赔偿50万元。例3：因招标方未按时支付进度款，应支付违约金：1000万元×0.0005=5000元。全文完。二零二四年数据中心建设项目施工电子招标合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1招标人信息1.2投标人信息1.3监理单位信息（如有）2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同工期3.1工期安排3.2阶段性验收时间3.3工期延误处理4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点4.4预付款比例4.5验收付款比例4.6逾期付款违约金5.设计与施工要求5.1设计文件要求5.2施工规范与标准5.3施工图审查5.4设计变更与洽商6.施工进度计划6.1施工进度表6.2阶段性节点工期要求6.3进度调整程序7.质量要求7.1质量标准7.2质量检测与验收7.3质量保证期7.4质量违约责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理8.4安全生产费用9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境监测与报告9.3环境污染处理10.专利与知识产权10.1专利权归属10.2知识产权保护10.3侵权责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金计算13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序14.4合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1招标人信息1.1.1招标人名称：X公司1.1.2招标人地址：X省X市X区X路X号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1381.1.5法定代表人：1.1.6法定代表人身份证号码：510101195001011.2投标人信息1.2.1投标人名称：YYY公司1.2.2投标人地址：X省X市X区X路X号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：13956781.2.5法定代表人：赵六1.2.6法定代表人身份证号码：510101198001011.3监理单位信息（如有）1.3.1监理单位名称：ZZZ监理公司1.3.2监理单位地址：X省X市X区X路X号1.3.3联系人：孙七1.3.4联系电话：13787651.3.5法定代表人：周八1.3.6法定代表人身份证号码：510101199001012.项目概况2.1项目名称：二零二四年数据中心建设项目2.2项目地点：X省X市X区2.3项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积50000平方米2.4项目内容：数据中心基础设施建设、设备安装、系统集成等3.合同工期3.1工期安排：合同签订后60日内进场，总工期为12个月3.2阶段性验收时间：基础工程、主体工程、装饰装修工程、设备安装工程、系统集成工程等分别进行阶段性验收3.3工期延误处理：因不可抗力或招标人原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期4.合同价款4.1合同总价：人民币伍仟万元整（￥50000000.00）4.2付款方式：分阶段付款，进度款、验收款、竣工结算款4.3付款节点：基础工程完工后支付20%，主体工程完工后支付30%，装饰装修工程完工后支付20%，设备安装工程完工后支付20%，竣工验收合格后支付10%4.4预付款比例：合同签订后10日内支付预付款，金额为合同总价的5%4.5验收付款比例：按各阶段验收合格后的比例支付4.6逾期付款违约金：逾期付款每日按合同价款的0.05%支付违约金5.设计与施工要求5.1设计文件要求：设计文件应符合国家现行标准、规范和设计深度要求5.2施工规范与标准：施工过程应符合国家现行施工规范、标准和工程质量要求5.3施工图审查：施工图需经招标人审查批准后方可施工5.4设计变更与洽商：设计变更需经双方协商一致，并书面确认6.施工进度计划6.1施工进度表：详见附件一《施工进度计划表》6.2阶段性节点工期要求：各阶段工期不得延期，如有延误，需书面报告招标人6.3进度调整程序：如需调整工期，双方应协商一致，并书面通知对方8.质量要求8.1质量标准8.1.1施工质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002001的规定8.1.2设备、材料应符合国家相关产品质量标准和招标文件要求8.1.3系统集成应满足用户需求，符合国家标准《信息系统集成项目管理规范》GB/T19668.12005的要求8.2质量检测与验收8.2.1施工过程中，应进行质量检测，检测数据应真实、准确8.2.2每项工程完成后，应由监理单位进行验收，并出具验收报告8.2.3竣工验收合格后方可交付使用8.3质量保证期8.3.1主体结构、地基基础和建筑物的防水工程保证期为5年8.3.2设备和管道的安装工程保证期为2年8.3.3系统集成工程保证期为1年8.4质量违约责任8.4.1如因施工质量问题导致返工、停工或造成损失，应由责任方承担全部费用8.4.2如因质量问题导致工程不能按期交付使用，每延迟一天，应支付合同总价0.1%的违约金9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施9.1.2施工现场应设置安全警示标志，确保施工安全9.2安全生产措施9.2.1施工单位应配备必要的安全防护设施和器材9.2.2施工人员应接受安全生产教育和培训，掌握安全操作技能9.2.3施工单位应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患9.3事故处理9.3.1发生安全事故，应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援9.3.2事故原因调查和处理结果应及时报告招标人9.4安全生产费用9.4.1安全生产费用列入工程预算，由招标人支付10.专利与知识产权10.1专利权归属10.1.1专利权归乙方所有10.1.2甲方在使用过程中，不得侵犯乙方的专利权10.2知识产权保护10.2.1乙方应保护其知识产权，未经乙方同意，不得转让或许可他人使用10.3侵权责任10.3.1如因侵权导致第三方索赔，由侵权方承担全部责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行11.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止程序11.3.1合同解除或终止前，双方应就解除或终止事宜进行协商11.3.2协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时完成工程12.1.2工程质量不符合要求12.1.3违反安全生产规定12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约金计算12.3.1违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议双方应通过协商解决13.1.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为有管辖权的人民法院13.3争议解决程序13.3.1争议双方应按照相关法律程序提起诉讼14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.2合同变更程序14.2.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议14.3合同解除程序14.3.1合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议14.4合同终止条件14.4.1合同履行完毕14.4.2合同期限届满第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的法人或其他组织。15.1.2第三方不包括因合同履行需要临时雇佣的施工人员或设备供应商。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询、法律咨询等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式应通过甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。16.甲乙双方与第三方的责任划分16.1责任主体16.1.1甲乙双方对合同履行承担连带责任。16.1.2第三方仅对其提供服务的部分承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，不得超过合同总价的一定比例。16.2.2第三方责任限额的具体数额应在合同中明确。17.第三方介入的额外条款17.1第三方资质要求17.1.1第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。17.1.2第三方资质证书应经甲乙双方认可。17.2第三方服务内容17.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务，包括但不限于：a)工程监理：对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；b)质量检测：对工程材料、设备、施工质量进行检测；c)安全评估：对施工现场进行安全评估，提出安全建议；d)造价咨询：对工程造价进行咨询和审核；e)法律咨询：提供合同履行过程中的法律咨询。17.3第三方服务费用17.3.1第三方服务费用应包含在合同总价内，或由甲乙双方另行协商支付。18.第三方介入的程序18.1第三方介入程序应经甲乙双方书面同意，并由第三方出具服务合同或协议。18.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保合同履行顺利进行。19.第三方责任与违约19.1第三方应按照合同约定履行服务义务，如发生违约，应承担相应的违约责任。19.2第三方违约责任包括但不限于：a)未按约定提供服务质量或服务内容；b)因第三方原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题；c)未按约定履行保密义务，泄露甲乙双方商业秘密。20.第三方介入的终止20.1第三方介入合同期满或达到终止条件时，合同终止。20.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《施工进度计划表》要求：详细列出各阶段施工时间节点、质量要求、安全措施等。说明：此表为施工进度管理的重要依据，需双方签字确认。2.附件二：《工程量清单》要求：详细列出工程量、材料清单、设备清单等。说明：此清单为工程结算的重要依据，需双方签字确认。3.附件三：《质量检测报告》要求：详细记录质量检测过程、检测结果、整改措施等。说明：此报告为工程质量保证的重要依据。4.附件四：《安全生产记录》要求：详细记录安全生产措施、事故处理、安全教育等。说明：此记录为安全生产管理的重要依据。5.附件五：《合同变更协议》要求：详细记录合同变更的内容、原因、双方签字确认等。说明：此协议为合同变更的有效证明。6.附件六：《合同解除协议》要求：详细记录合同解除的原因、程序、双方签字确认等。说明：此协议为合同解除的有效证明。7.附件七：《第三方介入协议》要求：详细记录第三方介入的范围、服务内容、费用等。说明：此协议为第三方介入的有效证明。8.附件八：《工程结算报告》要求：详细记录工程结算过程、结算金额、双方签字确认等。说明：此报告为工程结算的有效依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程责任认定标准：每延迟一天，违约方应支付合同总价0.1%的违约金。示例：若工程约定工期为12个月，实际完成时间为14个月，则违约方需支付0.6%的违约金。2.违约行为：工程质量不符合要求责任认定标准：因工程质量问题导致返工、停工或造成损失，由责任方承担全部费用。示例：若因施工单位原因导致主体结构出现质量问题，需进行返工，施工单位需承担所有返工费用。3.违约行为：违反安全生产规定责任认定标准：因违反安全生产规定导致事故发生，责任方需承担全部责任，包括赔偿损失、罚款等。示例：若因施工单位未按安全生产规定进行施工导致事故，施工单位需承担全部责任。4.违约行为：未按时支付款项责任认定标准：逾期付款每日按合同价款的0.05%支付违约金。示例：若约定支付时间为每月5日，实际支付时间为每月10日，则需支付0.05%的违约金。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：泄露商业秘密的，责任人需承担相应的法律责任，包括赔偿损失、罚款等。示例：若一方泄露另一方的商业秘密，泄露方需承担相应责任。全文完。二零二四年数据中心建设项目施工电子招标合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.合同标的3.1合同标的物3.2合同标的物的数量3.3合同标的物的质量要求3.4合同标的物的交付方式4.合同价格4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.施工进度5.1施工计划5.2施工节点5.3施工验收6.施工质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.施工安全7.1安全管理制度7.2安全责任7.3安全事故处理8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同双方签订的其他协议14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解释14.3合同补充14.4合同解除后的债权债务处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1招标方：数据中心建设有限公司1.1.2投标方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1招标方地址：省市区路号1.2.2投标方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1招标方法定代表人：1.3.2投标方法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1招标方联系电话：02156781.4.2投标方联系电话：021876543212.项目概况2.1项目名称2.1.1数据中心建设项目2.2项目地点2.2.1省市区路号2.3项目规模2.3.1总建筑面积：10000平方米2.3.2总投资：5000万元2.4项目总投资2.4.1项目总投资为5000万元人民币2.5项目建设周期2.5.1项目总工期：12个月3.合同标的3.1合同标的物3.1.1数据中心土建工程3.1.2数据中心设备安装工程3.2合同标的物的数量3.2.1土建工程：包括主体结构、装饰装修等3.2.2设备安装工程：包括网络设备、服务器等3.3合同标的物的质量要求3.3.1土建工程：按照国家标准和行业规范执行3.3.2设备安装工程：按照设备供应商的技术要求和合同约定执行3.4合同标的物的交付方式3.4.1土建工程：分阶段交付3.4.2设备安装工程：分批次交付4.合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价为5000万元人民币4.2付款方式4.2.1付款方式：分阶段付款4.3付款时间4.3.1首付款：合同签订后30日内支付4.3.2进度款：按月支付4.3.3验收款：验收合格后支付4.4付款条件4.4.1付款条件：根据实际完成工程量及质量验收结果5.施工进度5.1施工计划5.1.1施工进度计划：详见附件一5.2施工节点5.2.1土建工程：主体结构封顶、装饰装修完成等5.2.2设备安装工程：设备进场、设备安装调试完成等5.3施工验收5.3.1土建工程：分阶段验收5.3.2设备安装工程：分批次验收6.施工质量6.1质量标准6.1.1土建工程：按照国家标准和行业规范执行6.1.2设备安装工程：按照设备供应商的技术要求和合同约定执行6.2质量检验6.2.1土建工程：在施工过程中进行质量检验6.2.2设备安装工程：在设备进场、安装调试过程中进行质量检验6.3质量责任6.3.1土建工程：由招标方负责质量监督6.3.2设备安装工程：由招标方和设备供应商共同负责质量监督8.施工安全8.1安全管理制度8.1.1施工现场应建立健全安全管理制度8.1.2施工单位应制定安全生产操作规程8.1.3施工单位应定期进行安全教育培训8.2安全责任8.2.1施工单位对施工现场的安全负责8.2.2施工单位应配备必要的安全防护设施8.2.3施工单位应确保施工人员的安全防护用品齐全8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，施工单位应立即采取措施8.3.2施工单位应按照事故等级和性质进行报告8.3.3施工单位应配合相关部门进行调查和处理9.保修责任9.1保修期限9.1.1土建工程保修期限为2年9.1.2设备安装工程保修期限为1年9.2保修范围9.2.1保修范围包括因施工质量问题导致的损坏和缺陷9.2.2保修不包括正常磨损、使用不当、自然灾害等原因造成的损坏9.3保修条件9.3.1保修期内，如发现质量问题，施工单位应无偿进行修复9.3.2保修期内，保修单位应按照保修范围和条件提供保修服务10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按合同约定完成工程10.1.2质量不符合合同要求10.1.3未按合同约定支付款项10.1.4其他违约行为10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任10.2.2违约方应支付违约金10.2.3违约方应赔偿损失10.3违约处理10.3.1双方应友好协商解决违约问题10.3.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应尽快协商解决11.3.2协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁11.3.3仲裁机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2出现不可抗力情况12.1.3一方严重违约12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同12.2.2合同解除后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务12.3合同解除后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务12.3.2双方应按照合同约定处理已支付和未支付的款项13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同双方签订的其他协议14.其他约定事项14.1合同变更14.1.1合同变更需经双方书面同意14.1.2合同变更应明确变更内容、变更原因和变更后的条款14.2合同解释14.2.1合同条款如有歧义，按有利于维护非违约方权益的原则解释14.3合同补充14.3.1合同补充需经双方书面同意，补充内容为合同不可分割的一部分14.4合同解除后的债权债务处理14.4.1合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生和未发生的债权债务第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中所称的第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构、保险公司等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同履行过程中，需要第三方提供专业服务、咨询意见、资金支持或保险保障等情况。3.第三方介入的引入程序3.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的合作协议。3.2甲方和乙方应向第三方提供必要的信息和资料，以便第三方全面了解合同内容和双方的权利义务。4.第三方责任限额的明确4.1第三方介入后，其责任限额应根据第三方提供的专业服务或承担的风险类型来确定。4.2第三方责任限额应在本合同中明确约定，并在合作协议中予以确认。5.第三方职责5.1.1监理单位：负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。5.1.2检测机构：负责对工程材料、设备等进行检测，确保其符合质量标准。5.1.3咨询公司：负责提供专业咨询意见，协助甲方和乙方解决合同履行中的问题。5.1.4金融机构：负责提供融资服务，保障